Тендер - Поставка хоз.товаров №306144629

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

ДОГОВОР № ______

Идентификационный код закупки:

г. Астрахань « ___ » __________ 202__ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 51», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Загоруйко Ирины Викторовна, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________,

(полное наименование организации, ФИО физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

именуемый в дальнейшем «Поставщик» в лице _____________________________________,

(должность, ФИО уполномоченного лица организации)

действующего на основании документов, удостоверяющих личность, паспортные данные (для физических лиц), Устава (Положения, Свидетельства о государственной регистрации (указать дату и номер), доверенности (указать дату) (для юридических лиц), с другой стороны (именуемые в дальнейшем также «Стороны»), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на основании _________________________________________________, и согласно п. 5 ч.1. ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется осуществить Заказчику поставку хозяйственных товаров (далее - товар).

1.2. Наименование, характеристики, количество, цена за единицу товара и его общая стоимость, технические работы, составляющие предмет настоящего Договора, определяются прилагаемой к настоящему Договору Спецификацией (Приложение 1 к Договору).

2.1. Место доставки товара: г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д.44.

2.2. Сроки поставки товара: с даты заключения Договора в течение 7 (семи) календарных дней.

Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

2.3. Приемка товара осуществляется Заказчиком в составе своего представителя и представителя Поставщика.

2.4. При получении товара от Поставщика Заказчик проверяет соответствие товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принимает его от Поставщика в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. При получении товара от Поставщика Заказчик проверяет соответствие товара заявленным качеству, характеристикам, установленным настоящим Договором. Некачественный товар считается не поставленным.

2.6. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента получения его от Поставщика, а именно, фактической передачи товара Заказчику Поставщиком, оформленной соответствующими товарной накладной и актом приемки товара (с приложением всех характеризующих товар, а также подтверждающих его качество и безопасность документов), которые подписываются Сторонами Договора и скрепляются их печатями (при наличии) в течение 3 (трех) календарных дней. Сроком поставки товара является дата подписания акта приемки товара.

2.7. Заказчик, обнаруживший недостатки или какие-либо дефекты (далее - недостатки) поставленного Поставщиком по настоящему Договору товара при его приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если эти недостатки были оговорены в документе о приемке, либо имеется возможность последующего предъявления требований об их устранении.

2.8. Заказчик, принявший товар без проверки, лишается права ссылаться на недостатки поставленного по Договору товара, которые могли и должны были быть установлены при обычных условиях его приемки (явные недостатки).

2.9. Заказчик, обнаруживший после приемки товар, имеющий недостатки по характеристикам, качеству или иные недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе и такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, обязан письменно известить об этом Поставщика не более чем в течение 3 (трех) календарных дней.

2.10. Обнаруженные недостатки оформляются Сторонами Договора соответствующим актом. Для участия в составлении данного акта Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. При отказе Поставщика от участия в составлении или подписании акта обнаруженных недостатков Заказчик составляет односторонний акт, с последующим направлением в адрес Поставщика (заказным письмом с уведомлением) экземпляра акта.

2.11. Поставщик обязан за свой счет, в семидневный срок (который начинается со дня, следующего за днем получения письменной претензии и (или) акта от Заказчика и согласия с ним(и) заменить некачественный товар новым. Расходы, связанные с возвратом некачественного товара, несет Поставщик.

2.12. По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

3.1. Поставляемый Товар по качеству должен соответствовать стандартам, требованиям, предъявляемым соответствующими органами РФ.

3.2. Поставка Товара сопровождается одновременной передачей относящейся к нему документации.

3.3. Товар должен быть упакован и замаркирован способом, который обеспечивает его полную сохранность во время погрузо-разгрузочных работ, транспортировки и хранения.

3.4. Качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара должны полностью соответствовать Спецификации (Приложение к Договору).

3.5. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

3.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приемки Заказчиком несет Поставщик, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

4.1. Цена договора составляет: _____________________________________ рублей,

(сумма цифрами и прописью)

в том числе НДС в размере ___%, в сумме _______________ рублей. В случае если НДС не облагается, указать на основании какой статьи Налогового кодекса Российской Федерации.

Цена договора включает в себя все расходы Поставщика, в том числе расходы на перевозку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость тары, упаковки и маркировки.

4.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Изменение цены допускается только в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.3. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в безналичной форме, по факту поставки товара, на основании выставленного Поставщиком счета и товарной накладной, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, не позднее 10 (десяти) рабочих дней, с момента подписания документов о приемке.

4.4. Источником финансирования закупки является:

___________________________________________________________________________________

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. Требовать своевременной поставки товара.

5.1.2. Осуществлять контроль за сроками и качеством поставляемого товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.3. Требовать от Поставщика соблюдения конфиденциальности информации о Заказчике, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением настоящего Договора.

5.1.4. Давать указания Поставщику о порядке поставки товара, не вмешиваясь в область профессиональной компетенции Поставщика.

5.1.5. Отдавать распоряжения о полной или частичной приостановке поставки товара, в случае её исполнения с ненадлежащим качеством.

5.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Принять товар от Поставщика и оплатить его в соответствии с п. 4.4. настоящего Договора.

5.2.2. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими пунктами настоящего Договора.

5.2.3. Заказчик своевременно обеспечивает Поставщика всей необходимой информацией об объекте (месте), куда будет поставляться товар.

5.3. Поставщик имеет право:

5.3.1. Требовать своевременной оплаты поставленного товара по настоящему Договору.

