Тендер - Право заключения договора на оказание услуг по сервисному обслуживанию откатных и гаражных ворот с электромеханическим и ручным приводами и автоматических шлагбаумов №318165940

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ/ ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

Способ закупки: Мелкая закупка.

Основание выбора способа закупки по Единому отраслевому стандарту закупок (Положению о закупке) Госкорпорации «Росатом»:

СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А).

Наименование заказчика: АО "Росатом Стекловолокно".

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, Транспортная ул., д.33.

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, Транспортная ул., д.33.

Контактное лицо: Балабанова Златена Александровна (АО "Росатом Стекловолокно").

Контактный телефон/факс: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Предмет договора: Поставка реагентов.

Состав, объем и количество товаров: в соответствии с Техническим заданием

Срок (период) поставки товара:
18.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.12.2025.

Условия поставки товара: в соответствии с условиями, предусмотренными проектом договора и/или техническим заданием.

Место поставки товара: В соответствии с проектом договора.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Один миллион девятьсот восемьдесят девять тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС.

Соответствующие коды в соответствии с классификаторами ОКВЭД2, ОКПД2: ОКВЭД2 20.59, ОКПД2 20.59.52.199, ОКПД2 20.59.59.900

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика: в соответствии с условиями, предусмотренными проектом договора и/или техническим заданием.

Форма, сроки и порядок оплаты товара: В соответствии с проектом договора

Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): В соответствии с проектом договора.

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена: настоящая документация о закупке размещена в открытом доступе; для данного способа закупки предоставление документации о закупке иным способом не предусмотрено.

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: требование не установлено.

2. Заявка на участие в закупке должна содержать информацию о наличии / отсутствии предлагаемого к поставке товара в реестрах, предусмотренных пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013, и в случае наличия предлагаемого к поставке товара в таких реестрах, то указывается номер реестровой записи соответствующих реестров.

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: В соответствии с закупочной документацией, адрес: В соответствии с закупочной документацией, дата начала: 21 ноября 2025 г., дата окончания: 26 ноября 2025 г.

Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: для данной закупки не предусмотрено.

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: Место рассмотрения заявок ЛК.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: цена.

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для данной закупки не предусмотрено.

Контрагент: Участник процедуры закупки №1.

Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии:

Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» - ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Горячая линия для направления сообщений о нарушениях:

электронный почтовый ящик ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

телефон с автоответчиком для приема устных сообщений:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно, звонок бесплатный).

26. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью:

Приложение 1: проект договора.

Приложение 2: техническое задание. (исключается в случае, если техническое задание входит в состав проекта договора).

Проект_договора

Проект договора

ДОГОВОР № _____

г. Гусь Хрустальный «__» ________ 2025

_________________________________ , именуемое далее «Поставщик», в лице_______________ , с одной стороны, и

Акционерное общество «Росатом Стекловолокно» (АО «Росатом Стекловолокно»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Сакелариди Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о следующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется поставить Заказчику в обусловленные сроки товар: реагенты (наименование, количество, другие характеристики товаров и предъявляемые к ним требования определены в Техническом задании (Приложение №1 к Договору), спецификации (Приложение № 2 к Договору), являющиеся неотъемлемой частью Договора), а Заказчик обязуется принять товар, и обеспечить его оплату.

ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением поставщиком всех возложенных на него обязанностей по Договору, в т.ч., страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе налога на добавленную стоимость (НДС) в случае если в соответствии с законодательством о налогах и сборах Поставщик признается плательщиком НДС и не использует право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, и предметом Договора не является операция, освобождаемая от налогообложения), сборов и других обязательных платежей и составляет ______ рублей ____ копеек.

2.2. Расчеты по Договору производятся в безналичном порядке платежными поручениями путем перевода денежных средств Заказчика Поставщику. Перевод денежных средств при оплате товара осуществляется на счет Поставщика, указанный в Договоре. Поставщик, в случае изменения его счета (реквизитов счета), обязан в тот же день в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов счета. В противном случае все риски, связанные с переводом денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.3. Заказчик обеспечивает оплату поставленного товара, указанного в заявке Заказчика, в срок не более 45 календарных дней с даты подписания документов о приемке поставленного товара: товарных накладных, счетов-фактур (если на Поставщика законодательством о налогах и сборах возложена обязанность по составлению и выставлению счетов-фактур) или универсального передаточного документа (УПД).

