Тендер - Ремонт системы раздачи серной кислоты (система мониторинга воздуха рабочей зоны и ПАЗ). Система раздачи серной кислоты инв. № 065052. : «Здание купоросного цеха медно-никелевое отделение» (инв. № 110254) №270997134

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ЛСР.pdf
• ППТЧ.doc

Техническое_заданиеxx

Техническое задание № 01/24 - КЦ

на выполнение работ/услуг

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения:

1.Локальная смета: №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭО.ЛС

2. Приложение к протоколу технической части торгов

3. Типовой договор

Анкета_УЭМ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

АНКЕТА АО «Уралэлектромедь»

- Посмотреть таблицу с даннымиОБРАЗЕЦ_ТКП_ДЛЯ_АО_УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ_копия ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

Исх. №_________ от __________г.

Заказчику

АО «Уралэлектромедь»

В соответствии с документацией о конкурсе размещенном на ЭТП УГМК , принимаем установленные в них требования и условия в соответствии с Технико-коммерческим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему технико-коммерческому предложению на следующих условиях:

- Посмотреть таблицу с данными

Срок действия коммерческого предложения: ___ рабочих дней с даты его предоставления посредством электронной почты в адрес исполнителя по заявке.

Настоящее технико-коммерческое предложение на участие в конкурсе имеет правовой статус оферты и действует не менее, чем до окончания срока исполнения обязательств.

Для юридических лиц: Настоящим подтверждаем, что против ___________ не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ___________ банкротом, деятельность ___________ не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в Анкете претендента «Сведения об аффилированных лицах (в том числе конечных)», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором тендера), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором тендера) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем конкурса, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации о конкурсе и условиями нашей заявки на участие в тендере, а также представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на участие в тендере и до подписания договора. В случае отсутствия изменений мы берем на себя обязательства представить справку об отсутствии изменений. Справка, подтверждающая актуальность информации будет подписана и предоставлена нами не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в конкурсе, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

_______________________ ___________________ ___________________

Должность представителя Покупателя Подпись, печать организации ФИО

Контакты исполнителя:

Должность:

ФИО: Тел.: Адрес. эл. почты:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 3

дата: 29.01.2024

Приложение к протоколу технической части торгов

Ремонт системы раздачи серной кислоты (система мониторинга воздуха рабочей зоны и ПАЗ). Система раздачи серной кислоты инв. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. : «Здание купоросного цеха медно-никелевое отделение»

(инв. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

Объект: Ремонт системы раздачи серной кислоты (система мониторинга воздуха рабочей зоны и ПАЗ). Система раздачи серной кислоты инв. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Заказчик: АО «Уралэлектромедь».

Проектировщик:

Участники подтвердили, что при подготовке ТКП учтены требования, указанные в следующих документах:
1.1 Локальная смета №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭО.ЛС.

Объем работ по предмету торгов:

2.1 В объеме рабочей документации локальных смет: №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭО.ЛС.

2.2 указать;

2.3 …..

- Посмотреть таблицу с данными

Данное приложение к протоколу технического совещания является неотъемлемой частью договора на выполнение работ.

Подписи:

_______________________ ___________________________________ _______________________

Должность представителя Подпись, печать организации ФИО

Проект_договораxx

Договор подряда № _________

г. Верхняя Пышма «___» _______ 20____ г.

АО «Уралэлектромедь», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя главного инженера-начальника УСОФ Русина А.И., действующего на основании доверенности № 23/Д-151 от 07.08.2020 г., с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _____ ____________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

• Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с документацией, переданной Заказчиком, выполнить следующие виды работ: Ремонт системы раздачи серной кислоты (система мониторинга воздуха рабочей зоны и ПАЗ). Система раздачи серной кислоты инв. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.: «Здание купоросного цеха медно-никелевое отделение» (инв. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), расположенном по адресу г. Верхняя Пышма, пр. Успенский,1, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную договором цену.

1.2. Виды, объемы, требования к результату работ определяются технической документацией, в состав которой входят:

1. Локальная смета : №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭО.ЛС

1.3. Работы, предусмотренные п.1.1 настоящего договора выполняются из материалов Подрядчика.

2.Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость работ состоит из двух частей: твердой стоимости (стоимости производимых работ) и ориентировочной стоимости (стоимости материалов).

Твердая стоимость (стоимость производимых работ) определяется ведомостью сметной стоимости (Приложение №1) и составляет 51227,34 (пятьдесят одна тысяча двести двадцать семь) руб. (тридцать четыре) коп., кроме того НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. 47 коп.

Твердая стоимость работ по договору определена по нормативной базе расчета прямых затрат сметно-нормативной базе ТЕР 2001 г. (в редакции 2014 г.) на основании дифференцированных индексов перевода стоимости по статьям затрат в текущие цены, установленные актуальной выпиской из протокола заседания Комиссии по ценообразованию в строительстве на территории Свердловской области и Уральским региональным центром экономики ценообразования в строительстве № ______ а именно: сметная стоимость материалов –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. 68 коп., оплата труда основных рабочих и механизаторов – __, эксплуатация машин – ___.

К твердой стоимости (стоимости производимых работ) применяется тендерный коэффициент ______, определенный по итогам конкурса (тендера) № __от___ .

Ориентировочная стоимость (стоимость материалов) определяется ведомостью сметной стоимости (Приложение №1) и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двести восемьдесят пять тысяч пятьдесят четыре) руб. 68 (шестьдесят восемь) коп., кроме того НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. 94 коп. К ориентировочной стоимости (стоимости материалов) тендерный коэффициент не применяется.

Общая стоимость работ (порядок ее определения), указанная в Приложении № 1, включает в себя компенсацию всех издержек и вознаграждение Подрядчика.

В случае возможности использования при проведении работ материалов, производимых или поставляемых следующими организациями, Подрядчик обязан приобретать их непосредственно у этих организаций, с приложением подтверждающих документов (копии накладных, и (или) счетов фактур):

- черный металлопрокат - у ООО «УГМК-Сталь»;

- прокат цветных металлов из меди и медесодержащих сплавов - у ОАО «УГМК»;

- кабельно-проводниковая продукция - у ООО «Холдинг Кабельный Альянс»;

- строительный кирпич - у ОАО «Ревдинский кирпичный завод».

При приобретении перечисленных материалов у иных организаций, Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком их поставщика, номенклатуру, качество и цену.

В случае увеличения стоимости материалов, учтенных в локальных сметных расчетах и согласованных Сторонами в Приложении № 1, на которые отсутствуют сметные расценки в базисном уровне цен в сборнике ТЕР и ТСЦЦ, Подрядчик обязан перед их приобретением согласовать с Заказчиком их стоимость. В целях проверки обоснованности цен Подрядчик обязан представить Заказчику счета, выставленные поставщиком материалов.

2.2. Стоимость работ, установленная договором, может быть изменена только по соглашению сторон, в соответствии с заключенным дополнительным соглашением, в т.ч. на основании смет на дополнительные работы, утвержденные Заказчиком.

2.3. Оплата работ производится ежемесячно за фактически выполненные и принятые объемы работ. В течении 5 дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 Заказчиком, Подрядчик обязан выставить оригинал счета-фактуры со всеми необходимыми реквизитами, подписанный личными подписями руководителя и главного бухгалтера. Оплата работ производится по истечении 60 дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 при наличии оригинала счета-фактуры.

2.4. Расчеты между Сторонами настоящего договора производятся в безналичном порядке платежными поручениями через расчетные счета, открытые в одной из следующих кредитных организаций: ПАО «Московский кредитный банк», ПАО «Сбербанк России», АО «Газпромбанк», ПАО «Банк ВТБ» или по соглашению сторон иным способом, не противоречащим действующему законодательству.

2.5. Стороны устанавливают, что датой оплаты работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. При расчете за выполненные работы Заказчик имеет право из суммы, подлежащей оплате Подрядчику, удержать в свою пользу:

- стоимость остающихся у него неиспользованных материалов, выданных на давальческой основе и невозвращенных в установленном порядке Заказчику;

- стоимость неоплаченных энергоресурсов, в сроки, предусмотренные договором;

- стоимость услуг по транспортированию отходов Подрядчика на полигон, не оплаченную в сроки, предусмотренные договором;

- сумму штрафных санкций, неустойки, убытков, предусмотренных настоящим договором, иных платежей, причитающихся Заказчику, в т.ч. по другим договорам между этими же сторонами;

- сумму компенсации расходов за простой автотранспортного средства на объекте, предусмотренных в п.8.29 настоящего договора.

- стоимость временных пропусков (магнитных карт доступа) для прохода на территорию Заказчика

- иные причитающиеся платежи, в т.ч. по иным договорам.

При этом какого-либо заявления (уведомления) не требуется, погашение обязательства производится автоматически при перечислении Заказчиком Подрядчику суммы оплаты за выполненные работы (оказанные услуги) в размере кредиторской задолженности, уменьшенной на сумму удержаний.

2.7. Подрядчик оплачивает услуги Заказчика по транспортированию отходов Подрядчика на полигон (п.5.1.18 настоящего договора) в течение 5 дней со дня подписания акта приемки оказанных услуг. Стоимость транспортных услуг определяется прейскурантом Заказчика, действующем на дату их оказания.

