Тендер - Поставка средств личной гигиены, бытовой химии №303330454

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ДОГОВОР.docx
• НМЦК.xls
• ТЗ.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть54 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Амурская облМесто поставки (адрес):с. Усть-Ивановка, ул. Больничная, 2
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 07.07.2025 по 11.07.2025Место предоставления документации:РТС-тендерПорядок предоставления документации:с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

Техническое задание

на приобретение бытовой химии и средств личной гигиены

- Посмотреть таблицу с данными

Поставляемый Товар по качественным характеристикам должен быть новым, то есть не бывшим в употреблении и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

Вместе с поставляемым товаром должны быть представлены документы, подтверждающие качество и безопасность Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ.

Поставляемый Товар должен быть упакован соответствующим образом. На товаре не должно быть следов повреждений и изменений. Требования к безопасности товара: товар должен соответствовать государственным стандартам и сопровождаться сертификатом соответствия и другими документами, подтверждающими качество и безопасность товара, которые в обязательном порядке передаются получателям при поставке товара.

Срок поставки товара: 30 календарных дней

Доставка включена в стоимость товара до: Амурская область, Благовещенский муниципальный округ, с. Усть -Ивановка, ул. Больничная, д.2.

Бирюкова Вероника Александровна▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть26

- Посмотреть таблицу с данными

ДОГОВОР № ____

на поставку бытовой химии и средств личной гигиены

- Посмотреть таблицу с даннымиГосударственное автономное учреждение социального обслуживания Амурской области «Дом социального обслуживания «Усадьба» (ГАУ СО АО «Дом социального обслуживания «Усадьба»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Паруновой Елены Валерьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон №223-ФЗ), Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУ СО «Усть-Ивановский психоневрологический интернат», на основании протокола о результатах закупки №______________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем: Предмет Договора

1.1. В соответствии с Договором, Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика бытовую химию и средства личной гигиены (далее-товар) на условиях, в количестве и по цене, указанной в Договоре и Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора, предназначенный для собственных нужд. Заказчик обязуется принять товар и оплатить в сроки, указанные в Договоре.

1.2. Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора.

1.3. Поставка производится путем передачи товара Поставщиком Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Амурская область, Благовещенский муниципальный округ, с. Усть-Ивановка, ул. Больничная, 2 (далее – место поставки).

1.4. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора, товар принадлежит Поставщику на законных основаниях, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен правами третьих лиц.

1.5. Передаваемый товар должен быть надлежащего качества, соответствовать требованиям безопасности, установленных действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.

1.6. Поставщик тщательно изучил и проверил материалы Договора, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки поставки, стоимость и качество продукции, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением обязательств по Договору.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Общая цена Договора составляет ____________ (__________________) рублей___ копеек, в том числе НДС __________________(_________________________) рублей ___ копеек, или НДС не облагается.

2.2. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия Договора. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Оплата товара производится Заказчиком российскими рублями по безналичному расчету, путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежным поручением в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приемки товара на основании выставленного счета (счета-фактуры), товарной накладной или универсального передаточного документа, подписанных Сторонами и при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара.

2.4. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Источник финансирования – бюджетные и внебюджетные средства.

3. Условия поставки. Порядок приема-передачи товара.

3.1 Поставка осуществляется специализированным транспортом, силами и средствами Поставщика в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными Договором, Спецификацией, с выгрузкой силами и средствами Поставщика в месте хранения товара по адресу, указанному в п. 1.3. Договора.

3.2. Качество поставляемого по Договору Товара должно соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам РФ и техническим условиям, а также Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

3.3. Упаковка товара должна полностью обеспечивать его сохранность при транспортировке. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

3.4. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства РФ надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий транспортировки товара, определенные нормативной документацией и инструкцией по применению товара.

3.5. Приемка Товара осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.6. Приемка товара осуществляется в месте поставки товара уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия товара требованиям, установленным Договором.

