Тендер - Реагенты для дезинфекции и очистки воды №307831283

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть83 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Тюменская облМесто поставки (адрес):Тюменская обл., г.Ишим, ул. Артиллерийская,23
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 29.08.2025 по 29.08.2025Место предоставления документации:Тюменская обл., г.Ишим, ул. Артиллерийская,23Порядок предоставления документации:не предоставляетсяОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется обоснование_ценыxx

Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

Используемый метод определения НМЦК: метод сопоставимых рыночных цен.

В соответствии с п. 9.6. Положения о закупке товаров, работ и услуг в МАУ «ИГ СОК «Центральный» При осуществлении закупки неконкурентным способом (закупка у единственного источника), с учетом налогов, сборов и иных обязательных платежей, с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) при обосновании начальной (максимальной) цены договора, основанного на информации о ценах товаров, работ, услуг, полученной по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заказчик применяет наименьшее значение цены полученных предложений.

- Посмотреть таблицу с данными

В результате проведенного расчета НМЦ договора составила в (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Четыреста пятьдесят восемь тысяч двести семьдесят) рублей 00 копеек.

Директор Визе В.А.

Расчет составлен

Экономистом Бондаренко А.С.

Извещение_химия_для_бассейна

Извещение о проведении закупки

у единственного поставщика

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

Договор поставки

г. Тюмень « » август 2025г.

___________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании ___________________ и Муниципальное автономное учреждение "Ишимский городской спортивно-оздоровительный комплекс "Центральный"" именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Визе Владимира Артуровича, действующего на основании Устава. с другой стороны, вместе именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Поставщик по настоящему договору обязуется поставлять в собственность Покупателю реагенты для дезинфекции и очистки воды в плавательном бассейне, дезинфицирующие и расходные материалы в количестве, ассортименте и по ценам указанным в счете на предоплату на основании письменных заявок Покупателя, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать продукцию на условиях настоящего договора.

Сумма договора и порядок расчетов
2.1. Общая сумма настоящего договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (четыреста пятьдесят восемь тысяч двести семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двадцать одна тысяча восемьсот двадцать два) рубля 39 копеек.
2.2. Оплата за Товар производится после приемки товара в размере 100% путем перечисления денежных средств на расчетый счет Поставщика в течении 7 (семи) рабочих дней.

Права и обязанности сторон

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Своевременно поставлять Товар в количестве, в ассортименте и в сроки согласованными между стронами.

3.1.2. Одновременно с передачей Товара передать Покупателю всю необходимую документацию на Товар.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. По согласованию с Покупателем досрочно поставлять Товар. При этом количество, ассортимент и срок такой поставки согласуется Сторонами дополнительно. Товар, поставленный досрочно, засчитывается в счет следующей поставки согласно графику поставки Товара.

3.3. Покупатель обязуется:

3.3.1. Осматривать и принимать Товар в соответствии с положениями статьи 5 настоящего договора.

3.3.2. Своевременно производить оплату Товара согласно статье 2.2. настоящего Договора.

4. Сроки, порядок и условия поставки

4.1. Товар поставляется отдельными партиями в сроки, согласованные Поставщиком и Покупателем в счете на предоплату.

4.2. Поставка Товара производится силами поставщика до склада Покупателя.

4.3. Поставщик уведомляет Покупателя письменно за пять рабочих дней об отгрузке Товара транспортом.

4.4. В случае нарушения сроков поставки, либо оплаты за поставленную продукцию, виновная сторона уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости недопоставленной (неоплаченной) партии Товара указанной в отгрузочных документах за каждый день просрочки.

В случае нарушения сроков поставки на срок более 30 дней, Покупатель по письменному требованию имеет право отказаться от соответствующей партии Товара, а Поставщик обязан вернуть сумму полученной предоплаты и уплатить пени в размере 0,1% от суммы недопоставленого Товара.

4.5. Товар должен быть упакован в тару отвечающую требованиям и обеспечивающую сохранность товара при перевозке и хранении.

5. Приемка товара

5.1. Приемка Товара осуществляется в порядке установленном инструкциями Госарбитража СССР за № П-6 от 15.06.65 г. и № П-7 от 25.04.66 г. и дополнениями к ним, подписываемому уполномоченными представителями обеих Сторон при приемке Товара Покупателем.

5.2. Приемка Товара осуществляется в день доставки товара. При приемке Товара Покупатель проверяет его соответствие требованиям к количеству, качеству и ассортименту, содержащимся в настоящем договоре. В случае обнаружения расхождений или несоответствия Товара Покупатель в течение 5-ти дней извещает в письменном виде по факсимильной связи об этом Поставщика, а Поставщик не позднее 30( тридцати дней) рабочих дней обязан заменить Товар указанный в Акте.

6. Качество товара

6.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТа или ТУ, на основании которого данный Товар был изготовлен

6.2. Покупатель, принявший Товар без проверки, лишается права ссылаться на недостатки Товара, которые могли быть установлены при обычном способе его приемки (явные недостатки).

6.3. Покупатель, обнаруживший после приемки Товара по Акту приема-передачи Товара недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Поставщика в течение трех дней со дня обнаружения таких недостатков.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии законодательством РФ.

7.2. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего договора между сторонами, будут решаться путем переговоров с обязательным соблюдением претензионного порядка разрешения споров, (предъявление претензий осуществляется в течение 30 календарных дней с момента возникновения основания), при не достижении согласия в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны не несут ответственности, если невозможность выполнения ими условий настоящего договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств, в т.ч. стихийных бедствий, военных действий, забастовок, актов органов власти, а также других событий, квалифицируемых как обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по договору или получения иных неправомерных преимуществ, в связи с его исполнением.

10. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 31 декабря 2025 года, а в части финансовых обязательств, до полного исполнения таковых по данному договору.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием Средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

9.3. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

9.4. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.5. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

Поставщик Покупатель

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору поставки

№ от « » август 2025г.

Спецификация №1

- Посмотреть таблицу с данными

Всего наименований 13, на сумму▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Четыреста пятьдесят восемь тысяч двести семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двадцать одна тысяча восемьсот двадцать два) рубля 39 копеек.

Поставщик: Покупатель:

_____________/___________/ _____________/ Визе В.А./

- Посмотреть таблицу с данными