В случае если Договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, Заказчик обеспечивает оплату поставленного товара, указанного в заявке Заказчика в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания документов о приемке поставленного товара: товарных накладных, счетов-фактур (если на Поставщика законодательством о налогах и сборах возложена обязанность по составлению и выставлению счетов-фактур) или универсального передаточного документа (УПД).

2.4. В случае наличия претензии Заказчика по качеству, количеству (в том числе весу нетто), ассортименту, комплектности или комплекту товара Заказчик вправе не осуществлять оплату товара до момента устранения недостатков товара, указанных в такой претензии. При этом срок, в течение которого Заказчик обеспечивает оплату товара, начинает течь с момента устранения недостатков товара.

2.5. Обязанность Заказчика по оплате товара считается исполненной в момент списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в Договоре.

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

отдельными партиями по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления заявки Поставщику. Наименование и количество товаров для поставки определяется в поданной заявке.

Направление заявки Поставщику осуществляется путем направления заявки на электронный адрес Поставщика, указанный в разделе «Адреса и банковские реквизиты сторон» настоящего Договора.

Стороны согласовали, что датой получения заявки считается дата получения сообщения о принятии такой заявки Заказчиком на электронный адрес, указанный в разделе «Адреса и банковские реквизиты сторон» настоящего Договора.

3.2. Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика на склад Заказчика,

расположенного по адресу: Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д.33

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Заказчиком собственными техническими средствами и (или) за свой счет.

3.3. Право на товар переходит к Заказчику с момента исполнения Поставщиком обязанности поставить товар. С момента исполнения Поставщиком обязанности поставить товар право собственности Поставщика на товар прекращается.

3.4. Обязательство Поставщика поставить товар считается исполненным после передачи Заказчику товара, соответствующего условиям Договора о количестве (в том числе весе нетто), качестве, ассортименте, комплектности и комплекте, при условии надлежащим образом оформленных и подписанных сторонами документов: товарных накладных, счетов-фактур (если на Поставщика законодательством о налогах и сборах возложена обязанность по составлению и выставлению счетов-фактур) или универсального передаточного документа (УПД).

3.5. С момента передачи товара Заказчик вправе самостоятельно распоряжаться им без согласия Поставщика независимо от осуществления оплаты товара. С момента передачи товара Заказчику Поставщик не вправе распоряжаться таким товаром, а также требовать возврата переданного Заказчику товара до его оплаты Заказчиком.

3.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику в момент перехода к Заказчику права на товар.

3.7. Уполномоченный представитель Заказчика проверяет соответствие товара по количеству тарных мест и (или) весу брутто. При этом подписание уполномоченным представителем Заказчика товарной накладной свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку товара по количеству (в том числе весу нетто), качеству, ассортименту, комплектности и комплекту.

3.8. Осмотр и проверка товара на соответствие условиям Договора о количестве (в том числе весе нетто), качестве, ассортименте, комплектности и комплекте производятся Заказчиком в одностороннем порядке без вызова и участия представителя Поставщика на своем складе в течение 10-ти рабочих дней с даты передачи товара.

При положительном заключении, Заказчик подписывает документы, предусмотренные в п. 2.3 Договора, либо в срок, установленный для приемки результатов договора, направляет Поставщику письменный мотивированный отказ от подписания такого документа (рекламацию).

3.9. При получении товара от перевозчика (транспортной организации, организации почтовой связи) Заказчик обязан проверить соответствие товара транспортным и сопроводительным документам, а также принять товар по количеству тарных мест и (или) весу брутто. Подписание товарной накладной/УПД уполномоченным представителем Заказчика должно быть произведено в соответствии с п. 3.4 Договора.