В течение 10 дней с момента транспортирования отходов Подрядчика Заказчик оформляет и направляет Подрядчику акт приемки оказанных услуг и счет-фактуру. Подрядчик обязуется рассмотреть акт в течение 5 дней, подписать его и один экземпляр передать Заказчику. В случае немотивированного уклонения от его подписания или возврата он считается принятым в редакции Заказчика.

2.8. В случае если по условиям настоящего договора будет предусмотрена предварительная оплата материалов или работ Подрядчика, Заказчик вправе потребовать предоставление безотзывной независимой гарантии банка на сумму авансового платежа, выданной на срок не менее срока исполнения обязательств по договору, увеличенного на 30 дней, в счет обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору. Условиями независимой гарантии должно быть предусмотрено, что требование бенефициара об уплате денежной суммы исполняется гарантом на основании письменного заявления без приложения дополнительных документов.

Подрядчик перед соответствующим авансовым платежом предоставляет Заказчику оригинал независимой гарантии банка с приложением нотариально заверенной или заверенной банком копии договора о выдаче независимой гарантии, заключенного между Подрядчиком и банком. При этом Подрядчик обязуется предварительно согласовать с Заказчиком условия независимой гарантии и банк, который выступит гарантом.

При непредставлении Подрядчиком независимой гарантии банка Заказчик вправе не производить предварительную оплату по договору. Несвоевременное перечисление авансов, связанное с неисполнением требований о предоставлении независимой гарантии банка, не является основанием для привлечения Заказчика к ответственности и отсрочки исполнения обязательств со стороны Подрядчика.

3. Порядок приемки работ

3.1. Заказчик обязан принять выполненные работы ежемесячно, на основании Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, за исключением случаев, когда работы выполнены ненадлежащим образом.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка по форме КС-3 составляются Подрядчиком и направляются Заказчику в течение 3 дней с момента окончания работ, но не позднее 25-го числа отчетного месяца.

Акты формы КС-2 и справки формы КС-3 оформляются в строгом соответствии с Указаниями по применению и заполнению унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, с Постановлением Госкомстата России от 11.11.99г. № 100, а также письмом Федеральной службы государственной статистики от 31 мая 2005г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/381 «О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации № КС-2 и КС-3».

В случае увеличения (по сравнению с Приложением № 1) стоимости материалов, на которые отсутствуют сметные расценки в базисном уровне цен и сборниках ТЕР и ТССЦ, в акты выполненных работ по форме КС-2 материалы включаются по фактической стоимости их приобретения, согласованной УЗТиУ АО «Уралэлектромедь», с приложением согласованных счетов. Приобретение или применение материалов по увеличенным ценам, отличным от согласованных при заключении договора, без одобрения Заказчика не допускается.

Все материалы, приобретенные у предприятий, перечисленных в п.2.1., включаются в акты выполненных работ по форме КС-2 по фактической стоимости приобретения с приложением подтверждающих документов (копий накладных и (или) счетов-фактур).

3.2. Заказчик обязан произвести приемку выполненных работ в течение 10 дней с момента получения Акта формы КС-2. В случае, если работы выполнены Подрядчиком в объеме, указанном в Акте, с надлежащим качеством и с использованием надлежащих материалов Заказчик подписывает Акт в течение указанного срока.

3.3. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ формы КС-2.

3.4. Наименование выполненных работ в Актах о приемке выполненных работ формы КС-2 должно соответствовать наименованиям работ в сметах.

3.5. В случае, если объем выполненных работ не соответствует объему, указанному в акте, либо работы выполнены с недостатками, либо использованные Подрядчиком материалы по количественным и качественным характеристикам или ценам не соответствуют материалам, согласованным Сторонами в смете, либо отсутствует надлежаще оформленная исполнительная документация на выполненный объем работ, Заказчик возвращает Подрядчику неподписанный Акт в течение 15 дней с момента его получения с мотивированным отказом от его подписания (в этом случае работы считаются не принятыми и оплате не подлежат до устранения выявленных недостатков).

3.6. Подрядчик, получивший от Заказчика мотивированный отказ от подписания Акта, обязан:

- В случае согласия с замечаниями Заказчика в течение 5 дней направить письменное предложение Заказчику о сроке устранения выявленных недостатков, который не должен превышать 30 дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа. Если Заказчик в течение 5 дней после получения предложения не направил свои возражения Подрядчику, считается, что стороны согласовали срок устранения замечаний, указанный в предложении Подрядчика.

- В случае несогласия с замечаниями Заказчика в течение 5 дней направить к Заказчику своего представителя, уполномоченного доверенностью, для составления совместного акта о выявленных недостатках, в котором должны быть указаны выявленные недостатки, причины их возникновения, порядок и сроки их устранения, сторона, на которой лежит обязанность по их устранению. В случае, если стороны не пришли к согласию по данным вопросам, Акт подписывается с замечаниями, при этом каждая из сторон вправе привлечь эксперта для подготовки заключения по спорным вопросам. Если обе стороны согласны с решением эксперта, недостатки устраняются в порядке, указанном в таком решении. Если какая-либо из сторон не согласна с решением эксперта, она вправе передать спор на разрешение суда.

3.7. Если Подрядчик не предпринял мер, указанных в пункте 3.6., он обязан устранить выявленные Заказчиком недостатки в течение 15 дней после получения мотивированного отказа.

После устранения недостатков Подрядчик обязан предъявить Заказчику результат выполненных работ и направить Акт о приемке выполненных работ формы КС-2 (если ранее Заказчик направил мотивированный отказ от его подписания). Заказчик обязан подписать представленные Подрядчиком Акты о приемке выполненных работ формы КС-2 в течение 5 дней. Подписанные Акты формы КС-2 являются основанием для полной оплаты выполненных работ.

3.8. Если недостатки не были устранены в указанные в настоящем разделе сроки или в дополнительно согласованные сторонами сроки, Заказчик вправе по своему усмотрению:

- Отказаться от исполнения настоящего договора, потребовать от Подрядчика возврата денежных средств, уплаченных за невыполненные или ненадлежащим образом выполненные работы, а также потребовать возмещения причиненных убытков. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления.

- Устранить недостатки своими силами и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и причиненных убытков. При этом Заказчик обязан подписать акт приемки в отношении работ, выполненных с надлежащим качеством, и оплатить их.

- Поручить устранение недостатков третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и причиненных убытков. При этом Заказчик обязан подписать акт приемки в отношении работ, выполненных с надлежащим качеством, и оплатить их.

- Уменьшить цену выполненных работ на стоимость невыполненных или ненадлежащим образом выполненных работ. Цена считается уменьшенной с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика.

3.9. При выполнении скрытых работ Подрядчик обязан составить фотоотчет о ходе выполнения работ, зафиксировав на фотографиях (по возможности с привязкой к местности) объект работ до и после выполнения скрытых работ, используемые материалы, технику и оборудование. Фотоотчет представляется Подрядчиком Заказчику в виде приложения к Акту о приемке выполненных работ. При отсутствии фотоотчета Заказчик вправе не принимать скрытые работы.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, выполняются Подрядчиком в следующие сроки:

Начало выполнения работ: «01» июля 2024 г.

Окончание работ: «31» декабря 2024 г.

4.2. Сроки выполнения обязательств Заказчика по настоящему договору продлеваются на период задержки не по вине Заказчика:

- сроков начала выполнения и окончания работ;

- сроков уведомления о начале приемки работ;

- сроков устранения замечаний по качеству работ и применяемых материалов.

4.3. Сроки выполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору продлеваются на период задержки по вине Заказчика:

- сроков предоставления места проведения работ;

- сроков приемки работ.

4.4. В случае, если в ходе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в сроки выполнения работ, такие изменения должны совершаться по согласованию сторон в письменной форме, с оформлением дополнительного соглашения.

5. Права и обязанности сторон.

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

5.1.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией, техническими условиями, строительными нормами и правилами, письменными указаниями Заказчика, в том числе надлежащее выполнение работ субподрядчиками.

5.1.3. Разработать и представить до начала выполнения работ на согласование Заказчику Проект производства работ, определяющий порядок и способы производства строительно-монтажных работ, предусмотренных настоящим договором и отвечающий требованиям охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. До согласования и утверждения ППР проведение работ запрещено.

5.1.4. Проверить техническую документацию, выданную Заказчиком, при наличии замечаний сообщить об этом Заказчику в течение 15 календарных дней с момента получения документации. В случае, если от Подрядчика в течение 15 календарных дней не поступило замечаний по документации, то документация считается принятой в работу без замечаний.

5.1.5. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, оборудование и технику, обеспечение которыми возложено на Подрядчика.