5.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Поставить товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.4.2. Известить Заказчика о готовности товара к отгрузке не позднее, чем за 2 календарных дня.

5.4.3. Обеспечить качество поставляемого товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.4. Своевременно устранить нарушения, выявленные при приемке товара.

5.4.5. Обеспечить поставку товара согласно утвержденного Заказчиком и Поставщиком графика п. 2.2. Договора.

5.4.6. Незамедлительно информировать Заказчика, в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.4.7. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими пунктами настоящего Договора.

5.4.8. Соблюдать конфиденциальность информации о Заказчике, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке установленным Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Форс-мажорные обстоятельства.

7.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Сторона, нарушившая условия настоящего Договора в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме уведомить другую Сторону:

а) о наступлении указанных обстоятельств не позднее 2 (двух) календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 3 (трех) календарных дней меры, направленные на обеспечение надлежащего исполнения Поставщиком предмета настоящего Договора.

8. Порядок разрешения споров.

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

8.2. При не достижении согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Договору, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 3 (трех) календарных дней, с даты ее получения.

В случае, если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

8.3. В случае не достижения Сторонами согласия их споры и (или) разногласия по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Астраханской области в установленном законом порядке.

9. Срок действия Договора и условия его расторжения.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по 31.12.2025, включительно. При этом окончание указанного срока не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора.

9.2. Настоящий Договор расторгается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

10. Заключительные положения.

10.1. Уведомления (письма), связанные с исполнением настоящего Договора будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телефаксу или доставлены нарочно по юридическим (почтовым) адресам Сторон, под роспись в получении соответствующими должностными лицами последних.

10.2. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

10.4. Сторона, изменившая свой юридический адрес (местонахождение) и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 2 (двух) календарных дней, с даты таких изменений.

10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ, Гражданским кодексом РФ, иными нормативно-правовыми актами РФ.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ________

от «__» _______ 202___

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №318094989 ГАЗПРОМ СЕТЬ АГЗС объявляет тендер: Поставка незамерзающей жидкости (-30) для продажи их как сопутствующий товар на АГЗС	Запрос цен #318094989	См. док.	2 дня 21.11.2025 03.12.2025
Тендер №318214995 Поставка средства для сушки и обезжиривания	Запрос котировок #318214995	75 040 Обеспечение контракта: 5%	19 часов 24.11.2025 01.12.2025
Тендер №318221008 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. АСТРАХАНИ "АСТРВОДОКАНАЛ" объявляет тендер: Поставка хозяйственных товаров и инвентаря	Запрос котировок #318221008	684 912	3 дня 24.11.2025 04.12.2025
Тендер №318252469 Поставка дезинфицирующих салфеток	Запрос котировок #318252469	39 333 Обеспечение контракта: 5%	22 часа 24.11.2025 01.12.2025
Тендер №318256212 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ" объявляет тендер: На право заключения договора на поставку хозяйственных товаров в 2026 году для ну...	Запрос котировок #318256212	499 271	1 день 24.11.2025 02.12.2025

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №306144419 Отбор	Отбор #306144419	253 900 000	срок истек - 15.08.2025
Тендер №306144072 Средство моющее концентрированное для внутренней уборки помещений (Возрождение)	Анализ цен #306144072	300 Обеспечение заявки: 300	срок истек - 15.08.2025
Тендер №306144049 Мыло жидкое (Возрождение)	Анализ цен #306144049	330 Обеспечение заявки: 330	срок истек - 15.08.2025
Тендер №306143764 Автохимия для ухода за кузовом автомобилей (с результатом)	Единственный поставщик #306143764	18 260	срок истек 08.08.2025 -
Тендер №306143743 АО "СПТБ ЗВЕЗДОЧКА" объявляет тендер: Бытовая химия и средства уборки	Запрос предложений #306143743	18 809	срок истек - 11.08.2025

Тендеры из региона Астрахань

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №306144254 Доставка груза по маршруту: 162611, Вологодская обл, г. Череповец, г. Череповец, ул. Торговая, д. 27 — 150010, Ярославская обл, г Ярославль, г Ярославль, пр-кт Фрунзе, д. 99; 150010, Ярославская обл, г Ярославль, г Ярославль, пр-кт Фрунзе, д. 99 — 15000...	Электронный аукцион #306144254	120 000	срок истек - 08.08.2025
Тендер №306144241 Доставка груза по маршруту: 634003, Томская обл, г Томск, г Томск, ул Дальне-Ключевская, д. 66, стр. 1 — 634050, Томская обл, г Томск, г Томск, пр-кт Комсомольский, д. 62; 634050, Томская обл, г Томск, г Томск, пр-кт Комсомольский, д. 62 — 460009, Оренб...	Электронный аукцион #306144241	120 000	срок истек - 08.08.2025
Тендер №306144142 Оказание образовательных услуг по программам «Оказание первой помощи пострадавшим», по программе «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда», по программе «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии ...	Малая закупка #306144142	3 667 Обеспечение заявки: 183	срок истек - 08.08.2025
Тендер №306143891 Поставка кроватей больничных (с результатом)	Запрос котировок #306143891	1 276 200 Обеспечение заявки: 12 762	срок истек 08.08.2025 15.08.2025
Тендер №306142787 Поставка продуктов питания (замороженные овощи)	Анализ цен #306142787	См. док.	срок истек - 15.08.2025