Тендер - Приобретение инсектицидов №318877720

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20 Извещение Извещение
Извещение Создать заявку Информация об ЭП Общая информация Спецификация Прикрепленные документы Журнал событий - Посмотреть таблицу с данными©2025 Малые закупки Брянской области

ООЗ_средстваxx

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Участнику закупки приложить:

1. Выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

2.Документы, подтверждающие качество товара.

3. Участник закупки не является иностранным агентом.

4. Отсутствие участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков.

5. Поставщик указывает страну происхождения товара.

6. Реквизиты в формате Word для заключения договора.

Требования к участникам закупки (ч.1 ст.31 44-ФЗ)

1. К участию в закупках допускаются участники закупки, соответствующие следующим требованиям:

1)соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5)отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта (договора) заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов (договоров) на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.
Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

9) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Участник закупки подтверждает свое соответствие установленным требованиям путем предоставления в составе заявки соответствующей декларации.

Контракт_средства

КОНТРАКТ №

Приобретение инсектицидов

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Брянск « » декабря 2025 года

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Брянская областная спортивная школа олимпийского резерва «Русь» (ГБУ ДО БО СШОР «Русь»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора Исадковой Ирины Ивановны, действующей на основании Устава с одной стороны, и_________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п. 4. ч.1 ст. 93 Федерального закона Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.Предметом Контракта являются инсектициды (далее - Товар) в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Контракта.
1.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.4.Страна происхождения товара- ______

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Права и обязанности заказчика:
2.1.1.Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями настоящего контракта.
2.1.2.Обеспечить оплату поставленного товара в размерах установленной цены Контракта за счет средств соответствующих источников финансирования.
2.1.3. Осуществлять контроль за ходом реализации настоящего Контракта, сроком поставки товара.
2.1.4. Принимать участие в работе приемочной и иных комиссий.
2.1.5.При передаче Поставщиком товара ненадлежащего качества, если поставщик не заменит товар ненадлежащего качества в разумные сроки, потребовать устранения недостатков в 10-дневный срок;
2.2 Права и обязанности Поставщика:
2.2.1.Поставщик обязан произвести перевозку, доставку товара, выполнить погрузо-разгрузочные работы.
2.2.2.Указывать в товарной накладной (или УПД) на поставленный товар основание поставки (№ Контракта, дату заключения, а также название объекта, на который поставляется товар).
2.2.3.Указывать наименование товара в точности с приложением №1 к Контракту и его техническими характеристиками. Если технические характеристики объемные, то ссылаться на приложение №1 к Контракту.
2.2.4.Письменно проинформировать заказчика о предполагаемой дате поставки товара.
2.2.5.Передать заказчику товар, качество, тара, упаковка и маркировка которого должны соответствовать техническим условиям и требованиям, предъявляемым к данному виду товара.
2.2.6.Передавать товар свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, о которых в момент заключения Контракта Поставщик знал или не мог не знать, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.7.Поставщик обязуется выполнять все требования, предъявленные производителями к условиям перевозки, установки и эксплуатации поставляемого товара
2.2.8.Поставщик несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.Цена товара в период действия контракта является твердой и изменению не подлежит. В стоимость включены все расходы, необходимые для исполнения контракта в полном объеме и надлежащего качества, в
том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов; расходы за доставку товара на объект, погрузо-разгрузочные работы, другие обязательные платежи.
3.2.Заказчик оплачивает по ценам, определенным Приложением № 1, только после поставки товара.
3.3.Сумма настоящего контракта является твердой и составляет _____ ( ) рублей ___ копейки и определяется на весь срок исполнения контракта. НДС облагается/не облагается.
3.4.Оплата за товар производится заказчиком на расчетный счет Поставщика по следующим условиям:
3.4.1.Авансирование не предусмотрено.
3.4.2.После полной поставки товара, выполнения условий п.2.2.1. настоящего Контракта, Заказчик оплачивает поставленный товар в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ТОВАРА
4.1.Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 (Десяти) дней со дня, следующего за датой заключения контракта.
4.2.Доставка Исполнителем осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, д. 32 А, 2 этаж, кабинет 6.
Датой поставки считается дата передачи товара Заказчику на основании подписанных сторонами отгрузочных документов.
4.3.Все риски, связанные с порчей или случайной гибелью товара, переходят с Поставщика на заказчика с даты передачи товара заказчику. Факт передачи товара оформляется путем подписания сторонами отгрузочных документов.
4.4.Для проверки соответствия поставленного товара условиям контракта Заказчик проводит экспертизу.
Экспертиза проверки качества, количества и характеристик товара проводится Заказчиком своими силами в срок не позднее 20 рабочих дней со дня следующего за датой полной поставки.
4.5.Заказчик имеет право отказаться от приемки товара, если Поставщик передает товар заказчику с нарушением требований п. 2.2.5 настоящего Контракта.
4.6.Передача товара представителю заказчика производится по фактическому количеству и ассортименту поставляемого товара. Количество и ассортимент фактически переданного товара отражается в отгрузочных документах.
4.7. В случае, если при приемке товара обнаружатся несоответствия качества, количества или комплектности товара характеристикам товара, указанным в соответствующих документах, Заказчик, не позднее следующего дня, вызывает представителя Поставщика для участия в дальнейшей приемке путем направления факсимильного сообщения. Поставщик в течение 24 часов с момента получения вызова должен по факсу сообщить заказчику будет ли направлен представитель для участия в приемке и в составлении Акта об установленном расхождении по количеству и по качеству. В случае отсутствия ответа от Поставщика по истечении указанного срока, заказчика вправе в одностороннем порядке составить указанный Акт об установленном расхождении по количеству и по качеству и направить претензию Поставщику.
4.8.Возврат и обмен товара, поставляемого с нарушениями требований к его количеству, качеству, комплектности, таре и упаковке, осуществляются силами и за счет Поставщика.
4.9.Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.В соответствии со статьей 34 Федерального закона № 44-ФЗ и в соответствии с Постановлением Правительства № 1042 от 30 августа 2017 г. «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключения просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком, о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063», установлены правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком.
Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 Правил, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).
5.2. Ответственность поставщика:
5.2.1.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
5.2.2.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
5.2.3.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
В рамках настоящего контракта▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб.
5.2.4.В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных и фактически исполненных поставщиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.3.Ответственность заказчика
5.3.1.За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
В рамках настоящего контракта▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб.
5.3.2 В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
5.4.Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
5.5.Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
5.6. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.8.Уплата штрафов и пени не освобождает Заказчика и Поставщика от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, а именно пожара, наводнения, землетрясения, запретительных актов органов государственной власти, войны, военных действий, террористических актов и т. д.
6.2.В период действия непреодолимой силы и других обстоятельств, освобождающих от ответственности, обязательства сторон приостанавливаются и санкции за неисполнение обязательств в срок, не применяются.
6.3.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана немедленно, однако не позднее 5 календарных дней с даты наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы, в письменной форме уведомить другую Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены заключением регионального отделения Торгово-промышленной палаты.
6.4.Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать более двух месяцев, настоящий Контракт, может быть, расторгнут по инициативе любой из сторон. Сторона, исполнившая Контракт полностью или частично, может потребовать от другой стороны возврата всего того, что было первой стороной поставлено или уплачено по Контракту.
6.5.О прекращении вышеуказанных обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде.

