Тендер - Поставка хозяйственных товаров №314548725

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Описание_объекта_закупки_хз.т

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

«Поставка хозяйственных товаров»

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к товару.

Товар должен быть:

- новым (товаром, который не был в употреблении,не прошел восстановление потребительских свойств) не бывшим в употреблении и свободным от владения третьими лицами;

- соответствовать требованиям, предусмотренным в технических условиях на товар, а также действующим и распространяющимся на них нормам и стандартам Российской Федерации;

Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующим сертификатам (декларации) изготовителя (прилагаются к товару) или иным документам, подтверждающим качество и безопасность поставляемого товара (ГОСТ, СП, РД, ПУЭ, ФЗ № 123, Постановлению Правительства РФ № 390). Товар должен отвечать требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным и отраслевым стандартам, пожарной безопасности, техническим условиям и т.п.) в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством Российской Федерации к данному виду товаров.

Упаковка, маркировка и транспортировка должны соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ, предусмотренных предприятием-изготовителем. Тара и упаковка должна предотвратить повреждение или порчу товара в течение всего срока хранения, а также обеспечить сохранность во время перевозки его к Заказчику транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида, выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

*Указание страны происхождения –является обязательным условием

ПРОЕКТ_КОНТРАКТА_

ПРОЕКТ КОНТРАКТА №

НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Кореновск «___»______2025 год

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края «Кореновский историко-краеведческий музей» (МБУК «Кореновский ИКМ) в лице директора Мишенкиной Татьяны Александровны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, ________________________________________________________-, действующая(ий) на основании _____________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, на основании положений пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Поставщик обязуется поставить хозяйственные товары (далее по тексту – товар), а заказчик - принять и оплатить товар.

1.2. Полное наименование, характеристики, количество, стоимость единицы товара указываются в приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет:_____________________ (сумма прописью) рублей __________ копеек. НДС не предусмотрен или НДС в том числе (сумма прописью).

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, изменению с учетом инфляции, индексации и других влияющих факторов не подлежит за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

2.3. В цену Контракта включены все расходы Поставщика, в том числе расходы на доставку до места поставки, разгрузку в месте поставки, расходы на страхование, уплату всех таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате в соответствии с законодательством РФ, а также другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.4. Аванс не предусмотрен. Оплата поставленного товара осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара.

2.5. Сумма, подлежащая уплате заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.6. Источник финансирования: Бюджет Кореновского городского поселения. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

3.1.Поставка товара осуществляется с даты заключения Контракта и по 31 октября 2025г

3.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Кореновск, улица Ленина, дом 144.

3.3. Поставщик несет обязанность по доставке Товара собственным транспортом либо организует доставку транспортом иной организации на свое усмотрение и за свой счет. Поставщик производит сборку мебели на объекте заказчика в день поставки. Риск утраты или порчи Товара в процессе его доставки несет Поставщик.

3.4. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена.

3.5. Настоящий Контракт вступает в силу с даты заключения и действует до 18 декабря 2025г.

3.6. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Принять и оплатить товар в соответствии с положениями настоящего Контракта.

4.1.2. Незамедлительно сообщить Поставщику о недостатках, обнаруженных при приемке товара.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. При обнаружении во время приемки товара недостатков и иных отступлений от предъявляемых настоящим Контрактом требований – требовать замены такого товара.

4.2.2. Предъявлять Поставщику претензии по количеству и качеству товара.

4.2.3. Провести экспертизу поставленного товара.

4.2.4. Отказаться от приемки поставленного товара при обнаружении недостатков, которые исключают возможность использования его по назначению, или при несоответствии качества товара заявленному при заключении Контракта.

4.3. Поставщик обязуется:

4.3.1. Поставить товар надлежащего качества и в требуемом количестве.

4.3.2. Известить заказчика о точном времени доставки товара любым способом, обеспечивающим надлежащее уведомление заказчика.

4.3.3. Возместить заказчику и третьим лицам ущерб, причиненный при доставке и разгрузке товара.

4.3.4. Обеспечить устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.3.5. Незамедлительно известить заказчика (его представителя) и до получения от него указаний приостановить поставку товара при обнаружении независящих от Поставщика обстоятельств, которые могут создать невозможность своевременной поставки.

4.3.6. Исполнять указания заказчика, связанные с предметом настоящего Контракта.

4.3.7. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, поставляющим Товар, составляющий предмет настоящего Контракта (объект закупки), - соответствовать таким требованиям.

