Тендер - Поставку чистящего средства (сульфхлорантин) №303939771

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Информационная...docx

нмцд_сульфхлор.. - Посмотреть таблицу с данными

«УТВЕРЖДАЮ»:

Директор ГБУ «Нижегородский

дом-интернат для ветеранов

войны и труда»

____________/Смирнов Е.А./

«___» _________ 2025 года

УВЕДОМЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МАГАЗИНА

на Поставку чистящего средства (сульфхлорантин)

Участниками могут быть только

субъекты малого и среднего предпринимательства

2025 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к уведомлению о проведении

закупки с использованием электронного магазина

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

В отдельном файле «Техническое задание»

Приложение №2

к уведомлению о проведении

закупки с использованием электронного магазина

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

В отдельном файле «Проект договора»

Приложение №3

к уведомлению о проведении

закупки с использованием электронного магазина

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

В отдельном файле «Обоснование НМЦ»

Приложение №4

к уведомлению о проведении

закупки с использованием электронного магазина

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ

«_____»___________ 2025 г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МАГАЗИНА

Изучив уведомление (информационное сообщение) о закупке (включая все изменения и разъяснения к ней), и безоговорочно принимая установленные в них требования и условия участия в закупке, в том числе в отношении проекта договора, заключаемого по итогам закупки, мы, являясь участником процедуры закупки, предлагаем заключить Договор на:

_

Мы подтверждаем свое согласие участвовать в вышеуказанной закупке на условиях, установленных документацией о закупке, регламентом ЭТП и Положением о закупке, а также поставить товар на условиях технического задания и проекта договора, представленного в составе документации о закупке, со всеми приложениями к нему.

В случае признания нас победителем закупки, а также в случае принятия заказчиком решения о заключении с нами договора как с единственным участником закупки мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашей заявки.

Информация о поставляемом Товаре:

________________________ _________________________

(Ф.И.О.) (подпись) М.П. (при наличии)

Анкета участника (рекомендуемая форма)

- Посмотреть таблицу с данными

Мы, нижеподписавшееся, заверяем достоверность всех данных, указанных в анкете.

________________________ _________________________

(Ф.И.О.) (подпись) М.П. (при наличии)

Проект_договор.. - Посмотреть таблицу с данными

г. Нижний Новгород «____» __________ 2025 г.

Государственное бюджетное учреждение «Нижегородский дом-интернат для ветеранов войны и труда» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Смирнова Евгения Александровича, действующего на основании Устава с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании __________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», по результатам закупки (извещение №_______________________________), на основании протокола подведения итогов от ________________ № _____________________________, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку чистящего средства (сульфхлорантин) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Номенклатура Товара, цена за единицу и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к Договору), технические показатели – Техническим заданием (приложение № 2 к Договору), являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора
1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства в месте доставки по адресу: г. Нижний Новгород к.п. Зеленый город.

Порядок поставки и оплаты Товара
2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Договора составляет _______________ (___________________) рублей 00 копеек, включая НДС _____ руб. (_____)_____ коп. (если НДС не облагается, указать основание. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
Цена Договора включает в себя стоимость Товара и все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе расходы на упаковку, доставку до места поставки, погрузку-разгрузку, страхование, расходы по конвертации и сертификации, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС, если к организации не применена упрощённая система налогообложения), сборов и иных платежей, которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством.
Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
2.3. Поставка Товара производится до 08.08.2025г.
2.4. С Товаром Поставщик обязан представить Заказчику подписанную со своей стороны следующую товарно-сопроводительную документацию*:

Счет /счет-фактуру (при наличии);

Товарную накладную/УПД,

которые ОБЯЗАТЕЛЬНО должны содержать следующую достоверную информацию:

- о производителе и стране происхождения товара,

- о серии товара,

- о сроке годности товара.

а также документы, подтверждающие качество товара:

- копия действующего регистрационного удостоверения для подтверждения соответствия товара требованиям, установленным Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» или информацию о таком удостоверении;

- копия обязательного сертификата соответствия РФ или декларация о соответствии на продукцию, при наличии.

* В УПД в графе «Грузополучатель и его адрес» указывается конкретный адрес поставки товара, в графе «Адрес» указывается юридический адрес Заказчика.