3.10. Заказчик вправе в момент принятия по количеству тарных мест и (или) весу брутто товара проверить соблюдение Поставщиком (перевозчиком) правил перевозки товара, обеспечивающих его сохранность, а именно: укладку товара, температурный режим, наличие пломб, замков, целостность тары (упаковки) товара, и, в случае выявления нарушений таких правил, по своему выбору:

- произвести осмотр и проверку товара на соответствие условиям Договора о количестве (в том числе весе нетто), качестве, ассортименте, комплектности и комплекте, на своем складе, потребовав от Поставщика (перевозчика) составления акта о выявленных нарушениях или постановки уполномоченным представителем Заказчика соответствующей отметки на накладной.

- вскрыть тару (упаковку) товара и сразу же в момент и в месте передачи товара осмотреть и проверить его соответствие условиям Договора по количеству (в том числе весу нетто), качеству, ассортименту, комплектности и комплекту.

3.11. В случае выявления при приемке товара несоответствия товара условиям Договора Заказчик обязан приостановить приемку и в срок, установленный для приемки товара, вызвать Поставщика для продолжения приемки товара и составления двустороннего акта приемки.

Вызов Поставщика осуществляется одним из следующих способов по выбору Заказчика:

- вручением уведомления лично под расписку руководителю организации, ее законному или уполномоченному представителю (если Поставщиком является юридическое лицо), а в случае если Поставщиком является физическое лицо – такому физическому лицу, его законному или уполномоченному представителю;

- путем направления уведомления в форме электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом Заказчика, на электронный адрес Поставщика, указанный в разделе «Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон» Договора.

Такое уведомление (вызов) должно содержать: наименование товара, реквизиты товарно-сопроводительных документов, перечень выявленных несоответствий и недостатков, состояние тары, дату и место продолжения приемки товара с участием обеих Сторон.

Уведомление (вызов) считается полученным Поставщиком при наличии у Заказчика одного из следующих документов (условий):

- расписки в получении уведомления руководителя организации, ее законного или уполномоченного представителя (если Поставщиком является юридическое лицо), а в случае если Поставщиком является физическое лицо – такого физического лица, его законного или уполномоченного представителя;

- исходящего сообщения в электронной почте Заказчика, содержащего уведомление о получении письма (далее - исходящее сообщение). Стороны согласовали что, датой получения Поставщиком уведомления считается дата исходящего сообщения, указанная в электронной почте Заказчика.

3.12. Поставщик (его уполномоченный представитель) должен прибыть к месту приемки товара Заказчиком в срок, указанный в уведомлении (вызове), и иметь при себе документ, уполномочивающий его на участие в приемке товара Заказчиком. В случае неявки Поставщика (его уполномоченного представителя) в указанный в уведомлении срок, получения в этот же срок сообщения Поставщика о неявке в независимости от причин такой неявки, Заказчик осуществляет приемку товара самостоятельно. Настоящим Стороны согласовали, что при данных обстоятельствах односторонний акт приемки является достаточным доказательством передачи товара ненадлежащего качества, количества (в том числе веса нетто), ассортимента, комплектности, комплекта и проведение независимой экспертизы в таком случае является правом Заказчика, а не его обязанностью.

3.13. Поставщик за свой счет и своими силами организует проведение независимой экспертизы, направленной на установление соответствия товара условиям Договора (далее – независимая экспертиза), в следующих случаях:

3.13.1. если Поставщик не может явиться в срок, установленный Заказчиком для продолжения приемки товара и составления двустороннего акта, вне зависимости от причин такой неявки, но в течение этого срока уведомил Заказчика о намерении организовать независимую экспертизу. Заказчик в течение 2 рабочих дней с момента получения указанного уведомления предлагает Поставщику кандидатуру независимого эксперта (экспертной организации), которому поручается проведение независимой экспертизы, и вопросы эксперту. Независимая экспертиза в таком случае должна быть проведена экспертом (экспертной организацией) и по вопросам эксперту, предложенным Заказчиком, и результаты такой экспертизы должны быть предоставлены Заказчику в течение 10 рабочих дней с момента направления Поставщиком уведомления Заказчику о намерении организовать независимую экспертизу. Если Заказчик в установленный срок не предложил кандидатуру независимого эксперта (экспертной организации), которому поручается проведение независимой экспертизы, Поставщик вправе по своему усмотрению определить независимого эксперта (экспертную организацию), вопросы эксперту и поручить ему проведение такой экспертизу;