Все поставляемые Подрядчиком материалы, оборудование и т.п. должны быть новыми, ранее не находившимися в использовании или эксплуатации, не должны быть обременены в пользу третьих лиц, должны соответствовать установленным стандартам исполнения, а также обязательным техническим регламентам, государственным стандартам и правилам, либо, в отсутствие обязательных технических правил или государственных стандартов, являться полностью пригодными для использования по назначению и быть упакованными в соответствии условиями и сроком хранения и иметь необходимую разрешительную документацию, в том числе санитарно-эпидемиологические заключения, соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть представлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

Подрядчик обязуется осуществлять входной контроль всех материалов и оборудования, поставляемых им на площадку, который выполняется до начала их использования и включает проверку:

- наличия и содержания сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий;

- наличия соответствующих сертификатов;

- наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;

- наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;

- сроков годности (отразить сроки проверки измерительных приборов);

- соответствие показателей применяемых материалов, оборудования требованиям нормативных документов в области стандартизации, проектной и рабочей документации техническим регламентам;

- соответствие требованиям химической, биологической и радиационной безопасности, определенным в проектной документации.

При выявлении каких-либо недостатков в предоставляемых Подрядчиком материалах и оборудовании (как при их приемке, так и в процессе производства работ) Подрядчик обязан своими силами и за свой счет обеспечить устранение недостатков, в том числе путем замены. Замена производится в течение 15 (пятнадцати) дней с момента обнаружения недостатка.

Ничто в настоящем пункте не должно толковаться как освобождающее Подрядчика от ответственности перед Заказчиком за действие субподрядчиков, поставщиков и иных организаций, и лиц, осуществляющих поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) по договорам, заключенных Подрядчиком, включая изготовителей и поставщиков материалов, а также субподрядчиков.

5.1.6. Оформлять документацию на ввоз (вывоз) товарно-материальных ценностей на (с) территорию Заказчика по форме 2.1 Приложения № 2 к настоящему договору.

5.1.7. Сообщить Заказчику о невозможности использования в ходе осуществления работ материалов и оборудования, предоставленных Заказчиком, если это может привести к нарушению действующих норм. Дальнейшее использование материалов и оборудования осуществляется по письменному согласованию с Заказчиком.

5.1.8. Известить немедленно Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов или оборудования;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.9. Сообщить Заказчику в письменной форме о необходимости проведения дополнительных работ и увеличении сметной стоимости.

В этом случае, Подрядчик обязан обосновать необходимость проведения дополнительных работ или привлечения дополнительных материалов, а также их стоимость. В случае согласия Заказчика на проведение дополнительных работ Сторонами оформляется акт (ведомость) объемов работ, подписанный уполномоченными на то представителями сторон. На основании акта (ведомости) объемов работ составляется смета, утверждаемая Заказчиком.

5.1.10. Обеспечить соблюдение своими сотрудниками (здесь и по тексту всего договора под словами «сотрудники, работники Подрядчика» Стороны подразумевают, в том числе, работников субподрядных организаций, привлеченных Подрядчиком) Положения «О внутриобъектовом и пропускном режиме на объектах АО «Уралэлектромедь», Положения «О внутриобъектовом и пропускном режиме химико-металлургического цеха АО «Уралэлектромедь».

Подрядчик обязуется приобретать для своих работников и работников субподрядных организаций временные пропуска (магнитные карты доступа) для прохода на территорию Заказчика по цене 500 рублей за 1 штуку без НДС, кроме того НДС по ставке, действующей на дату приобретения карты доступа.

Если Заказчиком будет установлен факт нарушения пропускного режима, он обязан немедленно сообщить об этом Подрядчику, а Подрядчик обязан принять меры по прекращению нарушения.

Если поведение сотрудников Подрядчика образует состав преступления или административного проступка, Заказчик вправе принять меры к задержанию нарушителя.

Если поведение сотрудника Подрядчика не является правонарушением, но нарушает пропускной режим, Заказчик имеет право выдворить его за пределы своей территории.

5.1.11. Обеспечить прохождение своими работниками вводного инструктажа по охране труда и промышленной безопасности в отделе охраны труда и промышленной безопасности Заказчика.

5.1.12. Не допускать к производству работ, предусмотренных настоящим договором, работников, не имеющих необходимой квалификации, а также не прошедших обучение и аттестацию в области выполнения работ на опасном производственном объекте в соответствии с требованиями промышленной безопасности, установленными действующим законодательством.

5.1.13. Обеспечивать во время проведения работ выполнение на ремонтной площадке необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по безопасности труда и промышленной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, атмосферы и водного пространства.

5.1.14. Обеспечить постоянное нахождение уполномоченного лица на площадке работ в период их проведения.

В случае нарушения сотрудниками Подрядчика положений, предусмотренных пп. 5.1.10 - 5.1.13, 5.1.15, 5.1.17 – 5.1.19, 5.1.23, 5.1.26, 5.1.29 – 5.1.30, Заказчиком составляется документ, фиксирующий нарушения (в том числе акт, протокол и т.п.), подписываемый уполномоченными представителями сторон (далее, документ о нарушении).

Уполномоченными лицами на подписание акта со стороны Подрядчика являются старшие мастера смен, начальники участков, прорабы или непосредственный руководитель нарушителя.

При отсутствии уполномоченного представителя Подрядчика на площадке работ, акт о нарушении с пометкой об отсутствии уполномоченного лица Подрядчика подписывается Заказчиком и сотрудником Подрядчика, допустившим нарушение.

Документ о нарушении внутриобъектового и пропускного режима от лица Заказчика может быть составлен и подписан сотрудником охранной организации.

5.1.15. Соблюдать скорость движения автотранспорта Подрядчика по территории Заказчика не превышающую 20 км/ч, а в местах возможного появления людей 2 км/ч, а также правила дорожного движения РФ.

5.1.16. Компенсировать Заказчику понесенные расходы по привлечению специализированной сторонней организации для принятия мер по тушению пожара и ликвидации его последствий, в случае возникновения в процессе выполнения работ аварийной ситуации, приведшей к пожарному возгоранию, в течение 5 дней после направления соответствующего требования с приложением документов, подтверждающих размер расходов. В случае заключения Подрядчиком договора со специализированной организацией на оказание услуг по пожаротушению, меры по тушению пожара принимаются соответствующей специализированной организацией без участия Заказчика.

5.1.17. Соблюдать природоохранное законодательство, гигиенические требования к накоплению, транспортированию, размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Обеспечить соблюдение своими сотрудниками Регламента АО «Уралэлектромедь» «Организация работ по транспортированию отходов производства и потребления в АО «Уралэлектромедь».

5.1.18. Обеспечить надлежащее содержание и уборку места проведения работ и прилегающей территории. При выполнении работ на территории Заказчика соблюдать правила санитарного содержания, установленные «Положением о порядке санитарного содержания территории АО «Уралэлектромедь».

До начала выполнения работ согласовать с Заказчиком места накопления отходов производства и потребления на территории АО «Уралэлектромедь» и предоставить копии договоров на размещение (захоронение) отходов производства и потребления на объекте размещения отходов (далее – полигон), обращение с отходами осуществлять с соблюдением Регламента АО «Уралэлектромедь» «Организация работ по транспортированию отходов производства и потребления в АО «Уралэлектромедь».

Во избежание загрязнения объектов окружающей среды производить накопление отходов производства и потребления в установленных местах, не допускать переполнения контейнеров для накопления отходов и обеспечить раздельный сбор отходов. Контейнеры для накопления отходов должны быть идентифицированы с указанием наименования подрядной организации и вида отходов по ФККО.

В течение 5-дней с момента окончания работ, указанных в пп.1.1 настоящего договора, Подрядчик обязуется вывезти принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, произвести уборку помещений и прилегающей территории, а также известить Заказчика о необходимости вывоза отходов, в том числе строительного мусора и непригодных для дальнейшего использования материалов, образовавшихся в ходе выполнения строительно-монтажных (демонтажных) работ, и обеспечить погрузку отходов в транспортное средство.

Принадлежность отходов разграничивается следующим образом:

- отходы Заказчика - отходы, образовавшиеся от демонтажа, сноса, разборки зданий, сооружений, оборудования и т.п., а также отходы от давальческих материалов, оборудования, предоставленных Заказчиком;

- отходы Подрядчика - все иные отходы, в том числе отходы от использования предоставленных Подрядчиком материалов, оборудования, включая их упаковку, тару и т.п.

Транспортирование и размещение на полигоне отходов Заказчика, осуществляется силами и транспортом Заказчика и за его счет согласно разрешительной документации Заказчика.

Транспортирование отходов Подрядчика осуществляется за счет Подрядчика силами и транспортом Заказчика, в соответствии с лицензией Заказчика, на полигон, с которым у Подрядчика заключен договор на размещение отходов.

Подрядчик несет расходы по размещению на полигоне отходов Подрядчика. Для передачи отходов Подрядчика на полигон Подрядчик при погрузке отходов в транспортное средство передает Заказчику заполненный талон либо по согласованию с Заказчиком направляет своего работника с талоном для сопровождения отходов и их передачи на полигон.

В случае невыполнения обязанности по надлежащему содержанию и уборке места проведения работ и прилегающей территории, Заказчик вправе привлечь третьих лиц или осуществить уборку самостоятельно с отнесением понесенных расходов на Подрядчика. Возмещение указанных расходов производится Подрядчиком в течение 10 дней с момента получения уведомления и счета.