В случае предоставления товарной накладной в графе «Адрес поставки» указывается конкретный адрес поставки товара.

Документы по Договору должны быть оформлены в четком соответствии со Спецификацией: наименование, единица измерения, количество и иное.

Во всех документах должны быть указаны номер и дата Договора.

2.5. Товар поставляется в упаковке производителя с соблюдением требований к температурному режиму. Упаковка гарантирует сохранность товара в пути следования при условии соблюдения правил транспортировки. Не допускается наличие замятин, разрывов, попадания влаги и прочих повреждений.

Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке должна содержать сведения о товаре: его наименование, дату изготовления и/или срок годности, номер партии, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

2.6. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара до приемки его Заказчиком.

2.7. Авансирование не предусмотрено. Оплата по Договору осуществляется в течение 7 рабочих дней с даты приемки товаров после представления Заказчику, подписанных с обеих сторон, оформленных надлежащим образом оригиналов** следующих документов:

счета/счета-фактуры (при наличии);

товарной накладной/универсального передаточного документа (УПД).

В случае отсутствия какого-либо документа, предоставления документов, оформленных в нарушение требований п.2.4, срок оплаты будет исчисляться с момента получения последнего недостающего/корректного документа.

** термин «оригинал» подразумевает под собой документ, подписанный лично уполномоченным лицом с оттиском печати организации/учреждения или документ, оформленный с применением ЭЦП уполномоченных лиц.

2.8. Поставщик заблаговременно, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до планируемой даты поставки, предоставляет проекты документов, предусмотренных пунктом 2.7 Договора, на электронный адрес Заказчика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2.9. Источник финансирования: За счет внебюджетных средств.

3. Условия поставки Товара

3.1. В день доставки Товара по адресу поставки Товара, указанному в соответствии с условиями настоящего Договора, Поставщик обязан передать Заказчику документы в соответствии с п.2.4 Договора.

3.2. Товарные накладные/УПД подписываются уполномоченным лицом Заказчика только после приемки Товара по количеству и качеству.

3.3. Право собственности и риски случайной гибели и повреждения Товара переходят к Заказчику в момент приемки Товара по количеству и качеству и подписания соответствующих документов о приемке.

3.4. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется уполномоченными на то представителями Заказчика.

3.5. Приемка Товара по количеству и качеству не может превышать 3-х рабочих дней с момента его поставки по количеству мест, в тот же срок подписываются документы о приемке.

Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчик может провести экспертизу Товара. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Оплата расходов на проведение экспертизы осуществляется за счет средств Заказчика.

Заказчик не принимает Товар ее соответствующий требованиям Спецификации и иным условиям Договора, требованиям к сопроводительной документации.

3.6. При обнаружении недостачи Товаров по количеству, ассортименту и (или) комплектности, несоответствия тары и (или) упаковки установленным требованиям, при установлении факта отсутствия сопроводительных документов на товары, документов, удостоверяющих качество Товаров, при поставке Товаров в количестве, превышающем указанное в Договоре, несоответствия качества Товара, маркировки, тары и (или) упаковки, целостности тары и (или) упаковки поставляемых Товаров установленным требованиям, должностное лицо при приемке Товаров обязано документально зафиксировать данный факт путем составления акта рекламаций/акта приемки Товаров, работ, услуг по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Акт составляется должностным лицом при приемке Товаров и в день составления передается Заказчиком Поставщику для устранения выявленных несоответствий.

Акт считается надлежаще отправленным Заказчиком, если он отправлен по адресу электронной почты, указанному в реквизитах Поставщика, в соответствии с п.11 настоящего Договора.

3.7 Срок удовлетворения рекламаций поставщиком со дня составления акта рекламаций/акта приемки товаров, работ, услуг по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьне может превышать двух рабочих дней (для поставщиков, находящихся в Нижегородской области) и пяти рабочих дней (для иногородних поставщиков).

Излишне поставленные Товары, Товары, несоответствующие по качеству, ассортименту и (или) комплектности требованиям, установленным в Договоре, приемке не подлежат. Поставщик обязуется забрать такие Товары своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок. В случае нарушения сроков забора Товара Поставщиком, Заказчик не несет рисков случайной гибели Товара, ухудшения его потребительских свойств и сохранность Товара.