3.13.2. если по результатам приемки товара (в том числе со скрытыми недостатками) между Сторонами возникли разногласия в отношении характера недостатков товара, причин и периода их возникновения, размера убытков и других существенных моментов, отраженных в двустороннем акте приемки, или если в результате таких разногласий двусторонний акт приемки оказался неподписанным с обеих сторон, Заказчик в течение 2 рабочих дней с даты продолжения приемки товара с участием обеих Сторон (такая дата указана в уведомлении (вызове) Поставщика, направляемом ему Заказчиком для продолжения приемки товара и составления двустороннего акта приемки) предлагает Поставщику кандидатуру независимого эксперта (экспертной организации), которому поручается проведение независимой экспертизы, и вопросы эксперту. Независимая экспертиза в таком случае должна быть проведена экспертом (экспертной организацией) и по вопросам эксперту, предложенным Заказчиком, и результаты такой экспертизы должны быть предоставлены Заказчику в течение 10 рабочих дней с даты продолжения приемки товара с участием обеих Сторон (такая дата указана в уведомлении (вызове) Поставщика, направляемом ему Заказчиком для продолжения приемки товара и составления двустороннего акта приемки). Если Заказчик в установленный срок не предложил кандидатуру независимого эксперта (экспертной организации), которому поручается проведение независимой экспертизы, Поставщик вправе по своему усмотрению определить независимого эксперта (экспертную организацию), вопросы эксперту и поручить ему проведение такой экспертизу.

3.14. Поставщик обязан за свой счет заключить Договор на проведение независимой экспертизы с независимым экспертом (экспертной организацией), предложенным Заказчиком.

3.15. В случае непроведения независимой экспертизы или непредоставления Заказчику результатов такой экспертизы в установленный Договором срок, односторонний акт приемки товара является надлежащим доказательством того, что переданный товар не соответствует условиям Договора. Также настоящим Стороны пришли к соглашению, что результаты независимой экспертизы, предоставленные Заказчику по истечении установленного Договором срока, являются недопустимым доказательством, и Поставщик не вправе ссылаться на них при доказывании факта передачи товара, соответствующего условиям Договора о количестве (в том числе весе нетто), качестве, ассортименте, комплектности и комплекте.

3.16. В случае установления на основании составленного одностороннего акта приемки (двустороннего акта приемки, отчета независимого эксперта) факта передачи товара ненадлежащего качества (в т.ч. на основании проведения входного контроля поставляемого сырья у Заказчика), количества (в том числе веса нетто), ассортимента, комплектности или комплекта Заказчик в течение 10 рабочих дней с момента составления такого документа направляет Поставщику обоснованную претензию.

3.17. В случае передачи товара ненадлежащего качества Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента направления такого требования Поставщику;

- замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим настоящему Договору, в течение 14(четырнадцати) календарных дней с момента направления такого требования Поставщику;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара;

- отказаться от переданного товара и от его оплаты.

3.18. В случае передачи товара в меньшем количестве (не по всем позициям), чем определено Договором Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- потребовать передать недостающее количество товара;

- отказаться от переданного товара и от его оплаты;

- в случае если товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

В случае если поставка товара осуществляется единовременно (без разделения на партии) и согласно Спецификации поставке подлежит определенное количество товара (несколько позиций товара или несколько товаров внутри одной позиции товара), обязанность Заказчика по оплате товара возникает после передачи Заказчику всего количества товара (всех позиций товара или всего количества товаров внутри одной позиции товара).

Заказчик имеет право принять исполнение Договора по частям, т.е. принять неполное количество (отдельные позиции товаров или неполное количество товаров внутри одной позиции) товара согласно Спецификации произвести его соразмерную оплату.

В случае если поставка товара осуществляется отдельными партиями по заявкам Заказчика и согласно заявке Заказчика поставке подлежит определенное количество (несколько позиций или несколько товаров внутри одной позиции товара) товара, обязанность Заказчика по оплате товара возникает после передачи Заказчику всего количества товара, указанного в заявке Заказчика (тех позиций или того количества товаров внутри одной позиции товара согласно заявке Заказчика).

Заказчик имеет право принять товар, поставленный по заявке Заказчика в неполном количестве (не по всем позициям или в меньшем количестве, чем предусмотрено внутри одной позиции товара) произвести его соразмерную оплату.

3.19. В случае передачи товара в ассортименте, не соответствующем Договору, Заказчик вправе отказаться от их принятия и оплаты, а если они оплачены, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

В случае поставки наряду с товаром, ассортимент которого соответствует условиям Договора, товара с нарушением условия об ассортименте, Заказчик вправе по своему выбору:

- принять товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального товара и его оплаты;

- отказаться от всего переданного товара и его оплаты;

- потребовать заменить товар, не соответствующий условию об ассортименте, товаром в ассортименте, предусмотренном Договором;

- принять весь переданный товар.

3.20. В случае передачи некомплектного товара Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- доукомплектования товара в течение 14(четырнадцати) календарных дней с момента направления такого требования Поставщику.

Если Поставщик в установленный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товара, Заказчик вправе по своему выбору:

- замены некомплектного товара на комплектный;

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

3.21. В случае нарушения Поставщиком обязанности по передаче товара в надлежащем комплекте Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- доукомплектования товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента направления такого требования Поставщику.

Если Поставщик в установленный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товара, Заказчик вправе по своему выбору:

- замены товара переданного в ненадлежащем комплекте на товар в надлежащем комплекте;

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

В случае выявления ненадлежащего качества части товаров, входящих в комплект, Заказчик вправе осуществить в отношении этой части товаров права, предусмотренные при передаче товара ненадлежащего качества.

3.22. В случае если Заказчик принимает решение о возврате или замене товара, то расходы по его возврату и замене, в том числе по его погрузке-разгрузке и доставке Заказчику, несет Поставщик.

3.23. При выявлении факта передачи товара ненадлежащего качества, количества (в том числе веса нетто), ассортимента, комплектности или комплекта расходы по приемки товара, в том числе, связанные с проведением независимой экспертизы, несет Поставщик.

ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА

4.1.Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются законодательством Российской Федерации или определяются условиями Договора.

4.2. Товар должен быть передан в упаковке (таре), обеспечивающей его защиту от повреждения и порчи во время транспортировки, погрузки-разгрузки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество и наименование содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Договоре или Спецификации. Если производителем товара предусмотрена для него специальная упаковка (тара), отличная от установленной Договором, то товар может поставляться в такой упаковке (таре) производителя, при условии, что она обеспечивает защиту товара от повреждения и порчи во время транспортировки, погрузки-разгрузки и хранения. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поставщик обязан:

5.1.1.Передать товары Заказчику (указанному им лицу) в соответствии с условиями Договора; поставляемые товары должны соответствовать требованиям и характеристикам, указанным в Договоре и Спецификации.

5.1.2.Передать Заказчику (указанному им лицу) оригиналы товарных накладных в день передачи товара, а счета-фактуры (если на Поставщика законодательством о налогах и сборах возложена обязанность по составлению и выставлению счетов-фактур) или универсального передаточного документа (УПД) не позднее 5 (пяти) календарных дней, следующих за днем передачи товара Заказчику (указанному им лицу).

5.1.3.Нести все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязанностей за свой счет.

5.1.5. Обеспечить соблюдение специалистами Поставщика требований действующих норм и правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, распорядка и иных правил, установленных на объекте Заказчика.

5.1.6. По требованию Заказчика предоставить документы на товар, подтверждающие его соответствие требованиям качества и безопасности, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента направления такого требования Поставщику.

5.1.8. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором.

5.1.9. Передать вместе с товаром паспорт качества и иные документы.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1.Принять товар в соответствии с условиями Договора.

5.2.2.Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями Договора.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

6.1.Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (международным и национальным стандартам, действующим на территории Российской Федерации, стандартам организаций (производителей), техническим регламентам, санитарным нормам и правилам и т.п.), лицензирования и саморегулирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или Договором.

6.2. Поставляемый Товар, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации или таможенным законодательством Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества, должен иметь декларацию о соответствии и/или сертификат соответствия.

6.3. Поставщик гарантирует, что на момент передачи товара Заказчику весь поставляемый Товар под залогом и арестом не состоит, обременений третьих лиц не имеет, что к Заказчику не будут применены меры какой-либо ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, иных прав на интеллектуальную собственность, связанных с использованием товара, любой его части или принадлежности к нему.

6.4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Договора, является новым, неиспользованным, серийной моделью, отражающим все последние модификации конструкций и материалов, за исключением случаев, если Заказчиком установлены иные требования к товару.

6.5. Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему, которыми, в том числе, могут быть копии сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар и другие документы, свойственные для такого рода товара или в комплектации, указанной производителем.

6.8. Исчисление гарантийного срока начинается с момента поставки товара и принятия его Заказчиком и составляет не менее 12 месяцев (если иное не указано в Приложении №1 к настоящему Договору).

Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Заказчик не мог использовать товар из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика об этих недостатках. Гарантийный срок на товар, предоставляемый взамен некачественного товара, устанавливается равным полному гарантийному сроку, что и на заменяемый некачественный товар.

Начало гарантийного срока на товар, предоставляемый взамен некачественного товара, определяется моментом поставки этого товара Заказчику. При этом передача и приемка такого товара осуществляется в соответствии с разделом Договора «Порядок передачи и приемки товара».

6.12. Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после поставки товара Заказчику вследствие нарушения Заказчиком инструкции по эксплуатации и хранению товара, по вине третьих лиц, либо вследствие непреодолимой силы.

6.13. Все расходы, связанные с его заменой или возвратом его стоимости и гарантийным обслуживанием товара в течение гарантийного срока, погрузку/разгрузку товара, перевозку товара, страхование товара и другие несет Поставщик.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Затронутая такими обстоятельствами сторона в течение трех дней направляет другой стороне уведомление о таких обстоятельствах и документ соответствующего компетентного органа. Выполнение обязательств стороны, затронутой любыми из таких обстоятельств, будет приостановлено на период их действия. Неуведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

Обязательство Поставщика поставить товар считается исполненным после передачи Заказчику товара соответствующего условиям Договора о количестве (в том числе о весе нетто), качестве, ассортименте, комплектности и комплекте, а также при условии предоставлении Заказчику надлежащим образом оформленных документов: товарных накладных, счетов-фактур (если на Поставщика законодательством о налогах и сборах возложена обязанность по составлению и выставлению счетов-фактур) или УПД.

7.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

• • соразмерного уменьшения покупной цены;
  • безвозмездного устранения недостатков Товара в 14-дневный срок;
  • возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

7.5. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара, в т.ч. возникших в гарантийный срок (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) заказчик вправе потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим настоящему Договору в 14-дневный срок, а также пени в размере 0,1% цены Договора за каждый день фактического нарушения.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), установленной настоящим пунктом Договора, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. В случае нарушения Поставщиком срока направления оригинала договора, указанного в п.13.10 Договора, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от цены Договора.

7.8. Стороны согласовали, что Заказчик вправе обратить взыскание на неустойку (штраф, пени) в одностороннем порядке. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных договором, Заказчик имеет право удержать сумму неустойки и произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

8.1. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами Договора и действует по 31.12.2025 включительно, а в части принятых и неисполненных обязанностей – до полного исполнения их сторонами.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

9.1. Поставщик обязуется во время действия настоящего Договора, а также после его прекращения или расторжения по любым основаниям, хранить в тайне любую информацию и данные «Конфиденциальную Информацию» (определяемую ниже) и не использовать в целом или частично «Конфиденциальную Информацию» для любых целей, за исключением рассмотренных в настоящем Договоре, и соглашается не раскрывать в целом или частично любую Конфиденциальную информацию любой третьей стороне, за исключением случаев, когда Заказчик подтвердит такую возможность в письменном виде, а также случаев, предусмотренных настоящим договором. Поставщик также несет ответственность за неразглашение Конфиденциальной информации третьими лицами, привлеченными к выполнению обязательств по Договору. Положения настоящей статьи не распространяются на случаи, когда любая из Сторон обязана разгласить конфиденциальную информацию компетентным органам в соответствии с требованиями действующего законодательства сторон Договора.

9.2. Под «Конфиденциальной информацией» в Договоре понимается вся информация, в том числе финансовая информация, любая и вся техническая и коммерческая информация, представляемая Заказчиком Поставщику в течение срока действия настоящего Договора.

9.3. За нарушение режима конфиденциальности по настоящему Договору Сторона, совершившая такое нарушение, обязана возместить другой стороне понесенные убытки.

9.4. Стороны договорились рассматривать факт существования настоящего Договора, а также содержание Договора и любых Приложений, Дополнений к нему, также, как и любую переписку, связанную с ним, как Конфиденциальную информацию, за исключением случаев передачи конфиденциальной информации аффилированным лицам Заказчика и раскрытия информации банкам Заказчика и Поставщика и государственным органам.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции при выполнении обязательств по настоящему Договору.

10.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере частного бизнеса или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать/осуществлять или соглашаться на предложение или вручение/осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии в отношении любых вопросов, являющихся предметом настоящего Договора, которые нарушают какие-либо законы или нормативные акты, направленные на противодействие взяточничеству и коррупции, применимые в отношении Сторон.

ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

• Сторона вправе заключать и исполнять Договор;
• заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;
• Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки);
• полномочия представителей Сторон на заключение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Сторон или иными регулирующими их деятельность документами и при заключении настоящего Договора такие представители Сторон не вышли за пределы своих полномочий;
• в отношении Сторон не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве, а также не предпринималось и не планируется совершение действий, связанных либо направленных на инициирование процедур банкротства;
• вся информация и документы, представленные Сторонами в связи с заключением настоящего Договора, являются достоверными.
• Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Заказчик и Поставщик подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Заказчиком соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым со дня получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

• Если какое-либо из указанных выше заверений оказалось недостоверным как на момент заключения договора, так и в процессе его исполнения, Сторона, заверения которой оказались недостоверными, обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. Применимым правом является законодательство Российской Федерации.

12.2. Все споры по Договору разрешаются в претензионном порядке. Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена заказным письмом с описью вложений или уведомлением о вручении либо вручена другой Стороне под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию должен быть направлен заказным письмом с описью вложений или уведомлением о вручении либо вручен другой Стороне под расписку.

12.3. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Со стороны АО «Росатом Стекловолокно»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Со стороны______________________________________.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо:

4) в Арбитражном суде Владимирской области.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

13.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13.2. Споры, возникающие в связи с Договором, должны разрешаться Сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия рассматриваются в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика с применением законодательства Российской Федерации.

13.3. Стороны согласовали, что датой подписания Сторонами Договора является дата подписания Заказчиком Договора на сайте электронной торговой площадки.

13.4. При исчислении сроков по Договору Стороны руководствуются производственным календарем на соответствующий год, разработанным в соответствии с законодательством Российской Федерации и определяющим количество календарных, выходных и нерабочих праздничных дней в календарном году при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями – субботой и воскресеньем. При этом срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, если срок не установлен в календарных днях. Рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.

13.5. Каждая Сторона подтверждает правильность (достоверность) сведений о себе, которые указаны в разделе «Адреса и банковские реквизиты сторон» Договора, и несет риск неблагоприятных последствий, связанных с неправильным (недостоверным) указанием таких сведений.

Стороны при изменении их адресов и (или) банковских реквизитов, указанных в разделе «Адреса и банковские реквизиты сторон» Договора, обязаны незамедлительно в письменной форме уведомить об этом другую Сторону. Риски неблагоприятных последствий, связанные с неуведомлением другой Стороны об изменении адреса (банковских реквизитов) несет Сторона, которая не уведомила другую Сторону об изменении своего адреса (банковских реквизитов).

13.6. Руководствуясь статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, стороны пришли к соглашению, что Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора полностью или частично по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, уведомив об этом другую сторону. Договор будет считаться соответственно расторгнутым или измененным с момента направления такого уведомления Поставщику. Изменение Договора, совершаемое по соглашению сторон, должно быть оформлено в письменной форме в виде Дополнения к Договору. Все приложения к Договору являются неотъемлемыми частями Договора. Дополнения к Договору с момента их подписания сторонами становятся неотъемлемыми частями Договора. Дополнения к Договору вступают в силу и становятся обязательными для сторон со дня их подписания сторонами, если иное не предусмотрено в тексте Дополнения.

13.7. Стороны настоящим достигли соглашения о том, что связанная с Договором корреспонденция в адрес Поставщика, направляемая Заказчиком, может быть передана лично под расписку руководителю организации, ее законному или уполномоченному представителю (если Поставщиком является юридическое лицо), а в случае если Поставщиком является физическое лицо – такому физическому лицу, его законному или уполномоченному представителю, направлено по почте заказным письмом или передано в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, если Договором в отношении отдельных вопросов не установлен специальный порядок направления уведомлений. В случае направления указанной корреспонденции по почте заказным письмом оно считается полученным по истечении шести календарных дней с даты направления заказного письма. Заказным письмом Стороны считают почтовое отправление, в приеме которого отправителю выдается квитанция или накладная.

13.8. Под позицией товара по тексту Договора понимается - наименование товара, указанное в таблице Спецификации согласно порядковому номеру («№ п/п»).

13.9. Под передачей товара Заказчику по тексту Договора понимается момент вручения (отгрузки) товара Заказчику (указанному им лицу), при котором происходит подписание уполномоченным представителем Заказчика товарной накладной, что свидетельствует только о принятии Заказчиком указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку товара по количеству (в том числе весу нетто), качеству, ассортименту, комплектности и (или) комплекту.

13.10. Настоящий договор, в т.ч. неотъемлемые его части в виде приложений, спецификаций, соглашений, а также любые уведомления и иная корреспонденция, касающаяся исполнения настоящего договора (за исключением бухгалтерских документов), переданные посредствам факсимильной и электронной связи признаются сторонами и имеют юридическую силу при условии обязательной последующей передаче оригиналов указанных документов в течение 10-ти рабочих дней с даты подписания Заказчиком указанных документов. Ответственность за своевременную передачу оригинальных документов Заказчику лежит на Поставщике.

13.11. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Заказчиком и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Заказчиком и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству продукции работ по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции работы;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Заказчика к качеству Работ по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции работ;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Заказчику Поставщиком продукции работ по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Заказчиком при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним».

13.12. Неотъемлемой частью Договора являются:

- приложение № 1: Техническое задание;

- приложение № 2: Спецификация;

- приложение № 3 Заявка на поставку.

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору от «____» _________ 2025г. № _____

Техническое задание

на поставку реагентов

Предмет закупки: Поставка реагентов

Гусь-Хрустальный

2025

Техническое задание

на поставку реагентов

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) Товара

Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

Подраздел 4.4. Требования к надежности

Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Продукции

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

Не требуется

Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

Не требуется

Подраздел 4.4. Требования к надежности

Не требуется

Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

1. Перматрит РС-191Т или аналог

2. Биоцид СТ40 или аналог

3. Средство дезинфицирующее ОКСО или аналог

Подраздел 4.6 Требования к маркировке

Оформление проводится согласно:

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть– грузы опасные. классификация и маркировка;

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмаркировка грузов.

На упаковочные средства наносится следующая обязательная информация:

- наименование товара (маркировка);

- № партии;

- вес нетто/брутто;

- страна происхождения/название предприятия-изготовителя;

- дата изготовления;

- гарантийный срок хранения;

- срок годности товара;

- контактная информация с поставщиком;

- маркировка с обозначением требований безопасности груза.

Подраздел 4.7 Требования к упаковке

Продукт должен поставляться в ПВХ таре и упаковке, гарантирующей её сохранность при погрузке, перевозке, перевалке в пути следования, хранения и выгрузке средствами механизации. Погрузка и размещение продукта в транспортном средстве должны производиться с соблюдением правил, действующих на транспорте.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Поставка товара осуществляется отдельными партиями по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления заявки Поставщику. Наименование и количество товаров для поставки определяется в поданной заявке.

Поставка товара осуществляется с даты заключения Договора по 31.12.2025 включительно.

Поставка Товара на склад Заказчика осуществляется средства и за счет Поставщика.

Место поставки: АО «Росатом Стекловолокно» Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д.33

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору от «____» _________ 2025г. №______

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:

- Посмотреть таблицу с даннымиТехническое_задание