Тендер - Право заключения договора на поставка клеев, герметиков, очистителей и прочих материалов для ремонта и обслуживания автомобильного транспорта №303814258

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть58 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):В соответствии с проектом договора
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеМесто предоставления документации:В соответствии с закупочной документациейПорядок предоставления документации:Данная процедура закупки не предусматривает предоставление документацииОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

Общество с ограниченной ответственностью

«Волгодонская АЭС-Сервис»

(ООО «Волгодонская АЭС-Сервис»)

- Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

1. Способ закупки: Мелкая закупка

2. Основание выбора способа закупки по Единому отраслевому стандарту закупок (Положению о закупке) Госкорпорации «Росатом»: СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А) Проведение МЗ при закупке стоимостью до 2 миллионов рублей с НДС (включительно) для любых видов продукции

3. Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью "Волгодонская АЭС-Сервис"

4. Местонахождение: Ростовская область, городской округ город Волгодонск, город Волгодонск, промзона Волгодонск - 28

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьРостовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д.1, а/я 2805

Контактное лицо: Калинин В.И.

Контактный телефон/факс: 8 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 8 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

5. Предмет договора: Поставка клеев, герметиков, очистителей и прочих материалов для ремонта и обслуживания автомобильного транспорта

6. Состав, объем и количество товаров: в соответствии с Техническим заданием.

7. Срок (период) поставки: по заявкам Покупателя с момента подписания Договора в течение 12 (Двенадцати) календарных месяцев.

8. Условия поставки товара: согласно проекта договора

9. Место поставки товара: В соответствии с проектом договора.

10. Сведения о начальной (максимальной) цене договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (Один миллион девятьсот девяносто семь тысяч шестьсот восемь рублей 00 копеек), без НДС.

11. Соответствующие коды товара в соответствии с классификаторами ОКВЭД 2, ОКПД 2: ОКПД2 20.30.22.170, ОКВЭД2 20.30.2, ОКПД2 20.52.10.190, ОКВЭД2 20.52, ОКПД2 20.15.31.000, ОКВЭД2 20.15.3, ОКПД2 20.41.44.190, ОКВЭД2 20.41.3, ОКПД2 20.13.25.119, ОКВЭД2 20.13

12. Требования к качеству, техническим характеристикам товаров, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика: согласно проекта договора

13. Форма, сроки и порядок оплаты товара: согласно проекта договора

14. Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): согласно проекта договора

15. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена: настоящая документация о закупке размещена в открытом доступе; для данного способа закупки предоставление документации о закупке не предусмотрено.

16. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: не предъявляются

17. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: для данной закупки не устанавливаются

18. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными

19. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: для данной закупки не предусмотрено

20. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: для данной закупки не устанавливаются.

21. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для данной закупки не предусмотрено

22. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для данной закупки не предусмотрено.

23. Контрагент: Индивидуальный предприниматель Бекетов Федор Борисович, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть600, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть229289.

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, дом № 90, кв. 14.

24. Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии: Арбитражный комитет (АК) АО «Концерн Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион), электронный адрес: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Ферганская, д.25, Арбитражный комитет АО «Концерн Росэнергоатом».

контактное лицо: Мельникова Анастасия Геннадьевна, тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб. 24-69

ссылка и QR код на чат-бот «Помощник по формированию жалоб к закупочным процедурам»: https://t.me/ArbitrAtomBot

25. Горячая линия для направления сообщений о нарушениях: - электронный почтовый ящик ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; - телефон с автоответчиком для приема устных сообщений: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно, звонок бесплатный).

26. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью:

Приложение: Проект договора.

Заместитель Генерального директора

по транспорту Калинин В.И.

Проект_договора

Договор поставки № 454/_____-Д

г. Волгодонск _____._____.2025

Общество с ограниченной ответственностью «Волгодонская АЭС-Сервис» (сокращенное наименование: ООО «Волгодонская АЭС-Сервис»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Стрехи Виктора Николаевича, действующего на основании Устава Общества, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Бекетов Федор Борисович (сокращенное наименование: ИП Бекетов Ф.Б.), ОГРНИП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть229289, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка клеев, герметиков, очистителей и прочих материалов для ремонта и обслуживания автомобильного транспорта (далее — Товар) в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар.

