Тендер - Средство дезинфицирующее Назначение средства дезинфицирующего Универсального назначения Форма выпуска Таблетка №319432180

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

НМЦК_Расчёт_НМЦК_09.12.2025_(1) - Посмотреть таблицу с даннымидоп_информация

Дополнительная информация

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии.

Счет во временное распоряжение для перечисления обеспечения исполнения контракта:

- министерство финансов (ГБУ РО «ЦРБ» в Октябрьском районе, л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть70),

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКВЭД 86.10

БИК УФК по Ростовской области▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет УФК по Ростовской области №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет УФК по Ростовской области №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКЦ №9 ЮГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В соответствии с п.24 ч.1 ст.42 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ предусмотрена административная и уголовная ответственность за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о закупке, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ от 09.12.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении закупки в соответствии с ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000227

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМуниципальные образования Ростовской области / Муниципальные районы Ростовской области / Октябрьский муниципальный район / Городские поселения Октябрьского муниципального района/ / Каменоломненское / рп Каменоломни, обл Ростовская, м.р-н Октябрьский, г.п. Каменоломненское, рп Каменоломни, пер Садовый, 23

Срок поставки товара (календарных дней)

10

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 95642.05 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

956.42 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"20586У32280

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

В соответствии с п.24 ч.1 ст.42 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ предусмотрена административная и уголовная ответственность за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий.

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование цены контракта

1 НМЦК Расчёт НМЦК 09.12.2025 (1)

Проект контракта

1 Проект контракта дез ср

Дополнительная информация и документы

1 доп информация

Проект_контракта_дез_ср

ПРОЕКТ

контракт № ___

Средство дезинфицирующее

рп. Каменоломни «___»_декабря 2025 г.

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центральная районная больница» в Октябрьском районе, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице и.о. главного врача Бондаревой В.М., действующего на основании Приказа № 577-лк от 29.09.2025г , с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующего на основании _______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

Общие положения

1.1. Настоящий контракт заключен по результатам закупки товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе) (извещение от «___» ___ 2025 г. № _________) (протокол № ____ от «__» ___ 2025г.) (Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4).

1.2. Предметом настоящего контракта является приобретение Средство дезинфицирующее (далее – товар)

Поставщик поставляет товар, а заказчик оплачивает в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.3. Номенклатура товара и его количество определяется Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему контракту).

1.4. Товар доставляется Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер. Садовый, 23 (далее - Место доставки).

2. Цена и общая сумма контракта

2.1. Общая сумма контракта составляет ________ (______) рублей __ копеек, без НДС, является твердой и определяется на весь срок действия настоящего контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.2. Цена контракта определена в рублях, включает стоимость товара (в т.ч. торговую надбавку), стоимость упаковки, маркировки, доставки (в т.ч. погрузки, разгрузки) Заказчику, налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.

2.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

3. Условия платежа

3.1. Оплата по Контракту осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по факту поставки всего Товара за счет средств ОМС.

3.2. Заказчик осуществляет оплату в течение 07 рабочих дней с даты подписания документа о приемке на основании сформированных и размещенных Поставщиком и Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок электронных образов (скан-копий) документов:

а) товарной накладной (УПД);

б) счет - фактуры (для товара, облагаемого НДС);

в) счета на оплату за поставку товара;

г) акта приема-передачи товара, подписанного Поставщиком и Заказчиком(образец Приложение № 2 к настоящему контракту).

3.3. Датой оплаты товара считается дата списания денежных средств с лицевого счета заказчика.

3.4. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки Товара по Контракту, заказчик вправе произвести оплату поставленного по Контракту Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени, штрафа).

4. Качество, упаковка и маркировка товара

4.1. Товар, поставляемый по настоящему контракту, должен соответствовать нормам и стандартам, установленным для поставляемого товара и действующим на момент подписания контракта.

4.2. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого товара условиям настоящего контракта.

