Тендер - Поставка строительных материалов (клей ПВА) №272311963

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Требования_к_оферте

Требования к оферте:

Поставщик обязан приложить к оферте:

• Декларацию о соответствии к участникам закупки, установленным заказчиком (форма прилагается);

При отсутствии в оферте какого-либо из перечисленных документов оферта подлежит отклонению

Эквивалент материалов не предлагать!

Декларация_о_соответствии_требования_к_участникам_закупки

Форма

Декларация о соответствии требования к участникам закупки,

установленным заказчиком

Настоящим документом подтверждаем (ю), что на момент подачи заявки на участие в закупке_______________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

соответствует требованиям, установленным заказчиком в соответствии с пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 и части 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а именно:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

- отсутствие реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ.

- участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом «а2 пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 03.05.2022г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц»

Должность, Подпись, расшифровка

М.П. (при наличии)

Договор_(клей) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР №

на поставку

г. Тольятти « » мая 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ИМЕНИ МАРКА ШАГАЛА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ в лице директора Фрейдлиной Марины Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________, действующий на основании ________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, на основании п. 5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику строительные материалы (клей ПВА) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях Договора.
1.1.1.Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.
1.2. Наименование Товара, товарный знак (при наличии), технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики Товара и иные характеристики и показатели Товара, наименование страны происхождения Товара, количество Товара, цена за единицу Товара, общая стоимость Товара определены в Спецификации.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Цена Договора составляет_______________________, в том числе НДС (или не облагается на основании ______), и включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара в соответствии с условиями Договора, в том числе:

стоимость Товара;

стоимость сертификации/декларирования соответствия Товара (при необходимости в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ);

стоимость доставки, включая расходы на погрузку-разгрузку и упаковку Товара;

стоимость упаковки (тары);

расходы на хранение, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей;

стоимость гарантийных обязательств;

все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Договора в связи с его исполнением.

Цена Договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ).

2.2. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, по факту поставки Товара в срок не более 10 рабочих дней с даты подписания заказчиком товарной накладной (или УПД) без замечаний на основании выставленного счета.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику – юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.3. Сбор всех необходимых для оплаты товаросопроводительных документов осуществляется Поставщиком.

2.4. Источник финансирования: Средства бюджетного учреждения

2.5. В случае нарушения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик удерживает суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

Заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) в случаях, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 №783, несмотря на условие об удержании из оплаты неустоек (штрафов, пеней).

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара должна осуществляться в соответствии со Спецификацией, условиями Договора, требованиями действующего законодательства РФ.

3.2. Поставка Товара производится силами и средствами Поставщика в соответствии с условиями Договора.

3.3. Место доставки Товара: Самарская область, г. Тольятти. ул. Свердлова, д.10.

3.4. Срок поставки Товара: в течении 15 рабочих дней с даты следующей за заключением договора.

3.5. Поставщик либо уполномоченное им лицо передает Товар Заказчику в день поставки по товарной накладной. При передаче Товара Поставщик с товарной накладной предоставляет Заказчику следующие документы:

- копию сертификата соответствия/декларации о соответствии на Товар (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства РФ);

- копию санитарно-эпидемиологического заключения на Товар (при его наличии в соответствии с требованиями законодательства РФ);

-иные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям действующего законодательства РФ, в случае если для данного вида Товара предусмотрено их наличие.

В случае непредставления (несвоевременного представления) вышеуказанных документов Поставщик несет ответственность, предусмотренную п.7.7 Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п.3.5 Договора.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Договору.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию Товара иным условиям Договора.

4.2.2. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направить Поставщику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Договору.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках Договора.

4.3.3. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направить Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Договору.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему.

4.4.2. Представить документы, указанные в п.3.5 Договора.

4.4.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.4.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и Договором.

4.4.5. Гарантировать, что соответствует единым требованиям к участникам закупки, установленным в соответствии с ч.1 и 1.1 ст.31 Федерального закона от 05.04.2013г. 3 44-ФЗ, изложенным в Приложении № 2 к Договору.

5. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА

5.1. Качество, технические характеристики Товара, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого Товара и иные показатели Товара, должны соответствовать Спецификации, условиям Договора и действующему законодательству РФ, в том числе требованиям ГОСТ, ТУ, СанПиН. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

5.2. Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

5.3. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) Товара, отвечающую требованиям ГОСТ, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

5.4. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Поставщик не позднее, чем за 2 рабочих дня до момента доставки Товара должен письменно уведомить Заказчика о планируемой доставке.

