Тендер - Строительные материалы, приобретаемые в рамках капитального ремонта (краска) №269768926

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть26 Извещение о проведении электронного аукциона от 01.04.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000032

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Самарская обл, Тольятти г, Хрящевское шоссе,5

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 25715.20 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

30.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45, 96 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона №44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона №44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом №44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 НМЦК краска

Проект контракта

1 Проект Контракта (краска)

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки (краска)

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к составу заявки

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Требования_к_составу_заявкиxx

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе
и инструкция по ее заполнению

Содержание и состав заявки на участие в электронном аукционе, подаваемой участником закупки, должны соответствовать требованиям статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1. Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать:

1.1 Документы и информацию об участнике закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

1.2 Предложение участника закупки в отношении объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

1.3 Предложение участника закупки о цене контракта (за исключением случая предложения участника закупки о сумме цен единиц товара, работы в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ).

1.4 Информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона
№ 44-ФЗ:

Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».

Присутствуют обстоятельства, допускающие исключение из установленных запретов или ограничений.

Обоснование невозможности соблюдения запрета:

Согласно п.п. б ч.3 Постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства» , запрет не применяются, так как стоимость одной единицы товара не превышает 300 тыс. рублей, и суммарная стоимость составляет менее 1 млн. рублей (за исключением закупок товаров, указанных в пунктах▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 28, 50, 142 и 145 перечня).

2. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

2.1. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, составляется на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. Заявка должна составляться в соответствии с Правилами русской орфографии и пунктуации, утвержденными Академией наук СССР, Министерством высшего образования СССР и Министерством просвещения РСФСР в 1956 году.

2.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст.

2.3. При оформлении заявки участникам следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, должны быть достоверны и не должны допускать двусмысленных толкований.

2.4. Случаи использования при описании объекта закупки не установленных
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показателей, требований, условных обозначений и терминологии обусловлены невозможностью в полной мере охватить все необходимые заказчику функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки.

2.5 Если в настоящем извещении установлены запреты, ограничения, условия допуска товара в целях применения национального режима при осуществлении закупок,
в случае отсутствия информации и документов, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ
в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Описание_объекта_закупки_(краска) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Описание объекта закупки

Характеристики поставляемого товара и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных правилами описания объекта закупки, изложенных в статье 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":

- Посмотреть таблицу с данными

Поставка товара: осуществляется в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта (будние дни с 9.00 до 16.00) по предварительному согласованию с Государственным заказчиком по адресу Государственного заказчика: Самарская область, г. Тольятти, Хрящевское шоссе, д.5, ФКУ ИК-29 УФСИН России по Самарской области. Доставка товара осуществляется транспортом и за счет средств Поставщика.

Требования к качеству товара: Товар, предлагаемый к поставке, должен быть новым, должен соответствовать требуемым и заявленным изготовителем характеристикам, действующим стандартам, требованиям безопасности, условиям хранения и транспортировки, иметь целостность упаковки, предусмотренной изготовителем.

Требования к упаковке товара: товар должен быть упакован таким образом, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке различными видами транспорта до пункта назначения с учетом многочисленных перегрузок и хранения на складе Государственного заказчика. На упаковке поставляемого товара должна содержаться информация о товаре.

Вместе с товаром Поставщик передает Государственному заказчику относящуюся к товару документацию:

- товарную накладную (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика);

- счет-фактуру, счет или УПД;

- сертификат соответствия или декларация о соответствии (либо их копии), в котором указана информация о стране происхождения товара;

- документ, подтверждающий качество поставляемого товара; - акт приема-передачи товара.

Товар, не соответствующий требованиям Технического задания, считается непоставленным и приемке не подлежит.

Старший инспектор ОКБИ и ХО

лейтенант внутренней службы Е.А. Бобылев

НМЦК_краска - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_Контракта_(краска)xx

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

на поставку строительных материалов приобретаемых в рамках капитального ремонта для нужд ФКУ ИК-29 УФСИН России по Самарской области

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Тольятти «_____» __________2024 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 29 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области» (сокращенное наименование ФКУ ИК-29 УФСИН России по Самарской области), действующее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Осипова Алексея Александровича действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________ (сокращенное наименование _______), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от _________________2024г.№_________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

Поставщик обязуется поставить Государственному заказчику, строительные материалы, приобретаемые в рамках капитального ремонта (далее – товар) страна происхождения товара __________, в количестве, по цене, адресу и в сроки, предусмотренные спецификацией (Приложение № 1) к Контракту.

Наименование товара, цена и количество приведены в Спецификации (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Цена Контракта, порядок и срок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ________ рублей ____ копеек, НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации и включает в себя стоимость товара, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту. Цена единицы товара указана в спецификации (Приложение № 1).

2.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.3. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

2.4. Оплата по Контракту производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений, перечислением Государственным Заказчиком Исполнителю денежных средств из федерального бюджета, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания без замечаний в ЕИС документов о приемке услуг.

2.5.Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком Поставщику уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

2.6.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), с учетом требований Постановления Правительства РФ от 4 июля 2018 г. N 783 "О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных Государственным заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом" с изменениями и дополнениями от 2022г.

При этом перед оплатой за вычетом неустойки в рамках Контракта Государственный заказчик обязан направить Поставщику письмо в порядке, подтверждающем факт вручения Поставщику, с расчетом сумм неустоек (штрафов, пеней) и указанием, что данные суммы будут вычтены из суммы оплаты по Контракту.

2.7. Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество (объем) предусмотренных Контрактом работ, на выполнение которых заключен Контракт. При сокращении или увеличении потребности в поставке товара первоначальная цена Контракта изменяется пропорционально объему. Цена единицы дополнительного объема товара, и цена единицы товара и при сокращении потребности в поставке товара определяется как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренный в Контракте объема поставки товара.

2.8. Цена Государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон с учетом бюджетного законодательства Российской Федерации без изменения предусмотренных Контрактом количества (объема) товара и иных условий исполнения Государственного контракта.

2.9. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, цена Государственного контракта может быть снижена при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и(или) сроков исполнения Контракта и(или) объема товара, предусмотренных Контрактом, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Права и обязанности Сторон

3.1. Государственный заказчик обязуется:

3.1.1. Обеспечить приемку товара, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

3.1.2. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями Контракта.

3.1.3. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных документов о приемке товара.

3.1.4. Взыскивать пени и штрафы в соответствии с условиями настоящего контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.1.5. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения его в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

3.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3.2. Государственный заказчик имеет право:

3.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.2.2. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

3.2.3. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков продукции.

3.2.4. В соответствии с условиями Контракта требовать безвозмездной замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности показателям, содержащимся в нормативных и технических документах и в настоящем Контракте.

3.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.2.6. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с положениями ч. 8 – 26 ст. 95 Закона N 44-ФЗ.

3.2.7. Осуществлять контроль за исполнением Контракта без вмешательства
в оперативную хозяйственную деятельность Поставщика.

3.3. Поставщик обязуется:

3.3.1. Поставлять продукцию на условиях, предусмотренных Контрактом, в том числе по обеспечению с учетом специфики поставляемой продукции ее соответствия обязательным требованиям, установленным Государственным заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и Контрактом.

3.3.2. С использованием любых средств связи известить Государственного заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки.

3.3.3. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, а также условиям Контракта.

3.3.4. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных, технических документах и в Контракте,
в количестве, предусмотренном Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

3.3.5. Осуществить безвозмездную замену товара, несоответствующего по качеству
и безопасности, при соблюдении условий хранения в соответствии с действующим ГОСТ.

3.3.6. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара.

3.3.7. Гарантировать Государственному заказчику передачу полученных результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.

3.3.8. Соответствовать в течение всего срока действия Контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах.

3.3.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.4.2. Требовать уплату пеней и штрафа согласно условиям Контракта.

3.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.4.4. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с положениями ч. 8 – 26 ст. 95 Закона N 44-ФЗ.

Сроки и порядок поставки товара

4.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику, товар
в количестве, по качеству, цене, адресу и в сроки, предусмотренные спецификацией (Приложение № 1), а также иными условиями Контракта.

4.2. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Поставка Товара осуществляется по предварительному согласованию с Государственным заказчиком, с 09.00 до 16.00 в рабочие дни (с понедельника по пятницу) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта.

4.3. За 1 (один) рабочий день до дня доставки товара Государственному заказчику Поставщик формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать сведения, указанные в пунктах 6.2.1 - 6.2.6 настоящего Контракта.

4.4. Также, вместе с товаром Поставщик передает Государственному заказчику следующие документы:

- товарную накладную (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), оформленную в 2-х экземплярах или универсальный передаточный документ (УПД) (по одному для Поставщика, Государственного заказчика);

- счет-фактуру;

- акт приема-передачи товара (Приложение № 2) к Контракту, оформленный в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика, и Государственного заказчика);

- документы, удостоверяющие качество Товара (сертификат или декларация о соответствии ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (предоставляется один из перечисленных документов) или его копия, заверенная надлежащим образом;

- паспорт, гарантийный талон и инструкцию по эксплуатации (на русском языке).

В случае, если учетной политикой Поставщика предусмотрено использование универсального передаточного документа по форме, предусмотренной письмом ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ (далее – УПД), вместе с товаром передается Государственному заказчику или товарная накладная и счет-фактура, оформленные в 2-х экземплярах или УПД, оформленный в 2-х экземплярах. (по одному для Поставщика, и Государственного заказчика).

4.5. Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным с момента подписания в ЕИС документа о приемке товара со стороны Государственного заказчика.

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит
на Государственного заказчика с момента подписания Государственным заказчиком документа о приемке товара.

4.7. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента подписания Сторонами документа о приемке товара.

4.8. Поставщик имеет право исполнить обязательство досрочно
по письменному согласованию с Государственным заказчиком.

5. Требования к характеристикам, качеству и

порядок замены товара в течение гарантийного срока

5.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям к такому Товару.

5.2. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику Товар, не обремененный правами третьих лиц.

5.3. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

5.4. Наименование Товара и производитель поставляемых Товаров должны соответствовать наименованию Товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке Товара документах.

6. Порядок приемки товара и оформления документов о приемке товара

6.1. Приемка товара производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7.

6.2. За 1 (один) рабочий день до дня доставки товара Государственному заказчику Поставщик формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать:

6.2.1. включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о Поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

6.2.2. наименование поставленного товара;

6.2.3. наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

6.2.4. информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

6.2.5. стоимость исполненных поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

6.2.6. иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии
с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ.

6.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления документа о приемке Государственному заказчику в ЕИС, в зависимости от результатов приемки, он осуществляет одно из следующих действий:

6.3.1. подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;

6.3.2. формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

6.4. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в вышеуказанном порядке. Срок замены товара ненадлежащего качества - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения Поставщиком извещения о замене товара.

6.5. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Государственным заказчиком.

6.6. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Сторон, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.

6.7. Государственный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара в случае выявления несоответствия товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого товара и устранено Поставщиком.

7. Требования к упаковке, маркировке и транспортировке товара

7.1. Товар должен быть затарен, упакован и замаркирован, в соответствии с действующими стандартами, техническими условиями и условиями Контракта таким образом, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке различными видами транспорта до пункта назначения с учетом многочисленных перегрузок и хранения на складе Государственного заказчика.

7.2. На упаковке поставляемого Товара должна содержаться информация о Товаре.

7.3. Тара и упаковка возврату не подлежат, их стоимость включена в цену Контракта.

7.4. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.2. Ответственность Государственного заказчика:

8.2.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

8.2.2. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и составляет 1000 рублей.

8.3. Ответственность Поставщика:

8.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки товара, указанного в спецификации (Приложение № 1), нарушения срока замены некачественного товара, просрочки исполнения иных обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

8.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. (п. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011).

8.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Государственному заказчику штраф. Штраф устанавливается в размере 1000 рублей на основании постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

8.4. Государственный заказчик вправе удержать сумму неисполненных поставщиком требований об оплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», на суммы, подлежащей оплате Поставщику.

8.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.9. Уплата Поставщиком неустойки (штрафа, пени) или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.

9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает все обязательства Поставщика перед Государственным заказчиком.

9.2. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 30% от цены Контракта.

9.3. Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в 9.2. Контракта.

9.4. Обеспечение исполнения Контракта может быть представлено Поставщиком в виде информации о добросовестности исполнения контрактов с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

9.5. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, одностороннего отказа Поставщика от исполнения Контракта обеспечение исполнения Контракта, предоставленное Поставщиком в виде денежных средств, внесенных на указанный Государственным заказчиком счет, удерживается Государственным заказчиком без согласия Поставщика во внесудебном порядке и перечисляются в доход Федерального бюджета. При этом Государственный заказчик имеет право произвести оплату поставленных товаров за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или возвратить денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Контракта, уменьшенные на размер начисленных штрафов, пеней.

В случае если исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, Государственный заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

9.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, Поставщику возвращаются в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств и подписания документов о приемке товара Государственным заказчиком, предусмотренных Контрактом.

9.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Государственным заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

9.8. Порядок уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта определен в соответствии с частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с п. 8.3.2. настоящего Контракта.

9.9. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

10. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств

10.1. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств не установлено.