4.3. Поставщик настоящим гарантирует, что товар, поставленный в рамках настоящего контракта, является серийно выпускаемым.

Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по данному контракту, сертифицирован, декларирован и зарегистрирован для обращения на территории РФ, полностью соответствует стандартам качества и Спецификации (Приложение №1 к настоящему контракту).

Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям действующих нормативных документов (ГОСТы/ТУ/ТР/ТС).

4.4. Поставщик осуществляет поставку товара по настоящему контракту с остаточным сроком годности не менее 3 месяцев на дату поставки.

Поставщик гарантирует, что товар, поставленные в соответствии с настоящим контрактом, являются новым, неиспользованным, серийно выпускаемым.

Поставщик гарантирует, что товар, поставленные по настоящему контракту, не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товар.

Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемых товар условиям настоящего контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства.

Неисправные или дефектные товар будут возвращены Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком.

4.5. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду продукции. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и отсутствие грузоподъемных средств.

5. Сроки поставки, документация и порядок приемки

5.1. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующие сроки: Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства одной партией, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком Поставщику.

5.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком в Место доставки по адресу Заказчика, указанному в п. 1.4 настоящего контракта.

5.3. Поставщик за 5 дней до осуществления отправки товара в адрес Заказчика уведомляет о времени доставки товара в пункт назначения.

5.3.1. Поставщик вправе при необходимости привлечь к исполнению Контракта соисполнителей. Предоставлять информацию обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Ответственность за действия соисполнителей несет Поставщик. Указанная информация предоставляется заказчику в течение десяти дней с момента заключения Поставщиком Контракта (договора) с соисполнителем. В случае непредоставления заказчику требуемой информации Поставщиком, информация об этом размещается в единой информационной системе. Непредоставление указанной информации Поставщиком не влечет за собой недействительность настоящего Контракта по данному основанию. В случае привлечения соисполнителей по Контракту и неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Поставщиком, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя.

5.4. Поставщик в течении 5-ти рабочих дней с момента фактической поставки формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке, отвечающий требованиям, установленным частью 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе (далее – документ о приемке).

При этом Поставщик оформляет электронные образы (скан-копии) бумажных документов, указанных в пунктах 3.2 и 5.5 Контракта, которые прикрепляет к документу о приемке в единой информационной системе в сфере закупок при его подписании и направлении заказчику, данные документы считаются неотъемлемой частью документа о приемке.

5.5. Документ о приемке, подписанный Поставщиком, в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику.

Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик. Заказчик рассматривает полученный документ о приемке

При поставке товара Поставщик предоставляет Заказчику товара следующую документацию:

а) копию сертификата или декларации соответствия, выданного уполномоченными органами (организациями), по товарам, подлежащим обязательной сертификации;

б) копию санитарно-эпидемиологического заключения на товар, выданного Роспотребнадзором (по товарам, требующим указанных заключений);

в) товарные накладные в двух экземплярах – для Заказчика и Поставщика;

г) акты приема-передачи товара в двух экземплярах (образец Приложение № 2 к настоящему контракту) – для Заказчика и Поставщика.

Приемка поставленного товара осуществляется в ходе передачи товара Заказчику на месте доставки и включает в себя следующие этапы:

а) проверка номенклатуры поставленного товара на соответствие Спецификации (Приложение № 1 к настоящему контракту);

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов, в соответствии с условиями настоящего контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки.

5.6. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит внутреннюю экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

При приемке товара обязан присутствовать уполномоченный представитель Поставщика с надлежаще оформленной доверенностью.

Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с требованиями настоящего контракта приемочной комиссией Заказчика в присутствии уполномоченного представителя Поставщика.

Приемка товара осуществляется приемочной комиссией Заказчика по количеству: приемочная комиссия Заказчика пересчитывает товар; производит осмотр товара, упаковки и маркировки на соответствие условиям контракта; осматривает на предмет видимых недостатков.