3.5. При приемке товара Заказчик проверят соответствие его количества, качества и иных характеристик товара требованиям, установленным в Договоре.

3.6. Приемка товара (партии товара) и оформление результатов приемки осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поставки товара и представления подписанных Поставщиком сопроводительных документов, относящихся к товару: сертификатов (декларации о соответствии), обязательных для данного вида товара, и иных документов, подтверждающих качество товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписания товарной (товарно-транспортной) накладной и акта приема-передачи товара.

3.7. В случае обнаружения несоответствия товара требованиям Договора Заказчик составляет Акт выявленных недостатков, либо мотивированный отказ от приема товара, с указанием выявленных недостатков и срока их устранения, после чего направляет Поставщику электронное сообщение с претензией, содержащее цветной скан письменного Акта, либо мотивированного отказа от приема товара.

3.8. При отсутствии у Сторон единого мнения относительно причин возникновения выявленных недостатков и виновности Сторон в их происхождении, одна или обе заинтересованные Стороны вправе согласовать совместный осмотр товара, в случае необходимости самостоятельно произвести независимую экспертизу с привлечением компетентного специалиста. Расходы по проведению независимой экспертизы относятся на виновную Сторону.

3.8. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара, препятствующих его дальнейшему использованию, а также ненадлежащего качества части товара (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.)) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 7 (семи) рабочих дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком, либо в срок, указанный в Акте или в мотивированном отказе от приема товара.

3.9. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар или заменить товаром надлежащего качества, соответствующим условиям Договора в течение 7 (семи) рабочих дней с момента письменного уведомления Заказчика.

3.10. После замены Поставщиком товара, устранения недостатков либо поставки недостающего товара приемка товара осуществляется в соответствии с разделом 3 Договора.

3.11. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего гарантийного срока Товара (срока годности, срока полезного использования и т.п.).

3.12. Обязательство Поставщика по поставке считаются выполненными с даты передачи Заказчику товара, подписания Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета (счет-фактуры) при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара.

3.13. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных товаров, осуществляются за счет Поставщика.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Не менее, чем за два дня до планируемой даты поставки товара, предоставить информацию о транспортном средстве (модель, цвет, гос. номер), осуществляющем поставку товара для оформления пропуска.

4.1.2. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Договора.

4.1.3. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.1.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

4.1.5. Предоставить обеспечение исполнения Договора в случаях, установленных Договором.

4.1.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов об исполнении Поставщиком обязательств по Договору, при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств в соответствии с Договором.

4.2.2 Требовать своевременной оплаты за поставленный товар и принятый товар, при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств в соответствии с Договором.

4.2.3. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товара в рамках Договора.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3.2. Своевременно оплатить Товар, поставленный в соответствии с условиями Договора.

4.3.3. Своевременно сообщать Поставщику о недостатках Товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.4.2. Осуществлять контроль соответствия качества поставляемого товара, сроков доставки товара.

4.4.3. Отказаться от приемки некачественного товара, если он не соответствует предъявляемым требованиям, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют переданному товару и потребовать безвозмездного устранения недостатков.

4.4.4. Привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

4.4.5. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, в полной сумме сверх неустойки, причиненных по вине Поставщика.

5. Гарантии и качество товара

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Товары, являющиеся предметом закупки, по качеству, потребительским свойствам, безопасности должны соответствовать требованиям, установленным в Спецификации, технических регламентах, а также требованиям установленным законодательством РФ к качеству, безопасности товара.

5.3. Товар должен быть новым, который не был в употреблении.

5.4. Товар должен соответствовать техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Неустойки и штрафы по Договору подлежат уплате только на основании обоснованного письменного требования Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующего требования Стороны.

6.4. Ответственность Заказчика.

6.4.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик направляет Заказчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в виде фиксированной суммы, в размере 5000 рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену Договора.

6.5. Ответственность Поставщика.