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
7.1 Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
7.2.В случае, если контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
7.3.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
7.4.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
7.5.Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях:
- поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок;
- неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товара.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1.Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным. В каждой претензии должны быть указаны количество и вид товара, по которой заявлена претензия, содержания и основание претензии.
8.2.Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон.
8.3.Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс - почтой. Датой заявления претензии считается дата календарного штемпеля почтового ведомства о приеме заказного претензионного письма.
8.4.Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом. Пропуск срока для ответа на предъявленную претензию, установленного в настоящем Контракте, а равно неразрешенность спора, после истечения срока для ответа, дает заявителю право обратиться с аналогичным требованием в соответствующий арбитражный суд по месту нахождения заказчика.
8.5.В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Брянской области по месту нахождения заказчика.

ГАРАНТИИ
9.1.Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым.
Поставщик гарантирует, что Товар, поставленное по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту), техническими требованиями, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.
9.2.Поставщик предоставляет Заказчику (Получателю) гарантии производителя (изготовителя) Товара, оформленные c соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.
9.3.Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.
9.4.Гарантия Поставщика на поставленный Товар составляет 12 месяцев. Гарантия производителя на Товар составляет 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего Акта ввода Товара в эксплуатацию.
9.5.Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар продлевается.
9.6.Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:
а) в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;
б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1.Все изменения и дополнения в соответствии с Законом № 44-ФЗ к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, обладают надлежащими реквизитами и подписаны полномочными представителями обеих Сторон. Настоящий Контракт, все изменения и дополнительные соглашение к нему, а также все иные документы, связанные с выполнением настоящего Контракта (за исключением счета - фактуры, накладной, универсального передаточного документа (УПД)), подписанные факсимильной связи, имеют юридическую силу и обязательны для исполнения обеими сторонами с последующим приложением оригиналов. Только подлинные (оригинальные) документы имеют доказательственную силу.
10.2.Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия необходимых мер.
10.3.Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (Трех) дней с даты начала действий таких изменений.
10.4.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.5. К настоящему Контракту прилагается Приложение № 1 (Спецификация).
10.6.Настоящий Контракт составлен и подписан в электронном виде, может быть распечатан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания его двумя сторонами и действует до 31 декабря 2025 года. Прекращение действие Контракта возможно по исполнению сторонами своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту №

от « » декабря 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Всего: ( ____) рублей _____ копеек.

НДС облагается/не облагается.

- Посмотреть таблицу с данными