Подрядчик обязан заключать договоры на утилизацию или размещение (захоронение) отходов производства и потребления с организациями, имеющими лицензию на деятельность по обращению с отходами.

Во избежание несанкционированного размещения отходов вне полигона транспортирование отходов периодически (выборочно) осуществляется в сопровождении представителя службы безопасности АО «Уралэлектромедь».

5.1.19. Обеспечить использование всеми своими работниками, а также лицами, работающими по гражданско-правовым договорам, фирменной одеждой (одеждой с фирменным логотипом/названием Подрядчика, видимым на расстоянии не менее 15 метров) при выполнении работ на объектах Заказчика.

При выполнении работ субподрядчиком Подрядчик обязан обеспечить выполнение указанного требования работниками этих организаций

5.1.20. Возместить затраты Заказчика, понесенные на проведение обследований строительных объектов, назначенных надзорными органами вследствие неудовлетворительной подготовки Подрядчиком исполнительной документации.

5.1.21. Обеспечить доступ Заказчику к месту проведения работ для осуществления надзора за строительством.

5.1.22. Предоставлять возможность Заказчику в любое время проводить контроль соблюдения Подрядчиком правил промышленной безопасности, нормативных документов по охране труда.

5.1.23. При выполнении земляных работ на территории Заказчика обеспечить соблюдение своими сотрудниками Положения "О порядке проведения земляных работ на территории АО "Уралэлектромедь".

5.1.24. Согласовывать в обязательном порядке с Заказчиком привлечение третьих лиц для выполнения работ по настоящему договору и организацию, непосредственно выполняющую работы. Для согласования предоставлять информацию по форме 2.3 Приложения №2 к настоящему договор. При отсутствии у Подрядчика согласования с Заказчиком привлечения третьих лиц последний вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего договора.

Подрядчик информирует Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядными организациями, предоставляет копии выписки из реестра членов СРО и в последующем координирует деятельность данных организаций.

5.1.25. При приеме иностранных работников, а также лиц без гражданства, соблюдать требования миграционного законодательства Российской Федерации и специальные требования о порядке привлечения иностранной рабочей силы. Принимать со своей стороны все меры по обеспечению достоверности представляемых им сведений в отношении указанных категорий работников. Обеспечивать соблюдение указанных требований привлекаемыми субподрядными организациями.

Ответственность за нарушения указанных требований, а также за связанные с ними негативные последствия в полном объеме возлагаются на Подрядчика.

5.1.26. Подрядчик гарантирует, что для проведения работ на территории АО «Уралэлектромедь» им будут привлекаться работники, оформленные по трудовому договору, прошедшие медицинский осмотр, с отсутствием противопоказаний к исполнению трудовых обязанностей.

Подрядчик обязуется не допускать к выполнению работ, предусмотренных настоящим договором, работников (в том числе, работников субподрядных организаций, привлеченных Подрядчиком), имеющих признаки острой респираторно-вирусной инфекции и иных инфекционных заболеваний (повышенная температура, озноб, кашель, насморк и др.).

В случае несоблюдения указанных требований, Заказчик на основании документа о нарушении, составленного в соответствии с п. 5.1.14 настоящего договора, вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый выявленный случай.

5.1.27. Обеспечить доступ Заказчику и не препятствовать проведению контроля на предоставленной для выполнения работ территории.

5.1.28. В случаях, предусмотренных законодательством, до начала работ за счет собственных средств разработать и утвердить проект организации работ и проект разработки работ.

5.1.29. Обеспечить соблюдение своими сотрудниками «Технических требований к электроснабжению строительных площадок и строительных городков АО «Уралэлектромедь», в том числе:

5.1.29.1. Ознакомить своих сотрудников и сотрудников привлекаемых субподрядных организаций с «Техническими требованиями к электроснабжению строительных площадок и строительных городков АО «Уралэлектромедь»;

5.1.29.2 Назначить ответственного за безопасную эксплуатацию электроустановок строительных городков, складов, хозяйственных помещений и переносного электрического инструмента, а также другого вспомогательного оборудования;

5.1.29.3. Предоставить Заказчику запрос на подключение к сети электроснабжения с указанием уровня напряжения, расчетной потребляемой мощности, необходимого количества точек подключения, лица ответственного за электрохозяйство (указать контактные телефон) с приложением копии приказа о его назначении;

5.1.29.4. Подготовить указанную в технических условиях (ТУ) на подключение к сетям документацию - проектную документацию при подключении к линиям 6 кВ, схему расположения шкафов, рубильников, схемы прокладки линий электроснабжения - и передать ее на согласование Заказчику;

5.1.29.5. После согласования документации, указанной в п. 5.1.29.4. договора выполнить монтаж системы временного электроснабжения до указанной в ТУ точки подключения. И предоставить Заказчику на согласование исполнительную документация в составе: Однолинейной электрической схемы, паспортов установленных приборов учета, протоколов испытаний кабельных линий и установленного оборудования, перечня электротехнического персонала допущенного к обслуживанию электрооборудования, с указанием группы допуска по электробезопасности.

5.1.29.6. Совместно со специалистами Заказчика снять первоначальные показания приборов учета, оформить наряд на включение и установить пломбы.

5.1.29.7. Совместно со специалистами Заказчика осуществлять периодические осмотры состояния электрооборудования, электроинструмента, и кабельных линий, расположенных на территории строительных площадок и строительных городков;

5.1.29.8. При окончании работ и во время обеденного перерыва отключать электроинструмент от сети электроснабжения, отключать удлинители от распределительных шкафов;

5.1.29.9. Если Заказчиком будет установлен факт нарушений требований эксплуатации электрооборудования, он обязан сообщить об этом Подрядчику, а Подрядчик обязан принять меры по прекращению нарушения. Если меры по прекращению нарушения не были приняты, Заказчик вправе приостановить подачу электрической энергии до полного устранения замечаний.

5.1.30. Обеспечить соблюдение своими работниками и работниками субподрядчиков «Требований к временным строительным городкам и передвижным санитарно-бытовым помещениям (вагончикам), размещаемым на территории АО «Уралэлектромедь», в том числе:

5.1.30.1 Ознакомить своих сотрудников и сотрудников привлекаемых субподрядных организаций с «Требованиями к временным строительным городкам и передвижным санитарно-бытовым помещениям (вагончикам), размещаемым на территории АО «Уралэлектромедь»;

5.1.30.2 Назначить ответственного за противопожарное состояние и отключение электричества в бытовых помещениях по завершению рабочей смены;

5.1.30.3. Разработать и вывесить на видных местах инструкцию пожарной безопасности по пользованию и нахождению персонала в строительном вагончике, бытовке;

5.1.30.4. Вывесить в бытовках информационные знаки, предупреждающие о нарушениях ППБ;

5.1.30.5. На площадке производственно-бытовых помещений установить щит со средствами пожаротушения (2 (Два) топора, 2 (Два) лома, 2 (Две) лопаты, 2 (Два) железных багра, 2 (Два) окрашенных в красный цвет ведра, 2 (Два) огнетушителя), 1 (Одну) бочку с водой вместимостью 250 (двести пятьдесят) литров, 1 (Один) ящик с песком вместительностью 0,5 (Ноль целых пять десятых) кубических метров и 1 (Одной) лопатой.

5.1.30.6. На допускать расположение вагончиков-бытовок, превышающих 10 (Десять) штук в группе и на площади не более 800 (Восьмисот) кв. метров. Обеспечить противопожарный разрыв между бытовками разного назначения не менее 15 (Пятнадцати) метров;

5.1.30.7. Обеспечить строительные бытовки огнетушителями;

5.1.30.8. Выполнить подключение бытовок в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания;

5.1.30.9. Не использовать нестандартные обогреватели, электрические лампы без защитных колпаков, плафонов;

5.1.30.10. Не накрывать электрические обогреватели вещами, не сушить на обогревателях одежду, обувь, прочие вещи;

5.1.30.11. Не курить внутри вагончиков, оборудовать специально отведенное место для курения на безопасном расстоянии и обозначить его;

5.1.30.12. Провести замеры сопротивления изоляции электрических проводов бытовок, предоставить протоколы при подключении;

5.1.30.13. По окончании рабочего дня оставлять обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал;

5.1.30.14. Совместно со специалистами Заказчика осуществлять осмотр строительных вагончиков на предмет соблюдения правил пожарной безопасности.

5.1.30.15. Оборудовать строительные вагончики, бытовки автоматической системой пожарной сигнализации, системой оповещения людей о пожаре в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009, НПБ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, НПБ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, НПБ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Предоставить Подрядчику техническую документацию, указанную в пп. 1.2 настоящего договора.

5.2.2. Обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения работ.

5.2.3. Предоставить за отдельную плату необходимые бытовые, складские, производственные и административные помещения для организации работ по настоящему договору.

5.2.4. Обеспечить Подрядчика за плату энергоресурсами на период выполнения работ в случаях возникновения необходимости, в соответствии с положениями ст.747 ГК РФ.

5.2.5. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.2.6. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5.3.2. Осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве работ.