Приемка продукции по качеству и комплектности производится в точном соответствии со Спецификациями к настоящему контракту и иными условиями настоящего контракта, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество, фасовку, форму выпуска и дозировку поставляемого товара (декларация, сертификат, счет-фактура, спецификация и т.п.). В течение срока годности товара при наличии информации от уполномоченного федерального органа исполнительной власти о фальсифицированных товарах, недоброкачественных, контрафактных товарах Поставщик обязан в 5-ти-дневный срок заменить фальсифицированный и/или недоброкачественный и/или контрафактный товар на товар, соответствующий стандартам качества и спецификации (Приложение № 1 к настоящему контракту).

В случае отсутствия сопроводительных документов или некоторых из них; несоответствия товара, маркировки поступившего товара, тары или упаковки условиям настоящего контракта; при обнаружении видимых (явных) недостатков товара приемочная комиссия Заказчика и уполномоченный представитель Поставщика составляют акт об обнаруженных недостатках. При этом Заказчик по согласованию с заказчиком, должен отказаться от приемки всего товара и потребовать заменить его в течение 2-х рабочих дней; либо отказаться от приемки товара с видимыми (явными) недостатками, и потребовать заменить в течение 2-х рабочих дней на товар, соответствующий требованиям настоящего контракта, в порядке, установленном подпунктом «б» пункта 5.7 контракта.

5.7. В срок, не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке, размещенного Поставщиком в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с пунктом 5.4 Контракта, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, наделенного заказчиком полномочиями на подписание документов о приемке, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке, к которому прикрепляются электронные образы (скан-копии) подписанных Поставщиком и Заказчиком документов, указанных в пункте 5.5 Контракта;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, наделенного заказчиком полномочиями на подписание документов о приемке, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа и сроков их устранения.

5.8. В случае получения в соответствии с подпунктом «б» пункта 5.7 Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить документ о приемке в порядке, предусмотренном пунктом 5.4 Контракта. В случае устранения соответствующих причин и при отсутствии оснований для отказа от подписания документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают документ о приемке в порядке, предусмотренном подпунктом «а» пункта 5.7 Контракта.

5.9. В случае создания Заказчиком приемочной комиссии, члены таких приемочных комиссий в порядке и сроки, определенные настоящим разделом Контракта, подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, руководствуясь подпунктом «а» пункта 5 части 13 Федерального закона о контрактной системе, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление и подписание мотивированного отказа от подписания документа о приемке, такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы.

5.10. После подписания Заказчиком документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке в соответствии с пунктами 5.7, 5.9 Контракта –заказчик подписывает в единой информационной системе в сфере закупок соответствующий документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

5.11. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке, подписанного заказчиком.

5.12. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

5.13. По факту приемки Товара, вместе с подписанием документа о приемке в порядке, определенном подпунктом «а» пункта 5.7 Контракта, Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи товара (Приложение № 2 к Контракту), с этого дня риск случайной гибели, утраты или повреждения товара переходит к Заказчику.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Поставщиком (Поставщиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей .

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.6. В случае нарушения Поставщиком порядка формирования документа о приемке и размещения в единой информационной системе в сфере закупок прилагаемых документов, предусмотренных пунктом 5.1. Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 7.4 – 7.5 Контракта.

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

12.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

6.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей .

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.12. В случае просрочки предоставления Поставщиком нового обеспечения исполнения Контракта по причине отзыва у банка, предоставившего независимую гарантию, лицензии начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта за каждый день просрочки.

6.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.15. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.16. Заказчик имеет право на удержание суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим разделом, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

7. Рассмотрение и рассмотрение споров

7.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

7.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

7.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Ростовской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

7.4. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы (ЕИС) путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика/Поставщика и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте (часть 16 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ).

7.5. Претензия должна быть составлена и направлена одной Стороной другой Стороне, а Сторона должна дать ответ на претензию по существу в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты получения претензии.