1.2. Наименование и номенклатура Товара определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.3. Поставка Товара осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 2 к настоящему Договору) по заявкам Покупателя.

Период поставки: в соответствии с п. п. 11.1. настоящего Договора.

Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ростовская область, г. Волгодонск, Жуковское шоссе, 19, строение 1, производственная база ООО «Волгодонская АЭС-Сервис» (далее — Место поставки).

1.4. Условия поставки: доставка Покупателю по адресу, указанному в п. 1.3. Договора.

1.5. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.

1.6. Поставщик обязан в сроки, установленные заявками Покупателя и условиями настоящего Договора, поставки доставить Товар в Место поставки.

Выгрузка Товара с транспортных средств в Месте поставки осуществляется силами и средствами Покупателя.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8,00 руб. (Один миллион девятьсот девяносто семь тысяч шестьсот восемь рублей 00 копеек) без НДС.

2.2. Цены за единицу Товаров, указанные в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) являются фиксированными и не подлежат изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Общая стоимость Договора и цены за единицу Товаров включают в себя стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на транспортировку товара до Места поставки, все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Стороны договорились, что в соответствии со ст. ст. 328 и 460 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение Покупателем обязательств по оплате обусловлено встречным исполнением следующих обязательств Поставщика:

- о передаче Поставщиком Товара, не бывшего в эксплуатации и свободного от прав третьих лиц;

- о вручении Поставщиком (обеспечении Поставщиком вручения) Товара Покупателю в надлежащем количестве и надлежащего качества.

2.4. Юридически значимый электронный документооборот (применяется при наличии у Сторон технической возможности).

2.4.1. Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение следующих электронных документов:

а) товарных накладных или УПД (корректировочных товарных накладных или УПД), документов об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя товарные накладные или УПД (корректировочные товарные накладные или УПД), составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 № MMB-7-10/551@ и от 30.11.2015 № MMB-7-10/552@);

б) приложений к электронным документам об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя товарные накладные или УПД (корректировочные товарные накладные или УПД).

2.4.2. Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации.

2.4.3. Положения пункта 2.4. настоящего Договора не ограничивают Стороны в возможности выставления и получения указанных в подпункте 2.4.1. Договора документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей сторон, при возникновении такой необходимости.

2.4.4. Обмен документами между Сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерации.

2.5. Поставщик при поставке товаров, подлежащих прослеживаемости, обязан обеспечить предоставление товарных накладных или УПД, в том числе корректировочных товарных накладных или УПД, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота, являющегося российской организацией и соответствующего требованиям, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (п. 1.2 ст. 169 НК РФ).

2.6. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из Договора.

Исполнитель обязан представлять Заказчику два экземпляра подписанного акта сверки взаимных расчетов (далее — акт сверки), составленного на последнее число месяца прошедшего квартала по форме, представленной в Приложении № 3 к Договору.

Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Исполнителю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Исполнителя подписанный протокол разногласий.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Поставить Товар Покупателю на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.

3.1.2. Обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

3.2. Покупатель обязуется:

3.2.1. Осуществить оплату поставленного Товара в порядке, предусмотренном Разделом 8 настоящего Договора.

3.3. Стороны обязаны после выполнения всех обязательств по настоящему Договору производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора, по форме, представленной Покупателем.

В течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения от Покупателя акта сверки Поставщик обязан заполнить акт сверки, подписать его и представить Покупателю.

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки.

Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

4.2. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании по адресу, указанному в п. 1.3. Договора.

5. ПОСТАВКА ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю с учетом сроков поставки и количества поставляемого Товара, установленных в заявках Покупателя.

5.2. При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а) документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т. д. — при наличии от производителей/изготовителей);

б) счет на оплату;

в) товарную накладную по форме ТОРГ-12 или УПД в 2 (Двух) экземплярах: один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика.

5.3. Фактической датой поставки и приемки считается дата фактической передачи Товара и подписания Сторонами ТОРГ-12 или УПД.

5.4. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.

5.5. Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийного срока на Товар, Поставщик обязуется обеспечивать наличие у себя (а при привлечении субпоставщиков — и у них) всех необходимых действующих профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с исполнением обязательств по Договору.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара на месте доставки.

6.2. В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение, незамедлительно, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней предъявляет Поставщику мотивированный отказ в соответствии с п. 6.6. Договора.

6.3. Поставщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным.

Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектности, несет Поставщик.

6.4. Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

6.5. В случае недопоставки Товара в течение Срока поставки Покупатель вправе отказаться от принятия поставленной части Товара надлежащего качества.

6.6. По факту приемки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает УПД или ТОРГ-12 и делает отметку о получении Товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки Товара, либо представить Поставщику письменный мотивированный отказ. Если Покупатель предоставляет мотивированный отказ, Поставщик обязан устранить замечания Покупателя, отраженные в его мотивированном отказе, в указанный в нем срок, если иной срок не согласован Сторонами. После того, как Поставщик устранит замечания, Товар повторно принимается в установленном Договором порядке.

6.7. Стороны обязаны информировать друг друга в течение 1 (Одного) рабочего дня о невозможности обмена документами в электронной форме, и о возобновлении электронного документооборота на основании уведомления. Уведомление направляется на электронные адреса, указанные в Разделе 18 Договора. На период приостановления электронного документооборота Стороны переходят на документооборот в следующем порядке:

- Поставщик, в срок, установленный Договором, представляет Покупателю на бумажном носителе ТОРГ-12 или УПД в двух экземплярах, подписанные со стороны Поставщика, а также иные документы, указанные в п. 5.2. Договора;

- Покупатель обязан подписать ТОРГ-12, либо представить Поставщику письменный мотивированный отказ. Если Покупатель предоставляет мотивированный отказ, Поставщик обязан устранить замечания Покупателя, отраженные в его мотивированном отказе, в указанный в нем срок, если иной срок не согласован Сторонами. После того, как Поставщик устранит замечания, услуги повторно принимаются в установленном Договором порядке.

7. ГАРАНТИЯ

7.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации). Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленного Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору).

7.2. Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или иными документами, подтверждающими гарантию на Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Поставщик гарантирует:

- надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки;

- полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора;

7.4. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами ТОРГ-12 или УПД.

7.5. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в срок, установленный Покупателем, или в иной согласованный Сторонами срок.

Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком.

В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.

7.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

- в результате внесения Покупателем модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара.

8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

8.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

8.2. Оплата поставленного Поставщиком и принятого Покупателем Товара производится в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами ТОРГ-12 или УПД за каждую партию Товара, путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика.

8.3. Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании платежного поручения с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика.

Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

8.4. Поставщик предварительно направляет Покупателю документы, предусмотренные п. 5.2. Договора, на проверку и согласование. Покупатель рассматривает указанные в настоящем пункте документы в течение двух рабочих дней и сообщает результат рассмотрения на адрес электронной почты Поставщика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

8.5. Документы, указанные в п. 8.4. Договора направляются Поставщиком на адрес электронной почты Покупателя: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

8.6. Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, оплата которого полностью или частично производится после момента его передачи Покупателю, не считается находящимся в залоге у Поставщика до момента его оплаты.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в заявках Покупателя, Поставщик по письменному требованию Покупателя выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения требования от Покупателя.

9.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Поставщик по письменному требованию Покупателя уплачивает штраф в размере 10 % (Десяти процентов) от стоимости некачественного, некомплектного Товара в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения требования от Покупателя.

9.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, непредставления относящихся к Товару документов, Поставщик по письменному требованию Покупателя уплачивает штраф в размере 10 % (Десяти процентов) от Цены Договора, установленной в п. 2.1. Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения требования от Покупателя.

9.5. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

9.6. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

10.1. Обеспечение исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору не предусмотрено.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами свих обязательств по настоящему Договору. Период поставки: по заявкам Покупателя с момента подписания Договора в течение 12 (Двенадцати) календарных месяцев. Последним днем поставки считается последнее календарное число последнего двенадцатого календарного месяца с момента заключения настоящего Договора.

11.2. Все обязательства Поставщика по поставке Товара Покупателю по его заявкам должны быть осуществлены до окончания срока, указанного в п. п. 11.1. настоящего Договора и в Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Договору).

11.3. Односторонний отказ от исполнения Договора (полностью или частично) допускается в случае существенного нарушения Договора одной из сторон.

11.4. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно по соглашению сторон или в одностороннем порядке в следующих случаях:

11.4.1. Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке досрочно отказаться от исполнения Договора в случае, если Покупателем допущены следующие нарушения Договора:

- неоднократное нарушение сроков оплаты Товара более чем на 10 (Десять) рабочих дней.

Указанные нарушения признаются Сторонами существенными.

11.4.2. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке досрочно отказаться от исполнения Договора в случае, если Поставщиком допущены следующие нарушения Договора:

- поставка Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания акта о выявленных нарушениях или с даты ознакомления с результатами экспертизы;

- поставка Товара с нарушением условий Договора о количестве, ассортименте, комплектности товара;

- неоднократного нарушения сроков поставки Товаров более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней.

Указанные нарушения признаются Сторонами существенными.

11.5. Уведомление о досрочном расторжении Договора направляется Стороной, инициирующей расторжение, другой Стороне в письменной форме с указанием существенных нарушений условий Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента доставки уведомления адресату. Сторона, отказавшаяся от исполнения Договора вследствие нарушения его условий другой Стороной, вправе потребовать от другой Стороны возмещения убытков в связи с расторжением Договора.

12. ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О СОБСТВЕННИКАХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ

12.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю на адрес электронной почты «▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть» с адреса электронной почты «▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть» (далее — Сведения), являются полными, точными и достоверными.

12.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (Пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

12.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее — Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

12.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

13. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

13.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

13.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

14.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

14.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации.

Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

14.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (Трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

15. УВЕДОМЛЕНИЯ

15.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

15.2. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору или иных условий договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

16. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

16.1. Заверения об обстоятельствах.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

- сторона вправе заключать и исполнять Договор;

- заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям,

- стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

16.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируются лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации. В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении. Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

17. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

17.2. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны. Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

17.3. Третейская оговорка.

Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

- Поставщик: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- Покупатель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты. Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение. Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит. В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

либо

4) в Арбитражном суде Ростовской области.

17.4. Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

17.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

- Приложение № 1: «Спецификация»;

- Приложение № 2: «Техническое задание»;

- Приложение № 3: «Акт сверки (форма)».

18. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

19. ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору поставки

№ 454/_____-Д от _____._____.2025

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

* Примечание: технические характеристики товара в соответствии с Приложением № 2 «Техническое задание» к настоящему договору.

Всего по настоящей спецификации наименований 8 (Восемь).

Общая стоимость Договора по настоящей Спецификации составляет:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8,00 руб. (Один миллион девятьсот девяносто семь тысяч шестьсот восемь рублей 00 копеек) без НДС.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору поставки

№ 454/_____-Д от _____._____.2025

Техническое задание

Предмет закупки:

«Поставка клеев, герметиков, очистителей и прочих материалов для ремонта и обслуживания автомобильного транспорта»

г. Волгодонск

2025

Содержание

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Коды ОКДП2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования к надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

Подраздел 4.9. Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.10. Подраздел 4.5. Требования к комплектности

Подраздел 4.11. Требования к маркировке

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

НУА _______________ В.А. Пустовой.

Приложение № 1 к Техническому заданию

«Технические характеристики и описание товара»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Техническому заданию

«Форма заявки на поставку партии товара»

На официальном бланке Покупателя:

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАЯВКА

на поставку партии товара.

В соответствии с условиями договора № 454/_____-Д от _____._____.202__ прошу произвести поставку следующего товара:

- Посмотреть таблицу с данными

_______________ ______________ _______________

Должность подпись ФИО

(куратор договора)

Приложение № 3 к Договору поставки

№ 454/_______-Д от _____._____.2025

Форма акта сверки взаиморасчетов

Акт сверки взаиморасчетов №_______

- Посмотреть таблицу с данными

Между ООО «Волгодонская АЭС-Сервис» (далее — Сторона 1) и ИП Бекетов Ф.Б. (далее — Сторона 2), далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем:

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на ____.____.202__. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть---Конец формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть----

Форма акта сверки расчетов согласована:

- Посмотреть таблицу с данными