В случае обнаружения нарушений, Заказчик имеет право приостановить работы до устранения выявленных нарушений, о чем информирует Подрядчика в письменном виде.

5.3.3. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, в случае если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. В этом случае Заказчик вправе также поручить выполнение работ иному лицу.

5.3.4. Назначить Подрядчику срок для устранения недостатков, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора, либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

5.3.5. Отказаться от договора в любое время до сдачи ему результата работы путем направления письменного извещения Подрядчику, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора, не входящую в сумму аванса.

5.3.6. Приостановить работы в случае непредставления Подрядчиком доступа к месту проведения работ для осуществления контроля, выявления некачественного выполнения работ, использования некачественных материалов, в случае, когда у Заказчика есть основания полагать, что работы выполнены некачественно, и, по его мнению, требуется провести экспертизу и/или вскрытие скрытых работ.

Подрядчик обязан организовать экспертизу и/или вскрытие скрытых работ в срок, указанный Заказчиком. В случае, когда подтверждается ненадлежащее качество работ или использованных материалов, в т.ч. по результатам экспертизы и/или вскрытия скрытых работ, Подрядчик за свой счет устраняет выявленные недостатки, при этом сроки выполнения работ не переносятся. В случае если по результатам экспертизы и/или вскрытия скрытых работ подтверждается надлежащее качество выполненных работ и использованных материалов, расходы по проведению экспертиз, а также вскрытию скрытых работ Заказчик компенсирует Подрядчику, срок работ в таком случае продлевается.

5.3.7. Приостановить работы, если, по мнению Заказчика, работы выполняет неквалифицированный персонал Подрядчика или по иным обстоятельствам, которые, по мнению Заказчика, могут негативно влиять на качество работ. Срок выполнения работ в таком случае не продлевается, если Подрядчик не докажет, что у Заказчика не было оснований приостанавливать работы и обстоятельства, на которые ссылается Заказчик, не могли негативно влиять на качество работ.

5.3.8. Запрашивать у Подрядчика документы по охране труда и промышленной безопасности, копии приказов о назначении ответственных должностных лиц за безопасную эксплуатацию подъемных сооружений, работающих под давлением сосудов и иных документов на усмотрение Заказчика.

5.3.9. Заказчик вправе осуществлять контроль за состоянием работников Подрядчика (на наличие признаков острых респираторно-вирусных инфекций и иных инфекционных заболеваний) при входе работников на территорию Заказчика, а также в течение времени нахождения работников на территории Заказчика.

В случае выявления Заказчиком работников Подрядчика с признаками ОРВИ и т.п. Заказчик вправе на основании документа о нарушении, составленного в порядке, предусмотренном п.5.1.14 настоящего договора, не допускать работника Подрядчика на территорию Заказчика или отстранить его от работы и направить работника в медицинскую организацию для обследования (лечения).

6. Производство работ

6.1. Подрядчик самостоятельно организует производство выполняемых по настоящему договору работ на объекте по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе 4 настоящего договора.

6.2. При производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик руководствуются Положением о применении наряд-допусков при производстве работ в условиях повышенной опасности.

6.3. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему договору, Заказчик назначает на ремонтной площадке ответственного представителя, который будет осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ.

6.4. Подрядчик обязан вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ и непосредственно влияющие на выполнение Подрядчиком своих обязательств.

6.5. Подрядчик письменно информирует Заказчика за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием сторонами актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

6.6. Образующиеся в ходе демонтажа товарно-материальные ценности (лом цветных и черных металлов) являются собственностью заказчика и подлежат передаче ему Подрядчиком по накладной.

7.Гарантии качества

7.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

7.2. Гарантийный срок на результат работ устанавливается 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2). (условиями тендера могут быть предусмотрены повышенные гарантийные обязательства Подрядчика на результат работ, которые при этом указываются в настоящем пункте Договора, либо включаются в Договор в качестве приложения).

Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок продлевается на период с момента выявления недостатков до момента фактического устранения недостатков.

В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: соразмерного уменьшения установленной за работу цены; безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; возмещения своих расходов на устранение недостатков. Указанные требования могут быть заявлены Заказчиком в пределах гарантийного срока, в т.ч. и после окончания срока действия настоящего договора.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и срока их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

В случае не устранения дефектов в согласованные сроки Заказчик вправе обратиться в суд с требованиями к Подрядчику компенсировать стоимость затрат по устранению дефектов в двойном размере.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт с привлечением представителей сторонней организации.

7.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, - обе стороны настоящего Договора поровну.

8. Ответственность сторон

8.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

8.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ по настоящему договору, в том числе за ненадлежащее выполнение работ субподрядными организациями. В случае выявления в период гарантийного срока ненадлежащего качества выполненных работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 10% от общей стоимости работ по настоящему договору.

8.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки.

8.5. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине не сохранность предоставленных Заказчиком материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки.

8.6. В случае нарушения работником Подрядчиком внутриобъектового и пропускного режима на основании документа о нарушении, составленного в соответствии с п. 5.1.14. настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в следующих размерах:

- при обнаружении (выявлении фактов) нахождения работника Подрядчика на территории Заказчика с превышением срока действия разового пропуска –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт нарушения.

- при обнаружении работника Подрядчика на территории Заказчика без пропуска или с просроченным (недействительным) пропуском –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт нарушения.

- при обнаружении (выявлении фактов) нарушения работником пропускного режима, связанного с вносом (выносом), ввозом (вывозом) товарно-материальных ценностей (далее ТМЦ) –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт нарушения.

- при обнаружении (выявлении фактов) проноса, выноса, использования работником Подрядчика кино-, видео-, фотоаппаратуры без письменного разрешения уполномоченных лиц в соответствии с настоящим Положением▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт нарушения.

- при обнаружении (выявлении фактов) нарушения работника Подрядчика, заключающегося в проносе на территорию АО «УЭМ» запрещенных указанным Положением предметов и материалов –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт нарушения.

- при появлении, обнаружении (выявлении фактов) нахождения работника Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения на территории предприятия либо при проходе на территорию –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт нарушения.

- при обнаружении (выявлении фактов) несанкционированного проникновения работника Подрядчика на территорию Заказчика (через ворота, периметральное ограждение) –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт нарушения.

- при обнаружении (выявлении фактов) попытки работников Подрядчика хищения ТМЦ –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт нарушения, с возмещением причиненного ущерба.

- при обнаружении (выявлении фактов) самостоятельного внесения работником Подрядчика изменений во временный или разовый пропуск –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт нарушения.

- при обнаружении (выявлении фактов) у работника Подрядчика, ранее утраченных ТМЦ, принадлежащих Заказчику –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт нарушения.

- в случае прохода (попытки) по чужому пропуску –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт.

- ложный вызов МВД, ФСБ, МЧС, медицинские службы и взрывотехников –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт.

8.7. В случае нарушения работниками Подрядчика требований безопасности труда, промышленной и пожарной безопасности, требований по санитарному содержанию территории, правил проведения земляных работ на основании документа о нарушении, составленного в соответствии с п. 5.1.14. настоящего договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере, равном произведению количества баллов, соответствующих конкретному нарушению (Приложение №3), и значения условной штрафной единицы, соответствующей одному баллу. Значение условной штрафной единицы, соответствующей одному баллу, устанавливается в зависимости от суммы локальной сметы, при выполнении работ по которой совершены нарушения: Локальная смета до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. (1 балл = 500 руб.), локальная смета свыше▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. (1 балл=1000 руб.), локальная смета свыше▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть руб. (1 балл= 2000 руб.).

Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от обязанности компенсировать причиненный нарушением ущерб.

В случае повторного (в течение месяца) выявления фактов грубого нарушения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на территории строительной площадки или строительного городка Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в 10-кратном размере от первоначально начисленной суммы штрафа за каждый факт нарушения.

В случае повторного (в течение месяца) выявления фактов нарушения правил пожарной безопасности Заказчик вправе прекратить или ограничить подачу энергоресурсов на строительную площадку или отдельные санитарно-бытовые помещения (вагончики). Возобновление энергоснабжения производится после полного устранения выявленных нарушений, а также погашения задолженности за потребленные энергоресурсы и выставленные штрафные санкции.

8.8. В случае, если в результате нарушения работниками Подрядчика требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, в том числе, когда выполнение работ было приостановлено по требованию Заказчика, произошло нарушение сроков выполнения работ, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную настоящим договором.

8.9. В случае, если в процессе выполнения работ по настоящему договору с работником (работниками) Подрядчика либо с третьими лицами произошел несчастный случай, повлекший за собой причинение вреда жизни и здоровью, а также смерть работника (работников), третьих лиц, Подрядчик несет полную ответственность за причиненный вред.

8.10. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае систематического (не менее 2-х раз) нарушения Подрядчиком правил и норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

8.11. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

8.12. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата работ, его ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

8.13. В случаях, когда после подписания Акта о приемки выполненных работ формы КС-2 Заказчиком будут выявлены недостатки в выполненных работах, которые не могли быть обнаружены в процессе приемки, Заказчик направляет Подрядчику уведомление о выявленных недостатках.