7.6. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

7.8. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

7.9. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение Арбитражным судом Ростовской области.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий настоящего контракта. В таком случае срок выполнения контрактных обязательств будет продлен на время указанных обстоятельств.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои контрактные обязательства по причине форс-мажорных обстоятельств, незамедлительно информирует другую сторону о начале и прекращении действия указанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую сторону права на освобождение от контрактных обязательств по причине указанных обстоятельств.

9. Прочие условия

9.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 31.12.2025 г.

9.2. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение или ненадлежащее исполнение, которые были допущены в пределах срока действия контракта.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только
в случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

9.4. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

9.5. Досрочное расторжение контракта может иметь место по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

9.6. Поставщик до заключения Контракта предоставляет заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьей 96 Федерального закона о контрактной системе в размере 1% от начальной максимальной цены контракта, что составляет: ______ (_____) рублей ___коп..

В случае, если предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Поставщик до заключения Контракта предоставляет заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьями 96 и 37 Федерального закона о контрактной систем.

9.7. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», фондами содействия кредитованию, Евразийским банком развития и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

9.8. В случае если в качестве обеспечения исполнения контракта заказчику перечислены денежные средства, возврат обеспечения, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с настоящим Контрактом, осуществляется заказчиком с даты исполнения обязательств Поставщиком, а именно с даты подписания Сторонами подписания Сторонами документа о приемке в срок, не превышающий тридцати дней, по реквизитам, указанным в разделе 10 «Юридические адреса и реквизиты сторон» Контракта или по реквизитам указанным Поставщиком __________________________________________________.

9.9. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

9.10. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 9.12 и 9.13 Контракта.

9.11. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе (далее - реестр контрактов). Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются заказчиком в установленный в пункте 9.9 Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.

9.12. Предусмотренное пунктами 9.11 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с разделом 5 Контракта, а также приемки заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

9.13. В случае если обеспечения исполнения Контракта предоставлено Поставщиком в виде независимой гарантии, Поставщик обязан, в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

9.14. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

9.15. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

9.16. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства.

9.17. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является независимая гарантия, заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у гаранта уплаты денежной суммы.

9.18. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

9.19. Все претензии направляются с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика, соответственно и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте

9.20.Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

9.21. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.22. Следующие приложения, указанные в настоящем контракте, являются его неотъемлемой частью:

Приложения №1 – Спецификация;

Приложения № 2 – Акт приема-передачи товара.

10. Антикоррупционные требования

10.1. Стороны обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, указанные в статье 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей работникам Сторон для оказания влияния на действия или решения этих лиц в целях получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей.

10.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к контракту

от « » 2025г. №

Спецификация

к контракту от «___» ____ 2025г №____.

1.1. Товар должен быть поставлен по адресу Заказчика.

1.2. Товар, поставленный по данному Контракту, должен быть сертифицирован, декларирован и зарегистрирован для обращения на территории Российской Федерации.

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма всего

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к контракту

от « » 2025г. №_

ОБРАЗЕЦ (не заполняется)

АКТ №___

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

по контракту от «___»____________20__ года №_____

от «___»_________20__ года

«Поставщик» _____________________ в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Заказчик» (полное наименование учреждения) _____________________ в лице _____________________ (ФИО, должность), действующего на основании _______, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

1. Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий товар согласно Спецификации (Приложение №1 к Контракту):

- Посмотреть таблицу с данными

2. Поставщик в соответствии с п. 5.4. контракта передал Заказчику следующие сопроводительные документы ___________________, указать какие документы

3. Заказчиком проведена внутренняя экспертиза поставленного Товара, экспертное заключение не составлялось. (При наличии внешней экспертизы указывается дата и номер экспертного заключении и прикладывается копия заключение эксперта/экспертной организации).

Заказчик к поставленному товару претензий не имеет.

Обязательства Поставщика по контракту от _____ №____ по поставке товара Заказчика исполнены полностью (или частично).

ненужное зачеркнуть

- Посмотреть таблицу с данными