11. Форс-мажорные обстоятельства

11.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

11.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

11.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

11.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

11.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

11.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии сторонами, является обязательным. Стороны определили, что претензии направляются в письменной форме или по электронной почте. Адреса электронной почты Государственного заказчика и Поставщика указаны в п. 17 настоящего Контракта. Днем получения претензии Стороны определили день ее отправления заинтересованной Стороной. К претензии должны быть приложены копии документов, обосновывающих предъявленные заинтересованной Стороной требования.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме или по электронной почте.

13. Изменение, расторжение Контракта

13.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается.

13.2. В соответствии с частью 8 статьи 95 Закона N 44-ФЗ расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13.3. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе
от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

13.5. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

14. Антикоррупционная оговорка

14.1. Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерации законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятые во исполнение таких законов подзаконные акты.

14.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц
с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.

14.3. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, либо как действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

14.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, либо в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

14.6. В случае подтверждения нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

15. Прочие условия

15.1. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 3 рабочих дней в письменной форме.

15.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

15.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.4. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Акт приема-передачи товара (форма);

Приложение № 3- Техническое задание.

16. Срок действия Контракта

16.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 25.12.2024 г., а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств - до их полного исполнения.

16.2. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от ответственности
за его нарушения.

16.3. Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон, установленных Контрактом.

17. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к государственному контракту

№ _____________________

от «_____» __________ 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: Цена Государственного контракта составляет ______ (_________) рублей ____ копеек, НДС не предусмотрен.

Государственный заказчик: ФКУ ИК-29 УФСИН России по Самарской области

Место поставки: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ФКУ ИК-29 УФСИН России по Самарской области, Самарская область, г. Тольятти, Хрящевское шоссе, 5, тел./факс 8(▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Поставщик обязан уведомить ответственное лицо Государственного заказчика о дате поставки Товара по телефону 8 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Бобылев Евгений Александрович) не менее чем за один рабочий день до даты поставки товара.

Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Поставка Товара осуществляется по предварительному согласованию с Государственным заказчиком, с 09.00 до 16.00 в рабочие дни (с понедельника по пятницу) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к государственному контракту

№ ________________________

от «_____» __________ 2024 г.

ФОРМА

______________ начало формы________________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА № ______

к Государственному контракту от _________ 2024г. № ___________________

«____» ____________ 20____ г.

_____________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице __________________________________, действующего на основании ________________ с одной стороны и Государственный заказчик, в лице начальника_______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, удостоверяют, что обязательства Поставщика по Контракту в части поставки товара выполнены в следующих объемах:

- Посмотреть таблицу с данными

Итого получено товара Государственным заказчиком на сумму руб.

Качество поставляемого товара соответствует условиям Контракта.

Государственный заказчик Поставщик

Начальник_________ ____________ ______________

_______________(______________) ______________(___________)

М.П. М.П.

_________________________конец формы____________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

1. Характеристики поставляемого товара и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных правилами описания объекта закупки, изложенных в статье 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":

- Посмотреть таблицу с данными

Поставляемый Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не выставочный экземпляр).

Товар поставляется в упаковке (таре), пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка (тара) Товара возврату не подлежит. Маркировка упаковки (тары) или Товара должна содержать: его наименование, наименование производителя, юридический адрес, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида Товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара.

2. Требования к сроку и гарантии качества Товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в период гарантийного срока эксплуатации и хранения. При обнаружении в пределах гарантийного срока эксплуатации (хранения) несоответствий поставленного Товара требованиям Контракта, за исключением несоответствий, вызванных неправильной эксплуатацией (хранением) Товара, Поставщик обязан по первому требованию Государственного заказчика, в срок до 10 календарных дней, заменить несоответствующий Товар на новый.

Гарантийный срок эксплуатации (хранения) должен составлять не менее 12 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации (хранения) Товара начинает исчисляться с момента поставки Товара. Дата выпуска товара: не ранее 2024 года.

Расходы по возврату Товара или отправке его в ремонт, восстановлению, замене производятся за счет средств Поставщика.

3. Время, место, срок (период) и условия поставки.

Поставщик осуществляет поставку Товара в рабочее время Государственного заказчика с предварительным уведомлением по телефону: понедельник- пятница с 09.00 до 16.00.

Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Самарская область, г. Тольятти, Хрящевское шоссе, 5 Срок поставки: 10 рабочих дней с момента заключения Контракта.

Контактным лицом со стороны Государственного заказчика является Бобылев Евгений Александрович.

Контактным лицом со стороны Поставщика является __________________ ФИО, тел: _____________.

- Посмотреть таблицу с данными

________________/­­­­­­­­­­­­­­­­­_________/ _________________/_____________/