8.14. Подрядчик после получения уведомления обязан:

8.14.1. В случае согласия с замечаниями Заказчика в течение 5 дней направить письменное предложение Заказчику о сроке устранения выявленных недостатков, который не должен превышать 30 дней с момента получения Подрядчиком уведомления. Если Заказчик в течение 5 дней после получения предложения не направил свои возражения. Подрядчику, считается, что стороны согласовали срок устранения замечаний, указанный в предложении Подрядчика.

8.14.2. В случае несогласия с замечаниями Заказчика в течение 5 дней направить к Заказчику своего представителя, уполномоченного доверенностью, для составления совместного акта о выявленных недостатках, в котором должны быть указаны выявленные недостатки, причины их возникновения, порядок и сроки их устранения, сторона, на которой лежит обязанность по их устранению. В случае, если стороны не пришли к согласию по данным вопросам, акт подписывается с замечаниями, при этом каждая из сторон вправе привлечь эксперта для подготовки заключения по спорным вопросам. Если обе стороны согласны с решением эксперта, недостатки устраняются в порядке, указанном в таком решении. Если какая-либо из сторон не согласна с решением эксперта, она вправе передать спор на разрешение суда.

8.15. Если Подрядчик не предпринял мер, указанных в пункте 8.14, он обязан устранить выявленные Заказчиком недостатки в течение 15 дней после получения уведомления, указанного в пункте 8.13.

8.16. После устранения недостатков Подрядчик обязан предъявить Заказчику результат выполненных работ и направить акт об устранении замечаний. Заказчик обязан подписать представленный Подрядчиком акт в течение 5 дней.

8.17. Если недостатки не были устранены в указанные в настоящем разделе сроки или в дополнительно согласованные сторонами сроки, Заказчик вправе по своему усмотрению:

8.17.1. Устранить недостатки своими силами и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и причиненных убытков.

8.17.2. Поручить устранение недостатков третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и причиненных убытков.

8.18. За нарушение начального и конечного сроков выполнения работ, начального и конечного сроков выполнения этапа работ, установленных п. 4.1 настоящего договора, сроков устранения выявленных недостатков, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку (пеню) в размере 0,1% в день от общей стоимости работ по договору за первые 10 календарных дней просрочки. За каждый последующий календарный день просрочки неустойка (пеня) составляет 0,5 % от общей стоимости работ по договору. В случае, если просрочка выполнения работ, устранения выявленных недостатков составляет 30 дней и более, Заказчик вправе помимо удержания пени взыскать с Подрядчика единовременный штраф в размере 10 % от общей стоимости работ по договору, а также отказаться от исполнения договора, направив соответствующее уведомление в адрес Подрядчика, и потребовать возмещения причиненных убытков. В перечисленных в настоящем договоре случаях нарушения обязательств, послуживших основанием для начисления неустойки, убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки.

8.19. В случае нарушения Подрядчиком порядка приобретения материалов (черного металлопроката, проката цветных металлов, кабельной продукции, строительного кирпича), предусмотренного п.2.1 настоящего договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт нарушения.

8.20. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

8.21. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

8.22. Применение мер ответственности не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств.

8.23. При нарушении Подрядчиком п.5.1.11. - п.5.1.30., и, как следствие, возникновение нештатной либо аварийной ситуации, Подрядчик обязуется в полном объеме компенсировать причиненный Заказчику материальный ущерб.

8.24. В случаях, указанных в п. 5.1.10. - 5.1.30. Подрядчик несет ответственность за работников привлеченного им для выполнения своих обязательств по настоящему договору субподрядчика.

8.25. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за своевременное информирование Заказчика о необходимости освидетельствования работ, контроль за которыми не может быть произведен после выполнения других работ. В противном случае при возникновении необходимости устранения выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков, невозможных без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения затраты возлагаются на Подрядчика.

8.26. В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик оплачивает Заказчику штрафную неустойку в двойном размере таких санкций.

8.27 Подрядчик не имеет права на удержание результата работ, а также принадлежащих Заказчику оборудования, переданной для переработки вещи, использованного материала и другого оказавшегося у него имущества Заказчика.

8.28. В случае выявления фактов нарушений Подрядчиком и привлеченными им субподрядными организациями требований миграционного законодательства Российской Федерации и специальных требований о порядке привлечения иностранной рабочей силы (в т.ч. по непринятию мер по обеспечению достоверности представленных им сведений) Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт нарушения. В случае повторного нарушения Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора и потребовать возмещения всех понесенных в связи с прекращением договора убытков.

8.29. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за простой транспортных средств. В случае сверхнормативного простоя транспортных средств Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику расходы за простой автотранспортных средств на объекте:

- при доставке сторонним транспортом на основании подтверждающих документов от транспортной организации (счет-фактура, акт оказанных услуг, транспортная накладная);

- при доставке транспортом Заказчика на основании подтверждающих документов (путевой лист, транспортная накладная) из расчета 900 руб./час, кроме того НДС.

8.30. При выполнении работ на территории АО «Уралэлектромедь» Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства.

8.31. В случае нарушения Подрядчиком (работниками Подрядчика) условий в области обращения с отходами (п.5.1.18.) на основании документа о нарушении, составленного в соответствии с п. 5.1.14. настоящего договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф:

в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт в следующих случаях:

- переполнение контейнеров для накопления отходов;

- не обеспечение раздельного сбора отходов;

- накопление отходов в неидентифицированных контейнерах или в контейнерах Заказчика;

- транспортирование отходов, их вывоз с территории/ объектов Заказчика транспортными средствами, не принадлежащими Заказчику;

в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт несанкционированного размещения отходов вне полигонов, предусмотренных разрешительной документацией Заказчика или Подрядчика: для отходов Заказчика - во всех случаях, для отходов Подрядчика - в случае, если их состав, характер, элементы дают основания, в том числе контролирующим органам, идентифицировать территорию/объект Заказчика как место их образования или Заказчика как образователя отходов (например, содержат фирменную упаковку АО «Уралэлектромедь» или ее элементы, документацию с упоминанием АО «Уралэлектромедь», включая копии, и т.п.).

Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от обязанности компенсировать причиненный нарушением ущерб.

8.32. В случае нарушения работниками Подрядчика требований в области безопасности дорожного движения (п. 5.1.15) Заказчик, на основании документа о нарушении, составленного в соответствии с п. 5.1.14 настоящего договора, вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый выявленный случай.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если она может доказать, что:

• неисполнение обязательств вызвано независящими от нее чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях причинами;
• в момент заключения настоящего Договора она не могла с уверенностью предвидеть возникновение таких обстоятельств и их последствий, а также их воздействие на выполнение обязательств по настоящему Договору;
• она не могла избежать или преодолеть эти обстоятельства или, по крайней мере, их последствия.

9.2. Обстоятельства, указанные в п.9.1. настоящего Договора, могут быть вызваны следующими событиями:

• военные действия (объявленные и необъявленные), гражданская война, перевороты и революции, акты пиратства и саботажа;
• природные бедствия: сильные штормы, циклоны, землетрясения, приливы, наводнения, разрушения молнией;
• взрывы, пожары, разрушения механизмов, зданий и других объектов;
• бойкоты, забастовки, которые возникают на предприятиях стороны, претендующей на освобождение от ответственности;
• действия властей, как правомочные, так и неправомочные, кроме действий, за которые сторона, претендующая на освобождение от ответственности, принимает на себя риск во исполнение остальных частей настоящего Договора; и кроме указанного в п.9.3 настоящего Договора.
• 9.3. В соответствии с п.п. 9.1 и 9.2 настоящего Договора, если другое не оговорено в настоящем Договоре, обстоятельством непреодолимой силы не может являться утрата полномочий, лицензий, виз или разрешений, необходимых для выполнение настоящего Договора, выданных официальными учреждениями страны стороне, претендующей на освобождение от ответственности.
• Любая из сторон немедленно известит в письменном виде противоположную сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия или окончании срока действия указанных выше обстоятельств. Необходимым и достаточным подтверждением этих сведений будет служить соответствующее письменное свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой.
• 9.4. В случае невозможности полного или частичного выполнения сторонами своих обязательств вследствие вышеуказанных обстоятельств в течение более чем 45 (сорока пяти) дней они будут вправе полностью или частично расторгнуть настоящий Договор без какого-либо возмещения убытков (включая расходы) друг друга.

10. Досрочное расторжение договора

10.1. Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора путем направления соответствующего уведомления в следующих случаях:

- неоднократного (2 и более раз) нарушения Подрядчиком своих обязательств;

- однократного срыва сроков начала и окончания работ более, чем на 15 дней;

- в случае, предусмотренном п.3.8 настоящего договора;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или настоящим договором;

- в случае увеличения после даты заключения договора курса иностранной валюты по отношению к рублю более чем на 10% (применяется, если стоимость работ установлена в иностранной валюте).