6.2. Приемка поставленного Товара включает в себя следующие этапы:

- проверка Товара на соответствие условиям Договора и Спецификации;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки (тары) (в случае, если Товар поставляется в упаковке (таре));

- проверка наличия документов, предоставляемых Заказчику в соответствии с п.3.5 Договора.

6.3. Поставщик в день поставки Товара предоставляет Заказчику документ о приёмке. Документом о приемки является товарная накладная (или УПД).

6.4. Заказчик осуществляет приёмку Товара в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения документа о приёмке.

6.5. По окончании приёмки Товара Заказчик подписывает документ о приёмке, либо направляет мотивированный отказ от подписания документа о приёмке.

6.6. Документ о приёмке подписывается Сторонами в двух экземплярах, один из которых передаётся Поставщику, а второй - Заказчику.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством РФ.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа составляет 1000,00 руб.

7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 1 000,00 руб.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа составляет 10 % цены договора.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.10. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

7.11. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.

7.12. Заказчик вправе удерживать при расчете с Поставщиком (вычитать из цены Договора) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Поставщиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Договором, если Поставщик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.13. Просрочкой исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору считается нарушение сроков:

- начала и окончания поставки Товара, предусмотренных п.3.4. Договора;

- устранения дефектов и недостатков поставленного Товара;

- гарантийных обязательств;

- иные нарушения, ставящие под угрозу достижения целей исполнения Договора.

7.14. Ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Договору считается:

- отступление (не соблюдение) от требований, предусмотренных спецификацией, п.4.4. Договора;

- иные отступления (не соблюдения) от условий Договора, нарушения, ставящие под угрозу достижения целей исполнения Договора.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 10 рабочих дней со дня ее получения.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, досудебном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Изменение существенных условий Договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом 44-ФЗ.

9.2. Расторжение Договора допускается:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случаях, установленных частью 15 статьи 95 Закона 44-ФЗ.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, в частности: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли сторон договора обстоятельства.

Обстоятельством непреодолимой силы признается введение органом власти ограничения из-за коронавирусной и (или) иной инфекции.

10.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 рабочих дней письменно информировать другую Сторону о произошедших обстоятельствах и их причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Срок гарантии составляет 12 месяцев, не менее срока данного производителем.

11.2. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Сторонами документа о приёмке. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар.

11.3. В пределах гарантийного срока Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

11.4. В течение срока гарантии обнаруженные неисправности должны устраняться по месту нахождения Товара, а в случае необходимости – в месте гарантийного обслуживания. Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на Товар в течение срока гарантии, должны иметь аналогичные функциональные характеристики согласно технической документации на Товар или улучшенные функциональные характеристики, совместимые с исходными комплектующими.

В течение установленного гарантийного срока все расходы, связанные с осуществлением гарантийного обслуживания Товара, несет Поставщик, в том числе все расходы, связанные с заменой некачественного Товара (или его элементов).

При обнаружении недостатков Товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение 5 рабочих дней с момента его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества).

Устранение недостатков (замена Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества) осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. К отношениям Сторон, неурегулированным настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.

12.2. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по 31.12.2024г., но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме.

12.3. Документооборот в рамках Договора осуществляется в письменной форме.

12.4. Договор составлен в соответствии с требованиями законодательства РФ и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и подписан уполномоченными представителями обеих сторон.

12.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому заказчику в соответствии с ч.6 ст.95 Закона 44-ФЗ.

12.6. Все приложения к Договору должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством РФ и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Договора, являются его неотъемлемой частью.

12.7. В случае изменения реквизитов стороны письменно уведомляют друг друга о таких изменениях в срок не позднее 5 рабочих дней со дня соответствующего изменения.

12.8. Исполнением Договора в полном объеме является приемка Товара (в том числе экспертиза) и итоговая оплата поставленного Товара.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

13.1. Приложение № 1 – Спецификация.

13.2. Приложение № 2 - Единые требования к участникам закупки.

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

№ ___от_____.2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору №___

от _______

Единые требования к участникам закупки

- Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель договорной службы заказчика, договорный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- Участник закупки не является иностранным агентом;

- Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ.

Поставщик: