Тендер - Приобретение химических реагентов №316230496

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_контракта_реагенты

ПРОЕКТ

Контракт № _____

на поставку товаров

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Буденновск «______» ____________ 2025 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ставропольского края «Спортивная школа «Лукоморье» (ГБУ ДО СК «СШ «Лукоморье»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Кокаревой Инны Федоровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании __________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам закупки №_____________, размещенной в электронном магазине малых закупок РТС-market (https://market26.rts-tender.ru/) (Приказ комитета Ставропольского края по государственным закупкам от 25.08.2020 г. № 01-05/1403 «О порядке осуществления закупок малого объема для обеспечения государственных нужд Ставропольского края»), заключили Контракт о нижеследующем:

Предмет контракта
1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуется поставить товары (далее - товары) в ГБУ ДО СК «СШ «Лукоморье» в количестве, ассортименте и по цене, указанным в Спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим контрактом.
1.2. Поставщик гарантирует, что качество поставляемых товаров соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работы, услуги) (при необходимости.

Права и обязанности сторон
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Поставлять товар Заказчику в порядке и на условиях, изложенных в настоящем контракте, и по товарной накладной в течении 14 дней после подписания контракта.
2.1.2. Передать товар надлежащего качества (качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям действующей нормативной документации, в обусловленном настоящим контрактом количестве и ассортименте с документами необходимыми для дальнейшего использования товара на русском языке.
2.1.3. В день поставки предоставить Заказчику счета – фактуры, накладные и иные документы для осуществления оплаты.
2.1.4. Поставщик обязуется не передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьим лицам, за исключение случаев, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
2.1.5. В случае перемены Заказчика по контракту, права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому Заказчику, в том же объеме и на тех же условиях.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять товар, являющийся предметом настоящего контракта, в порядке и на условиях, установленных в контракте.
2.2.2. Оплатить товар в сроки, установленные разделом 4 настоящего контракта.
2.3. Стороны имеют право требовать друг от друга своевременного и надлежащего исполнения обязательств по контракту.

Сроки, порядок поставки и приемки товара
3.1. Требования к условиям поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставщик производит доставку товара на склад Заказчика государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ставропольского края «Спортивная школа «Лукоморье» по адресу: г. Буденновск, ул. Красноармейская, д. 353 а. Поставщик производит доставку товара партиями, после получения заявки от Заказчика своими силами и средствами с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, и в течение 12 часов в случае экстренной необходимости. При подаче экстренной заявки, таковая именуется «Экстренная заявка». Заявка подается посредством факсимильной связи или электронной почтой. Представитель Поставщика, принимающий заявку, возвращает заявку с входящей отметкой (дата, должность, Ф.И.О. принимающего разборчиво). Условия поставки должны соответствовать термолабильности, физико-химическим свойствам товара.
3.2. Датой поставки партии товара считается дата подписания Поставщиком и Заказчиком товарной накладной.
3.3. Приемка поступившего товара осуществляется Заказчиком по товарной накладной. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТам, и другим применимым стандартам и техническим условиям в Российской Федерации. Качество Товаров должно подтверждаться Поставщиком сертификатами качества, паспортами на изделие, свидетельствами и/или иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации (если наличие таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации) для подтверждения качества соответствующих товаров.
3.4. В случае несоответствия количества товара условиям, отраженным в настоящем контракте, в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве. Заказчик обязан незамедлительно направить в адрес Поставщика акт устранения недостатков.
3.5. Замена забракованного товара, допоставка товара производится в срок, указанный в акте устранения недостатков.
3.6. Товар, не отвечающий условиям, предъявляемым настоящим контрактом, считается не поставленным.
3.7. Отгрузка товара взамен забракованного, или не соответствующего требованиям контракта производится за счет Поставщика в течение 5 календарных дней с момента получения Поставщиком от Заказчика акта устранения недостатков.

Цена контракта и порядок расчетов

4.1. Цена настоящего контракта составляет – ______________________________________________________ рублей ___________________ копеек, и включает все налоги и таможенные пошлины, затраты на транспортировку, страхование, расходы на упаковку, маркировку, уплату сборов и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.2. Цена контракта является твердой на весь срок его исполнения и изменению не подлежит, за исключением случаев

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

4.3. Оплата производится Заказчиком за счет бюджетных источников финансирования и приносящих доход деятельности, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет по факту поставки товара в течение 10 рабочих дней с момента подписания товарной накладной, согласно счету.

Расчеты по настоящему контракту производятся в российских рублях.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и согласно постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Исполнителем (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» .

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены настоящего Контракта Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения такого обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего Контракта.

5.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа определяется в следующем порядке:

1000 рублей, если цена настоящего Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик обязан потребовать от Поставщика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

5.5. За каждый факт неисполнения, ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

1000 рублей, если цена настоящего Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

5.6 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утв. постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

5.7. Под ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств понимается поставка Товаров, не соответствующих требованиям к качеству, объему Товаров, установленных настоящим Контрактом.

5.8. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем таких обязательств, Заказчик обязан направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.9. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.10. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде с предоставлением подтверждающего документа не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты их наступления. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение 5 (пяти) календарных дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

5.11. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

5.12. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

5.13. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.14 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.15 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: землетрясения, наводнения, пожара, войны, блокады, правительственных ограничений или любых иных обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых таковыми гражданским кодексом РФ и находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения настоящего контракта.

7. Односторонний отказ от исполнения контракта

7.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.2. Односторонний отказ заказчика от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия между сторонами, которые могут возникнуть по контракту, разрешаются путем переговоров, претензионного и досудебного порядка.

8.2. Если возникшие разногласия по контракту не будут разрешены путем переговоров, то они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9. Срок действия контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения контракта и действует до 31 декабря 2025 г., а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами обязательств.

9.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.

10.3. В случае изменения адресов и реквизитов, Поставщик обязуется уведомить Заказчика не позднее трех рабочих дней с момента наступления таких изменений.

10.4. По всем вопросам, вытекающим из настоящего контракта и неурегулированным им, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту № _______

от _____________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с даннымиРасчет_НМЦК_реагенты

Извещение_№16