При досрочном расторжении договора Заказчик не компенсирует Подрядчику расходы, связанные с подготовкой к выполнению работ по настоящему договору, в том числе расходы по перебазировке техники, приобретению материалов и оборудования, найму персонала и оплате труда, получению необходимых разрешений и лицензий. Заказчик в случае одностороннего отказа от исполнения договора компенсирует реальные убытки Подрядчика в размере, не превышающем 10% от общей стоимости работ по договору. Упущенная выгода не компенсируется.

10.2. Подрядчик в случае одностороннего прекращения договора Заказчиком обязан остановить все работы с момента получения соответствующего уведомления и предъявить Заказчику фактически выполненные работы к приемке и их дальнейшей оплате.

10.3. Стороны производят взаимные платежи в течение 15 календарных дней с момента расторжения договора.

10.4. В случае объявления одной из сторон по договору несостоятельным (банкротом) вторая сторона вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с уплатой фактически произведенных расходов. Убытки взысканию не подлежат.

11. Конфиденциальность

11.1. Вся предоставляемая Сторонами информация, связанная с заключением и исполнением настоящего договора, считается конфиденциальной, если обратное явно не указано.

11.2. Стороны обязуются не допускать несанкционированного распространения и использования конфиденциальной информации.

11.3. Какая-либо Сторона, желающая кому-либо передать конфиденциальную информацию или сделать ее общедоступной, обязана предварительно получить согласие другой Стороны.

12. Разрешение споров

12.1. Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок рассмотрения споров, возникающих из настоящего договора. Срок для рассмотрения претензий - 20 дней с момента получения претензии.

12.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством

12.3. Настоящий договор не является договором присоединения.

13. Прочие условия

13.1. Подрядчик с оформленным с его стороны договором обязан представить Заказчику копии следующих документов:

свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

выписки из единого государственного реестра юридических лиц на дату, не ранее чем за один месяц до подписания договора;

решения учредителя или протокола общего собрания о назначении директора, доверенности, иных документов, подтверждающих полномочия представителей организации на подписание договора, актов, счетов-фактур и иных документов;

лицензии, выписки из реестра членов СРО, если деятельность контрагента подлежит лицензированию и/или требует наличия членства в СРО.

13.2. Любые договоренности, уведомления и указания Сторон по исполнению настоящего договора, изменения условий договора, дополнительные обязательства действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.

13.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, вступает в силу с момента его подписания всеми сторонами и действует по «___»_______20_____ г.

13.4. Стороны допускают использование факсимильной связи для передачи сообщений и уведомлений, при условии обязательного последующего направления оригинала документа в возможно короткие сроки. Номера факсов, с которых могут быть отправлены и на которые могут быть приняты сообщения и уведомления, касающиеся исполнения настоящего договора, указаны в разделе 15.

13.5. В целях исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны осуществляют электронный обмен электронными документами, подписанными электронными подписями, по телекоммуникационным каналам связи в системе электронного документооборота в соответствии с Правилами электронного документооборота (Приложение № 4 к договору).

Стороны осуществляют электронный обмен следующими видами документов

- счет-фактура, в том числе перевыставленный, корректировочный или исправленный;

-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3

− документ об оказании услуг, выполнении работ;

- универсальный передаточный документ (УПД), в том числе универсальный корректировочный документ (УКД);

- заявка клиента, уведомление об отказе от выполнения заявки

Кроме того, посредством электронного документооборота возможно направление другой Стороне счетов на оплату, а также документов (копий), названных в п. 13.1 настоящего договора.

Все иные не оговоренные выше документы, в том числе настоящий договор, приложения и дополнения к нему, требования об оплате штрафных неустоек и пени, техническая документация, необходимая для выполнения работ по настоящему договору, оформляются на бумажном носителе с собственноручной подписью уполномоченного представителя Стороны и передаются другой Стороне в оригинале, путем вручения уполномоченным представителям Сторон, либо лицам, указанным в разделе 16 настоящего договора, либо заказным письмом с уведомлением о вручении.

13.6. Стороны не имеют права передавать или уступать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без согласия второй стороны по настоящему договору. За нарушение данного условия Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере одного миллиона рублей.

13.7. Въезд на территорию промышленной площадки Заказчика осуществляется при условии получения представителем Подрядчика (водителем, экспедитором, представителем транспортной компании и т.п.) технического оборудования (трекера), используемого для отслеживания местоположения транспортного средства на период его нахождения на территории Заказчика.

Данное техническое оборудование передается представителю Подрядчика по акту приема-передачи оборудования во временное безвозмездное пользование (по форме 2.2 Приложения № 2 к настоящему договору). При выезде с территории Заказчика оборудование возвращается представителем Подрядчика, о чем делается соответствующая отметка в указанном акте.

Ответственность за случайную гибель, повреждение или утерю технического оборудования (трекера) представителем Подрядчика несет Подрядчик в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. (семь тысяч рублей 00 коп.), с учетом НДС.

В случае повреждения или утери оборудования при возврате в акте приема-передачи представителями сторон делается соответствующая отметка.

13.8. Подписанием настоящего договора Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями Положения «О внутриобъектовом и пропускном режиме на объектах АО «Уралэлектромедь», Положения «О внутриобъектовом и пропускном режиме химико-металлургического цеха АО «Уралэлектромедь», Положения «О порядке санитарного содержания территории промышленной площадки АО «Уралэлектромедь», Положения "О порядке проведения земляных работ на территории АО "Уралэлектромедь", Положения «Требования к временным строительным городкам и передвижным санитарно-бытовым помещениям (вагончикам), размещаемым на территории АО «Уралэлектромедь», Положения «Технические требования к электроснабжению строительных площадок и строительных городков АО «Уралэлектромедь», Регламента «Организация работ по транспортированию отходов производства и потребления в АО «Уралэлектромедь», Инструкции «О мерах пожарной безопасности на АО «Уралэлектромедь».

14.Заверения об обстоятельствах

14.1 Подрядчик в соответствии со статьей 431.2 ГК РФ дает следующие заверения, исходя из того, что Заказчик полагается на них при ведении деятельности:

14.1.1Подрядчик обладает ресурсами, персоналом и активами, а также соответствующими разрешениями, лицензиями и допусками, необходимыми для исполнения Договора.

14.1.2 Подрядчик уплачивает все налоги и сборы, а также своевременно подает налоговую, бухгалтерскую и иную отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ.

14.1.3 Подрядчик обязуется по требованиям налоговых органов предоставлять копии документов, относящихся к исполнению настоящего Договора и подтверждающих заверения, указанные в Договоре, в течение сроков, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ.

14.2 Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, понесенные им вследствие нарушения Подрядчиком указанных в настоящем Договоре заверений и/или допущенных Подрядчиком нарушений налогового законодательства, отраженных в решениях налоговых органов, в размере сумм, уплаченных Заказчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Подрядчику в составе стоимости выполненных работ по настоящему Договору, а также в размере сумм пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС. Возмещению также подлежат судебные расходы, которые понес Заказчик в связи с обжалованием решения налогового органа о доначислении налога.

15. Перечень приложений

• • Ведомость сметной стоимости.
  • Формы документов:

2.1 Форма заявления о ввозе/вывозе материалов на/с территорию Заказчика;

2.2 Форма акта приема-передачи оборудования;

2.3. Форма предоставления информации о субподрядчиках.

• • Балльная оценка отдельных видов нарушений по охране труда и промышленной безопасности, выявленных при строительном производстве, монтажных работах на объектах АО «Уралэлектромедь».
  • Правила электронного документооборота.

16. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору № __ от __

Ведомость сметной стоимости

Объект: КЦ. Ремонт системы раздачи серной кислоты (система мониторинга воздуха рабочей зоны и ПАЗ). Система раздачи серной кислоты инв. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 к договору № _____

от___________

Форма 2.1.

- Посмотреть таблицу с данными

Заместителю директора

АО «Уралэлектромедь»

по организации режима и охраны

________________

Ф.И.О.

Прошу Вашего согласования на ввоз (внос)/вывоз (вынос) на/с территории предприятия имущества (оборудования) на/с объект (а) _________________________________________________

наименование объекта

на автомобиле________________________ Гос.№________________________________________ (марка автомобиля) (гос .регистрационный номер)

Водитель ___________________________, Экспедитор_____________________________________

Ф.И.О. Ф.И.О.

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель __________ __________________________ (подрядной организации) подпись расшифровка подписи

Примечание: составляется в двух экземплярах:

экз. №1- АО «Уралэлектромедь» для передачи в УБУиК;

экз. № 2- подрядной организации.

Согласовано:

Заказчик _________________

«___»____________________202_г.

Продолжение приложения № 2

к договору № __от__

Форма 2.2

Акт приема-передачи оборудования

г. Верхняя Пышма "___"________20 ___г.

______________________________ , именуемое в дальнейшем "Пользователь", в лице ___________

(наименование организации-контрагента),

___

(должность, Ф.И.О. представителя (водитель, экспедитор, представитель транспортной компании и т.п.)) с одной стороны, и АО «Уралэлектромедь», именуемое в дальнейшем "Ссудодатель", в лице _________________________________________________________________________, с другой стороны,

(должность, Ф.И.О. представителя (представитель АО «УЭМ», охранной организации))

вместе именуемые "Стороны", составили настоящий Акт в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны, о нижеследующем:

1. Во исполнение условий Договора №___________ от "__"_______ ___ г. на период нахождения транспортного средства на территории АО «Уралэлектромедь» Ссудодатель передаёт, а Пользователь принимает во временное безвозмездное пользование следующее оборудование:

Наименование оборудования: ________________ тип_____модель_________сер.номер_______ в количестве _____шт.