4.3.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные условиями настоящего Контракта.

4.4. Поставщик вправе:

4.4.1. Письменно обратиться к заказчику по любому вопросу, связанному с предметом настоящего Контракта и входящему в компетенцию заказчика.

4.4.2. Участвовать в приемке товара по качеству и количеству.

4.4.3. В случае необоснованного отказа заказчика от принятия товара, переданного Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Контракта, Поставщик вправе потребовать от заказчика оплаты товара согласно условиям Контракта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере:

10 процентов от цены этапа (в случае, если цена этапа не превышает 3 млн. рублей);

за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей(в соответствии с п.6 Правил, утвержденных постановлением № 1042).

5.7. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п.8.8 настоящего Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном п.5.3 настоящего Контракта.

5.8. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.10. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением № 1042.

5.11. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей 00 копеек, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей(в соответствии с п.9 Правил, утвержденных постановлением № 1042).

5.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств или устранения допущенных нарушений Контракта и (или) законодательства Российской Федерации и не учитывается при возмещении Подрядчиком причиненных заказчику убытков.

5.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.14. Неустойка (штраф, пеня) по Контракту выплачивается на основании обоснованного письменного требования Стороны.

5.15. Оплата неустойки (штрафа, пени) производится Поставщиком по реквизитам, указанным заказчиком в требовании, в течение 10 рабочих дней со дня его получения, если иной срок не предусмотрен в требовании заказчика.

5.16. Заказчиком могут быть удержаны суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных в соответствии с настоящим разделом, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

5.17. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.18. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.19. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящим Контрактом, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА.

6.1. Поставщик гарантирует, что на момент передачи заказчику весь поставляемый Товар принадлежит ему на праве собственности, выпущен в свободное обращение, под залогом и арестом не состоит, обременений третьих лиц не имеет.

6.2. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Контракта, является новым, свежим (не бывшим в эксплуатации). Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Контракту, не будет иметь дефектов.

6.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Контракта.

6.4. Поставщик гарантирует качество Товара на весь объем его поставки и в течение всего срока исполнения Контракта.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Передача товаров (приемка-передача) осуществляется в месте поставки.

Приёмка результата исполнения контракта осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

7.2. Заказчик осуществляет приемку результата исполнения контракта, в том числе в части соответствия количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем документа, подтверждающего исполнение обязательств, и документов на оплату.

7.3. В случае выявления несоответствия условиям контракта Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов исполнения контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено Исполнителем.

7.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Исполнитель обязан безвозмездно устранить недостатки в течение 3 дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение выявленных недостатков.

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Контракта в результате непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, массовые заболевания (эпидемия), повлекшие введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, а также издание актов государственных органов.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна не позднее 2(двух) рабочих дней со дня возникновения таких обстоятельств известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) последовательных месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Контракта, в том числе путем расторжения Контракта.

8.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

8.5. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

9.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке.

9.3. Срок рассмотрения уведомления (претензии) – 5 рабочих дней с даты поступления такого уведомления (претензии). В уведомлении (претензии) перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

9.5. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

10.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, в случае одностороннего отказа одной Стороны от исполнения Контракта или в судебном порядке.

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.4. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.6. Расторжение Контракта в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта осуществляется в соответствии с гражданским законодательством, с учетом положений статьи 95 Закона.

10.7. Расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

10.8. В случае расторжения настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем поставки Товара, поставленного Поставщиком.

10.9. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

10.10. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в следующих случаях:

1) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта;

2) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении, предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в контракте количество такого Товара.

10.11. При исполнении Контракта по согласованию заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. Такое согласование оформляется дополнительным соглашением к Контракту и подписывается сторонами.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.2. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные настоящим Контрактом, переходят к новому Заказчику.

11.3. В случае изменения у одной из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение трех рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.В противном случае все риски, связанные с направлением Поставщику документов или перечислением денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Поставщик.

11.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Контракт связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться только (за исключением сообщений (документов), для которых законом либо Контрактом предусмотрен специальный способ направления) заказным письмом с уведомлением о вручении, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными в день их регистрации Стороной в Журнале входящей корреспонденции.

11.5. Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно по почтовому адресу получателя, который указан в разделе Контракта «Юридические адреса и банковские реквизиты сторон». Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим.

11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. Контракт составлен в форме электронного документа и подписан усиленными электронными подписями сторон.

11.8. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

11.8.1. Приложение № 1: Описание объекта закупки.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту №

№ от « »____________2025г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(заполняется на основании предложения поставщика)

- Посмотреть таблицу с даннымиТребование_к_содержанию,_составу_заявки_на_участие_в_закупке_и_инструкция_по_ее_заполнению_(ЗМО)

Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее

заполнению

Предложение участника закупки малого объема, содержащее ценовую и иную

информацию, необходимую для определения цены контракта, заключаемого с

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктами 4

или 5 части 1 статьи 93 Федерального Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» (далее соответственно – заявка, закупка

малого объема, Закон № 44-ФЗ) означает согласие участника закупки малого объема,

подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на

условиях, предусмотренных такой закупкой, и в соответствии с заявкой такого участника

закупки малого объема.

В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) должна

отсутствовать информация об участнике закупки малого объема, в том числе о лицах,

информация о которых содержится в заявке на участие в закупке малого объема в

соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ.

К участникам закупки малого объема предъявляются единые требования в соответствии с

частью 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ.

Требования, предъявляемые к участнику закупки малого объема в соответствии с

пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ (в случае, если в соответствии с

Законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара,

выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки малого объема,

установлены требования):

не установлены/указываются .

Требования к товарам, работам или услугам (в случае, если в соответствии с

Законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или

услуге):

не установлены/указываются .

Информация о запретах допуска товаров (в том числе товаров, поставляемых при

выполнении работ, оказании услуг), происходящих из иностранного государства или

группы

иностранных

государств,

работ,

услуг,

соответственно

выполняемых,

оказываемых иностранными лицами (в случае, если такие запреты установлены в

соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ):

запрет не установлен/указывается нормативно-правовой акт.

Заявка и документы и (или) информация к заявке участника закупки малого объема в

отношении объекта закупки малого объема должны содержать конкретные значения

показателей.

Не

множественность

допускается

значений,

наличие

неопределенности

свойственных

модельному

в

ряду

значениях

или

поставляемых

(используемых) товаров. Значения показателей, предоставляемых участником закупки

малого объема, не должны допускать разночтений или иметь двусмысленное толкование.

Заявка и документы и (или) информация к заявке участника закупки малого объема в

отношении поставляемых товаров, товаров, используемых при выполнении работ,

оказании услуг, с товарными знаками не должны сопровождаться словами «или

эквивалент».

Заявка и документы и (или) информация к заявке участника закупки малого объема в

отношении объекта закупки малого объема должны соответствовать требованиям к

такому объекту, установленным заказчиком в описании объекта закупки малого объема.

Предложение участника закупки малого объема, содержащее ценовую и иную

информацию, необходимую для определения цены контракта, заключаемого с

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к закупке малого объема,

направляемое с использованием внешнего ресурса, интегрированного с Региональной

информационной системе Краснодарского края, используемой в сфере закупок для

обеспечения государственных и муниципальных нужд, должно соответствовать условиям

и требованиям закупки малого объема и содержать следующую информацию и (или)

документы:

1) наименование товара, работы, услуги, товарный знак (при наличии у товара

товарного знака), наименование производителя и страны происхождения товара.

Обращаем внимание, что в случае, если заявка на участие в закупке малого объема не

будет содержать указание на товарный знак товара, то при поставке товара, обладающего

товарным знаком, в приемке такого товара будет отказано (в случае поставки товаров, в

том числе товаров, поставляемых при выполнении работ, оказании услуг);

2) характеристики предлагаемого участником закупки малого объема товара,

соответствующие показателям, установленным в описании объекта Закупки малого

объема (в случае поставки товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении

работ, оказании услуг);

3) документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным в

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ (при установлении

заказчиком таких требований указываются документы:);

4) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги (при

установлении заказчиком таких требований указываются документы:);

5) информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами,

устанавливающими запрет допуска товаров, происходящих из иностранного государства

или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых,

оказываемых иностранными лицами, принятыми в соответствии со статьей 14 закона №

44-ФЗ (при установлении заказчиком таких требований указываются информация и

документы:);

6) расчет цены товара (работы, услуги).

Наименование страны происхождения товаров, в том числе товаров, поставляемых

при выполнении работ, оказании услуг, рекомендуется указывать в соответствии с

Общероссийским классификатором стран мира OK (MK (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного

в предложении, несет участника закупки малого объема.