3.8. При поступлении от Поставщика письменного мотивированного отказа в удовлетворении требований в целом или частично с приложением актов (заключений) независимой экспертной организации (эксперта) должностное лицо Заказчика обязано рассмотреть представленные документы и, в случае согласия с ними, в срок не позднее двух рабочих дней со дня передачи поставщиком таких документов подписать документы о приемке товаров.

В случае несогласия с поставщиком, заказчик руководствуется нормами законодательства.

3.9. На время рассмотрения Поставщиком акта рекламаций/акта приемки товаров, работ, услуг по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЗаказчик обеспечивает хранение поставленных по количеству мест товаров.

4. Сроки годности Товаров/Гарантийный срок

4.1. Остаточный срок годности должен составлять: не менее 80% от общего срока годности, указанного на упаковке, на момент приемки товара по количеству и качеству.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости фактически поставленного с просрочкой товара (оказанной услуги, выполненной работы) и рассчитывается по формуле: П = 1/300 * ключевая ставка (в %) * количество дней просрочки * стоимость фактически поставленного с просрочкой товара (оказанной услуги, выполненной работы).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% процента цены неисполненных обязательств.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6. Обеспечение исполнения Договора, гарантийных обязательств

6.1. Обеспечение исполнения Договора не предусмотрено.

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств не предусмотрено.

7. Срок действия Договора.

Изменение условий договора. Основания и порядок расторжения Договора.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

7.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и Положением Заказчика о закупке товаров, работ, услуг.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком досрочно в одностороннем порядке при существенном нарушении Поставщиком условий Договора, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.4. Настоящий договор изменяется в порядке и по основаниям, которые предусмотрены положениями этого договора, а также законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных Положением о закупке Заказчика.

7.5. При исполнении договора по соглашению сторон допускается изменение следующих условий, предусмотренных договором:

изменение количества, объема закупаемой продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ:
а) при уменьшении по инициативе Заказчика количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, с соответствующим изменением цены договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара (работы, услуги);
б) при увеличении по инициативе Заказчика количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг по договору, но не более чем на десять процентов предусмотренного таким договором количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров (работ, услуг), не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, предусмотренными договором. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара (работы, услуги);
в) при увеличении по инициативе Заказчика количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг по договору, по согласованию с главным распорядителем бюджетных средств (учредителем), в ведомственном подчинении которого находится Заказчик, но не более чем на тридцать процентов предусмотренного договором объема товаров, работ, услуг или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, оказываемой услуги, выполняемой работы должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара (работы, услуги);

изменение сроков исполнения обязательств по договору в случае, если при исполнении договора возникли обстоятельства непреодолимой силы;

снижении цены договора и (или) цены единицы товара (работы, услуги), без изменения предусмотренного количества товара, объема работ (услуг) и иных условий договора;

изменения, ведущие к улучшению условий договора (в том числе условий (графика) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, условий оплаты, условий выполнения работ, оказания услуг) для Заказчика по сравнению с условиями заключенного договора, и не ухудшающие экономическую эффективность закупки;

предложен товар с улучшенными техническими, качественными и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) по сравнению с предложенным при заключении договора, без изменения цены договора;

предложен товар с аналогичными техническими, качественными и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) по сравнению с предложенным при заключении договора, без изменения цены договора;

необходимость изменения договора обусловлена изменениями действующего законодательства, предписаниями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;

при изменении в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и (или) тарифов на товар, используемый в ходе исполнения договора;

изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

7.6. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством, а также Положением заказчика о закупке товаров, работ, услуг.

7.7. Если договор предусматривает поставку товара российского происхождения, в отношении которого установлены запрет, ограничение, преимущество, предусмотренные пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, при исполнении договора не допускается замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар. Если договор заключен с российским лицом и установлены запрет, ограничение, преимущество, предусмотренные пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, не допускается перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо.

7.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора на любом этапе его исполнения, в случае:

неисполнения (ненадлежащего исполнения) и (или) неоднократного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, в том числе:
а) подрядчиком нарушен срок начала работ более чем на пять рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
б) подрядчиком нарушен срок выполнения работ, влекущий увеличение срока окончания работ более чем на пять рабочих дней;
в) подрядчиком не соблюдаются требования к качеству выполненных работ, предусмотренных условиями договора;
г) подрядчиком не устранены недостатки, обнаруженные в ходе выполнения или приемки выполненных работ, в течение сроков, определенных договором или недостатки в работах, являются существенными и неустранимыми;
д) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допущены неоднократные нарушения условий договора и (или) неисполнения письменных указаний Заказчика, направленных поставщику (подрядчику, исполнителю).

если поставщик (исполнитель, подрядчик) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара (услуге, работе) предъявляемым требованиям, что позволило ему стать победителем закупки и заключить договор; работа)

если поставщик (исполнитель, подрядчик) и (или) поставляемый товар (услуга, не соответствуют (перестали соответствовать) установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям, предъявляемым к участникам закупки и (или) поставляемому товару (услуге, работе).

8. Порядок рассмотрения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, разрешаются Сторонами путем переговоров, со сроком рассмотрения уведомлений и претензий не более 5 (пяти) рабочих дней.

8.2. Стороны согласовали возможность передачи гражданско-правовых споров, возникающих в рамках Федерального закона № 223-ФЗ, на разрешение в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (Отделение Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) в г. Нижний Новгород), при наличии альтернативного выбора истца по обращению за защитой своих прав в Арбитражный суд Нижегородской области.

9. Заключительные положения

9.1. Договор составлен в форме электронного документа и подписан электронными цифровыми подписями, уполномоченными представителями Сторон.

9.2. Все дополнения и изменения к Договору, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также указанных в Договоре, оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными на то представителями Сторон.

9.3. Стороны согласовали обмен документами в электронном виде.

9.4. Стороны признают надлежащим подписание Договора, дополнительных соглашений к нему, актов, первичных учетных документов путем применения усиленной квалифицированной электронной подписи (КЭП). Электронные документы, заверенные КЭП, при соблюдении требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признаются юридически эквивалентными документам на бумажных носителях, заверенными соответствующими подписями и оттиском печатей Сторон.

9.5. В случае невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными КЭП Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью и оттиском печати.

9.6. В случае изменения у одной из Сторон своего фактического местонахождения, почтового адреса, руководителя, иных контактных данных, указанных в тексте Договора, такая Сторона обязана информировать об этом другую Сторону Уведомлением о смене контактных данных заблаговременно, но не позднее дня вступления таких изменений в силу.

9.7. В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов такая Сторона обязана информировать об этом другую Сторону Уведомлением о смене банковских реквизитов до вступления изменений в силу.

9.8. В целях предотвращения споров в отношении периодов времени Стороны согласовали считать рабочим днём – рабочий день Заказчика в соответствии с режимом его работы, а банковским днём – рабочий день министерства финансов Нижегородской области в соответствии с режимом его работы.

9.9. Если какое-либо из положений настоящего Договора в связи с изменением законодательства становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений. В случае необходимости Стороны договорятся о замене недействительного положения положением, позволяющим достичь сходного результата.

9.10. Во всем, что не урегулировано положениями Договора, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации и Положения заказчика о закупке товаров, работ, услуг.

9.11 Все, указанные в Договоре приложения, являются его неотъемлемой частью.

9.12. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, когда новый поставщик является правопреемником поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях. Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.

9.13. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в договоре.

9.14. Если договор предусматривает поставку товара российского происхождения, в отношении которого установлены запрет, ограничение, преимущество, предусмотренные п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, при исполнении договора не допускается замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар. Если договор заключен с российским лицом и установлены запрет, ограничение, преимущество, предусмотренные п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, не допускается перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий Договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела Договора.

Каналы уведомления исполнителя о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: __________________.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: __________________________, официальный сайт ______________

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела Договора, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

10.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела Договора.

10.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем, либо судебном порядке.

Приложения к договору:

Приложение № 1: Спецификация

Приложение № 2: Техническое задание.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору от «____» __________2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору № ____

от «____» __________2025 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными