Тендер - Хозяйственные товары. Моющие и чистящие средства. Гигиена. Бытовые товары.: РАСХОДНИКИ ДЛЯ ДЕМОНСТРАТИВНОГО ЭКЗАМЕНА №320076937

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Тех_задание_Расходники - Посмотреть таблицу с данными

УКИП_и_С_Проект_контракта-поставка_товара_АТМО_(1)

Гражданско-правовой договор № _______

на поставку расходных материалов для демонстративных экзаменов

г. Уфа «_» декабря 2025 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж индустрии питания и сервиса (ГБПОУ Уфимский колледж индустрии питания и сервиса), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в директора Асыловой Гузель Наиловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и_________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) , заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется в порядке и в сроки, предусмотренные Договором, поставка расходных материалов для демонстративных экзаменов (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, поставленный Товар.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны
в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.3. Идентификационный код закупки: __________________________________

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Договора составляет_________________________ рублей копеек, в том числе НДС –

3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, включая подъем/спуск при необходимости, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС (если облагается), другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Договора, исполнение гарантийных обязательств.

2.5. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. При заключении и исполнении Договора изменение его существенных условий не допускается,
за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.

Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объёма и качества Товара, и иных условий Договора.

2.6. Источник финансирования: за счет средств бюджетных учреждений в пределах лимитов.

Оплата по Договору производится в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств в течение не более 10 (десяти) рабочих дней с даты приемки Товара - даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системе.

2.8. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, на основании акта о приемке товара/УПД (универсальный передаточный документ)/счет-фактуры/товарной накладной.

2.9. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара,

оформление результатов приемки

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику с разгрузкой транспортного средства до места складирования (включая подъем/спуск) по адресу: Республика Башкортостан, город Уфа, улица 50 летия Октября, д.32 (далее - Место доставки), в срок в течение 5 календарных дней с даты заключения Договора, единовременно.

3.2. Поставщик не менее чем за 2 (два) рабочих дня до осуществления поставки Товара направляет
в адрес Заказчика уведомление или сообщает по тел. +________________о времени и дате доставки Товара в Место доставки.

3.3. Приемка Товара Заказчиком осуществляется в Месте доставки в рабочие дни с 8:30 до 17:15 ч., обед с 13:00ч. до 13:30ч. по местному времени (за исключением выходных и праздничных дней).

3.4. Приемка Товара по количеству и качеству производится Заказчиком в присутствии представителя Поставщика в Месте доставки в готовом к использованию/эксплуатации виде.

3.5. Фактической датой поставки считается дата, проставленная Заказчиком в товарной накладной/универсальном передаточном документе при приемке Товара, в случае отсутствия нарушений, препятствующих приемке.

3.6. Поставщик гарантирует, что Товар, указанный в пункте 1.1 Договора, свободен от прав третьих лиц.

3.7. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов
об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза
и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.

Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче Товара обязан предоставить Заказчику следующие документы:

1) заверенные подписью и печатью (при наличии) Поставщика оригиналы документов о приемке Товара:

- товарная накладная или УПД;

- счет-фактура, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства, и (или) счет;

2) документы, подтверждающие качество Товара в установленном законодательством порядке:

- заверенная уполномоченным лицом и печатью (при наличии) организации Поставщика копия сертификата соответствия качества (декларация о соответствии) в соответствии с пунктом 3 ст.20 Федерального закона от 21.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55 «Правила продажи отдельных видов товаров» (в случае если поставляемый Товар включен в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации).

- иные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида Товара предусмотрено их наличие.

3.8. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в срок, установленный пунктом 3.11. Договора, в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку Товара (проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара) и полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных подпунктом 1) пункта 3.7. Договора, на соответствие Спецификации и условиям Договора;

б) проверку полноты документов, предусмотренных подпунктом 2) пункта 3.7. Договора;

в) проверку наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара/целостности самого Товара;

г) подписание товарной накладной/универсального передаточного документа или оформление мотивированного отказа от подписания.

Документы приемки могут быть подписаны уполномоченными представителями Сторон электронной цифровой подписью и направлены через систему электронного документооборота .

3.9. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.

3.10. Поставщик предоставляет Заказчику подписанный лицом, имеющим право действовать от имени Поставщика, документ о приемке Товара (согласно подпункту 1) пункта 3.7. Договора), подтверждающий поставку Товара.

Документ о приемке Товара должен содержать:

а) информацию о Заказчике (наименование, место нахождения);

б) информацию о Поставщике:

- если участником закупки является юридическое лицо: полное и сокращенное (при наличии) наименование, адрес юридического лица, адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), адрес электронной почты, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика.

- если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное
в качестве индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, адрес электронной почты, номер контактного телефона;

в) наименование Товара;

г) место поставки Товара;

д) единицу измерения поставленного Товара;

е) наименование страны происхождения поставленного Товара;

ж) информацию о количестве поставленного Товара;

з) иную информацию с учетом требований, установленных Законом о контрактной системе.

К документу о приемке могут прилагаться также документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата передачи такого документа Заказчику в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

3.11. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), и размещает в информационной подсистеме «Агрегатор торгов малого объема» (далее - информационная подсистема) документ о приемке;

б) подписывает подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), и размещает в информационной подсистеме мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

или

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Товара, Стороны оформляют Акт приема-передачи Товара с указанием в нем недостатков Товара и сроков их устранения.

3.12. Датой приемки Товара является дата подписания Заказчиком документа о приемке.

3.13. Документ о приемке подписываются Заказчиком только при наличии полного соответствия поставленного Товара сведениям, указанным в документах, предусмотренных в пункте 3.7. Договора и Спецификации к Договору, полноты и правильности оформления представленных документов, предусмотренных в пункте 3.7. Договора, и при отсутствии нарушений, препятствующих приемке.

3.14. В случае получения в соответствии с подпунктом б) пункта 3.11. Договора мотивированного отказа
от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные
в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном подпунктом а) пункта 3.11. Договора.

3.15. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат Товара (проверка, устранение недостатков, погрузка/разгрузка, забор/доставка, замена Товара и пр.) осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом, подлежат возмещению Поставщиком.

3.16. Все работы, связанные с устранением недостатков поставленного Товара, не соответствующего условиям Договора, выполняются по адресу Заказчика: Республика Башкортостан, город Уфа, улица 50 летия Октября, д.32 силами и средствами Поставщика.

3.17. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит
от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в подпункте 1) пункта 3.7. Договора.

3.18. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено Поставщиком.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Договором и Спецификацией;

4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Договором;

4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

4.1.4. осуществить монтаж и наладку Товара в соответствии со Спецификацией [1] ;

4.1.5. провести обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара
в соответствии со Спецификацией [2] ;

4.1.6. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора
не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику;

4.1.7. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора, а также своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку предоставить Заказчику результаты поставки Товара, предусмотренные Договором.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;

4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством;

4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Разделом 6 Договора;

4.2.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о контрактной системе).

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

4.3.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если
в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар
не соответствуют установленным извещением о проведении закупки требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупочной сессии;

4.3.3. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора
не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения разместить его
в информационной подсистеме и направить Поставщику по адресу электронной почты, либо
с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику;

4.3.4. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Разделом 6 Договора;

4.3.5. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Договора в соответствии с Законом о контрактной системе.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору;

4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как
в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода; [3]

4.4.3. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

4.4.4. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Договора без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

4.4.5. требовать возмещения убытков в соответствии с Разделом 6 Договора, причиненных по вине Поставщика;

4.4.6. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, за его счет;

4.4.7. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Договора количество Товара, предусмотренного Договором, в порядке и на условиях, установленных Законом о контрактной системе;

4.4.8. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

4.4.7. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством;

4.4.8. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5. Качество Товара

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Договором.

5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5.4. Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара указаны в Спецификации.

5.5. Товар должен быть от производителя, новым (то есть не бывшим в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства, у которого не истек срок годности/эксплуатации), хранившийся на складе и транспортирующийся с соблюдением рекомендаций производителя, работоспособным, пригодным для использования по назначению, обеспечивающим предусмотренную производителем функциональность, соответствующим статье 469. Качество товара ГК РФ.

5.6. Товар не должен иметь изменения вида, назначения, а также иных несоответствий, в том числе несоответствия технических и функциональных характеристик поставляемого Товара описанию производителя и Спецификации к Договору. На Товаре не должно быть скрытых и внешних повреждений и дефектов, производственного брака и т.п., в том числе не влияющих на возможность использования по назначению.

5.7. Качество Товара, гарантийный срок эксплуатации и обслуживания должны подтверждаться Поставщиком документами качества, установленными в подпункте 2) пункта 3.7. Договора.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 (далее - Правила),
и согласно пункту 3 Правил составляет 10 % цены Договора (этапа).

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 рублей.

6.5. В случае представления документов, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков, Поставщик несет ответственность в соответствии с пунктом 6.3. Договора.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с пунктом 9 Правил
и составляет 1000 рублей.

6.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.11. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны
от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.12. Оплата Договора может быть осуществлена путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного Заказчиком бюджетных средств, с указанием поставщика (подрядчика, исполнителя), за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Договора.

6.13. Стороны обязуются выполнять обязательства по Договору в точном соответствии с его содержанием, в полном объеме и своевременно, соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках Договора.

6.14. В случаях, не урегулированных Договором и Законом о контрактной системе, Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, любые действия органов власти, делающие невозможным или значительно затрудняющие исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, эмбарго, террористический акт, эпидемии при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

7.3. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Договором обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 7 (семи) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

7.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

7.5. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

8. Рассмотрение и разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать десяти дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается
в судебном порядке в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

9. Срок действия и порядок расторжения Договора

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует
по 31.12.2025г., а в части исполнения обязательств – до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе гарантийных обязательств Поставщика при их установлении Заказчиком.

9.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона о контрактной системе.

9.3. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11. Прочие положения

11.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

11.4. Изменение условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.

11.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Передача прав и обязанностей по Договору правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

11.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, и ставших им известными в ходе исполнения Договора.

11.7. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

11.8. Поставщик представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

12. Дополнительные требования к Поставщику

12.1. Поставщик должен соответствовать требованиям пунктов 3-5, 7-11 ч.1 ст.31 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ.

13. Перечень приложений

13.1. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

13.1.1. Спецификация (приложение № 1);

13.1.2. График поставки товара (приложение № 2).

14. Адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

15. Подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

от «_»__________ 2025г. № ___

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Место доставки Товара: Республика Башкортостан, город Уфа, улица 50 летия Октября, д.32

Срок поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора, единовременно.

Требования к гарантии качества Товара:

1. Поставщик гарантирует, что Товар, который он обязуется поставить по Договору, имеет свободное обращение в России и Заказчик свободен от уплаты каких-либо таможенных и иных сборов за Товар.

2. Поставщик гарантирует, что Товар, который он обязуется поставить по Договору, свободен от любых прав и притязаний 3-х лиц.

3. Поставщик гарантирует Заказчику выполнение всех работ по гарантийному обслуживанию Товара в течение не менее 30 (тридцати) дней с даты подписания товарной накладной/универсального передаточного документа.

При обнаружении в процессе использования Товара скрытых дефектов Заказчик может предъявить претензию о качестве в течение гарантийного срока обслуживания, установленного производителем.

4. Гарантийный срок эксплуатации Товара не ограничен и определяется моментом его использования согласно назначению.

5. Функциональность и работоспособность Товара должны обеспечиваться независимо от срока эксплуатации или гарантийного срока обслуживания и заканчиваться после использования Заказчиком Товара согласно его назначению.

6. Поставщик обеспечивает гарантию на Товар в соответствии со статьей 470. Гарантия качества товара ГК РФ.

7. Заказчик вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие поставки ему Товара ненадлежащего качества. По своему усмотрению требовать: безвозмездного устранения недостатков Товара или возмещения расходов на их исправление Заказчиком или третьим лицом; в случае невозможности устранения недостатков – замены на аналогичный новый Товар.

8. Поставщик отвечает за любые недостатки Товара, обнаруженные в процессе эксплуатации Товара в течение гарантийного срока, за исключением случаев, если недостатки Товара возникли после его принятия Заказчиком вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром хранения или его порчи.

9. При выявлении в течение гарантийного срока недостатков или дефектов поставленного Товара (в том числе скрытых недостатков, недостатков, влияющих на безопасность использования, недостатков, исключающих полностью или частично использование Товара по назначению), которые не могли быть обнаружены при приемке Товара, Заказчик направляет Поставщику претензию о выявленных дефектах. Поставщик обязан рассмотреть претензию и дать ответ в течение трех дней, включая дату получения. Если по истечению данного срока от Поставщика не последует ответ на претензию, претензия считается принятой Поставщиком. Поставщик обязан устранить недостатки поставленного Товара или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Договора. Установленный срок выполнения Поставщиком своих гарантийных обязательств – не более 10 рабочих дней после дня поступления письменной претензии от Заказчика.

10. Все работы, связанные с исполнением Поставщиком гарантийных обязательств и устранением недостатков поставленного Товара (проверка, устранение недостатков, погрузка/разгрузка, забор/доставка, замена Товара и пр.), выполняются по адресу Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьРеспублика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 32 силами и средствами Поставщика.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору

от «_» декабря2025г. № _

График поставки Товара

- Посмотреть таблицу с данными

Устанавливается Заказчиком при необходимости. ↑

Устанавливается Заказчиком при необходимости. ↑

Слова «в течение гарантийного периода» включаются в текст Контракта в случае установления Заказчиком требований к гарантийному сроку. ↑