Наименование транспортного средства:

марка____________ модель_______________ гос. номер___________.

Стоимость оборудования для целей возмещения убытков, причиненных его случайной гибелью, повреждением или утерей составляет _____ (_________) рублей.

2. Подписанием настоящего Акта при его передаче в пользование и при его возврате стороны подтверждают, что оборудование ими осмотрено, проверено и находится в рабочем состоянии, без видимых повреждений.

ПОДПИСИ СТОРОН:

При передаче оборудования в пользование:

Ссудодатель передал, а Пользователь получил указанное оборудование в пользование:

Пользователь: Ссудодатель:

____________/______________ _______________/______________

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

По окончании использования:

Пользователь возвратил, а Ссудодатель принял оборудование:

Пользователь: Ссудодатель:

____________/______________ _______________/______________

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

В случае повреждения или утери оборудования при возврате (сделать отметку):

Оборудование имеет следующие повреждения______________________________________

Оборудование не возвращено по причине его утери или гибели

Пользователь: Ссудодатель:

____________/______________ _______________/______________

Продолжение приложения № 2

к договору № __от__

Форма 2.3

- Посмотреть таблицу с данными

Главному инженеру

АО «Уралэлектромедь»

___________________ Ф.И.О.

Прошу Вашего согласования на привлечение в качестве субподрядной организации (организации - непосредственного исполнителя работ) __________________________ для

наименование организации

выполнения нижеуказанных работ с ____________

дата

___________________________________________________________________________________________

Организационно-правовая форма_______________________________________________________________

Полное наименование_________________________________________________________________________

ИНН_______________________________________________________________________________________

Дата регистрации юр.лица____________________________________________________________________

Юридический адрес__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Руководитель_______________________________________________________________________________

__Ф.И.О.____________________________________________________________________________________

__телефон___________________________________________________________________________________

Главный бухгалтер__________________________________________________________________________

__Ф.И.О.____________________________________________________________________________________ __телефон___________________________________________________________________________________

Представитель______________________________________________________________________________ Ф.И.О.______________________________________________________________________________________

_телефон____________________________________________________________________________________

Объем поручаемых работ

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель __________ __________________________ (подрядной организации) подпись расшифровка подписи

Согласовано:

Главный инженер

АО «Уралэлектромедь» __________________ / /

Сотрудник УБУиК,

ответственный за аттестацию

контрагентов __________________ / /

Форма 2.1., 2.2, 2.3 согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к договору № __от__

Балльная оценка

отдельных видов нарушений по охране труда и промышленной безопасности, выявленных

при строительном производстве, монтажных работах на объектах АО «Уралэлектромедь»

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №4

к договору №________ от «__»___ 20__г.

Правила электронного документооборота

1. Электронный документооборот (далее – ЭДО) осуществляется Сторонами путем обмена электронными документами (далее – ЭД) через оператора электронного документооборота в системе ЭДО «Диадок» (оператор системы ЭДО – АО «ПФ «СКБ Контур»), а также с использованием систем ЭДО других операторов, имеющих роуминговые соглашения с «Диадок».

2. ЭД создаются Сторонами с использованием квалифицированной электронной подписи (далее - КЭП); ЭД должны соответствовать условиями Договора, а формализованные ЭД также нормативно установленным для них электронным форматам.

3. Счета-фактуры, товарные накладные по форме ТОРГ-12 или УПД издаются и направляются получающей Стороне в рамках ЭДО одновременно с каждой поставкой (отгрузкой) товара, передачей результата работ, услуг (для подрядных работ, оказания услуг), либо не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня поставки (отгрузки) каждой партии товара, передачи результата работ, услуг.

4. Стороны признают, что документ в электронном виде, подписанный КЭП и направленный получающей Стороне в порядке, установленном настоящими Правилами, равнозначен документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, а также заверенному печатью (в случаях, если в соответствии с нормативными правовыми актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен печатью).

5. Выполнение положений, приведенных в п. 1, 2, является необходимым и достаточным условием, подтверждающим соблюдение всех условий признания КЭП действительной, а также, что ЭД исходит от Стороны, его направившей. Получающая Сторона добросовестно исходит из соблюдения вышеназванных условий направляющей Стороной при создании ЭД.

При этом ЭД порождает для Сторон соответствующие юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения взаимных прав и обязанностей, принимается Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, используется в качестве доказательств в судебных разбирательствах, предоставляется в государственные органы по запросам последних.

6. Если в сертификате КЭП не указан орган или физическое лицо, действующее от имени организации при подписании ЭД, то в каждом случае получения подписанного ЭД получающая Сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени направляющей Стороны надлежащим лицом, действующим в пределах имеющихся у него полномочий.

7. Стороны обязаны обеспечивать конфиденциальность ключей КЭП, в частности, не допускать использования принадлежащих им ключей КЭП без их согласия, а также не использовать ключ КЭП при наличии оснований полагать, что его конфиденциальность нарушена.

8. Стороны обязуются сообщать друг другу об ограничениях КЭП в течение 2 (двух) рабочих дней с момента установления таких ограничений; до момента получения такого уведомления Сторона вправе считать КЭП другой Стороны не обремененной какими-либо ограничениями, а документы, подписанные такой КЭП - имеющими полную юридическую силу.

9. Стороны обязаны заблаговременно обновлять сертификаты электронных ключей КЭП.

10. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о невозможности ЭДО по каким-либо причинам (технический сбой внутренней системы Стороны, сбой в работе оператора ЭДО, несвоевременное обновление ключа КЭП и т.п.). В период невозможности ЭДО Стороны производят обмен документами на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью уполномоченных лиц и заверенными печатью организации.

11. Особенности ЭДО:

11.1. ЭД считается отправленным направляющей Стороной в момент получения подтверждения оператора ЭДО направляющей Стороны о поступлении в систему файла документа.

11.2. ЭД считается полученным получающей Стороной в момент получения направляющей Стороной подтверждения оператора ЭДО получающей Стороны о направлении ЭД получающей Стороне.

Если направляющая Сторона не получила названного подтверждения, то она оформляет соответствующий документ на бумажном носителе и направляет его получающей Стороне; Стороны производят обмен документами на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью уполномоченных лиц и заверенными печатью организации.

11.3.При необходимости корректировки направленного посредством ЭДО документа, направляющая Сторона составляет соответствующее информационное письмо и направляет его вместе с откорректированным документом получающей Стороне в порядке, установленном Оператором ЭДО.

В случае выявления получающей Стороной необходимости корректировки полученного посредством ЭДО документа получающей Стороной он не подписывается; получающая Сторона направляет направляющей Стороне информационное письмо с указанием некорректных/неточных сведений в полученном ЭД в порядке, установленном Оператором ЭДО.

12. Бумажные экземпляры документов, в случае их составления Сторонами, имеют приоритет над ЭД.

13. Каждая из Сторон самостоятельно обеспечивает свое участие в ЭДО и оплачивает услуги Оператора.

14. Каждая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от ЭДО, письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 календарных дней до предполагаемой даты окончания использования ЭДО.

15. ЭДО не отменяет/ не заменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами в рамках обязательств, видов документов, не регулируемых договором.

16. Тестовый обмен документами в системе ЭДО * :

16.1 В целях проверки работоспособности и/или совместимости технических средств Сторон и/или Операторов ЭДО, Стороны договариваются о тестовом периоде, в течение которого передача документов в электронном виде по запросу любой из Сторон может дублироваться бумажными экземплярами. Бумажные экземпляры документов, в случае их составления Сторонами, имеют приоритет над ЭД. Тестовый период устанавливается в течение 1-го месяца с даты первого обмена ЭД.

16.2. Положительным результатом тестового периода является налаженный процесс передачи ЭД, отсутствие ошибок и замечаний Сторон к процессу ЭДО. Если любая из Сторон считает, что положительный результат не достигнут, такая Сторона обязана направить другой Стороне письменное уведомление, содержащее указание на ошибки и запрос на дублирование документов на бумажном носителе.

16.3. Если в течение 10 рабочих дней с даты истечения тестового периода ни одной из Сторон не было заявлено о необходимости устранения ошибок, дублирования переданных ЭД на бумажных носителях или о продлении срока тестового периода, Стороны переходят к осуществлению ЭДО.

16.4. В иных случаях дублирование ЭД бумажными документами за тестовый период Сторонами не производится. Стороны могут подписать акт сверки взаимных расчетов по итогам обмена ЭД в тестовом периоде по запросу заинтересованной Стороны.

16.5. Тестовый период не применяется, если между Сторонами имеется опыт обмена ЭД по иным договорам.

Заказчик: Подрядчик:

__________________ / / ________________ / /

Пункты 16-16.5 включаются, если ЭДО применяется впервые; в остальных случаях их необходимо исключить.