6.5.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором (в том числе гарантийного обязательства, если Данное требование было предусмотрено Договором), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (исполнителем, подрядчиком), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в виде фиксированной суммы, в размере 5 процентов цены Договора.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.5.6. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения такого требования обязуется оплатить неустойку (пени, штрафы) по реквизитам, указанным в требовании, либо направить мотивированный ответ на требование об уплате неустойки (пени, штрафа). В случае неоплаты неустойки (пени, штрафов) Поставщиком в указанный срок со дня получения требования, Заказчик вправе уменьшить сумму оплаты за поставленный товара, выполненную работу, оказанную услугу, на сумму неоплаченной по требованию заказчика неустойки (пени, штрафов).

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают виновную Сторону от надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме. 6.8. Стороны признают, что требования об уплате неустойки (штрафа, пени), переданные посредством факса и/или электронной почты Заказчика или Поставщика, являются для Сторон эквивалентом документов, составленных на бумажных носителях и собственноручно подписанных уполномоченным лицом Заказчика или Поставщика. При решении спорных вопросов Стороны не ставят под сомнение юридическую силу предоставляемых в качестве доказательств отправленных, полученных и/или хранимых в соответствии с условиями Договора требованиях об уплате неустойки (штрафа, пени). 6.9. Подписанием Договора Поставщик подтверждает свое согласие на оплату поставленного товара по Договору за вычетом суммы неустойки (пеней, штрафов), взимаемой Заказчиком, в соответствии с настоящим разделом.

6.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приемки Заказчиком несет Поставщик.

6.11. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Обеспечение исполнения Договора

7.1. Обеспечение исполнения Договора устанавливается в размере 20 % от НМЦД (начальной максимальной цены Договора) –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(триста двенадцать тысяч сорок четыре) рубля 90 копеек.

Реквизиты для перечисления денежных средств в случае если, обеспечение исполнения договора будет осуществляться посредством передачи Заказчику в залог денежных средств:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, УФК по Амурской области, Минфин АО (ГАУ СО АО «Дом социального обслуживания «Усадьба») лицевой счёт▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01),

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОтделение Благовещенск/УФК по Амурской области,

г. Благовещенск БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, к/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Назначение платежа: Оплата на обеспечение исполнения договора КОСГУ 510, КВФО 3, ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

7.2. Исполнение Договора может осуществляется передачей Заказчику в залог указанных денежных средств на расчётный счет Заказчика до момента подписания Договора, что подтверждается соответствующим документом об оплате, также может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе.

7.3. Способ обеспечения исполнения договора определяется Поставщиком самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц. Если участником закупки, с которым заключается Договор, является бюджетное, автономное или казенное учреждение предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

7.4. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора новое обеспечение исполнения Договора, размер которого может быть уменьшен, при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней), пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Договором.

7.5. В случае, если обеспечение исполнения Договора осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Договора, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Договора, размещенной в соответствующем реестре договоров.

7.6. В случае, если обеспечение исполнения Договора осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком в п. 7.1. Договора, по заявлению Поставщика, Поставщику возвращаются Заказчиком в срок, указанный в п. 7.15. Договора, денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Договора, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Договора, размещенной в соответствующем реестре договоров.

7.7. Право требования Заказчиком удержания денежных средств из обеспечения исполнения Договора возникает при нарушении Поставщиком какого-либо из своих обязательств, предусмотренных Договором.

7.8. Обеспечение исполнения Договора распространяется в том числе на обязательства Поставщика по уплате неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение, ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

7.9. Взыскание на денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору без дополнительного уведомления Поставщика и без обращения в суд.

7.10. Заказчик приобретает право обратить взыскание на денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, если в день наступления срока исполнения обязательства, обеспеченного внесением денежных средств, оно не будет исполнено.

7.11. В случае, одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора вследствие неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, обеспечение исполнения Договора возврату не подлежит.

7.12. В случае продления срока выполнения работ Поставщик обязуется пропорционально увеличить срок обеспечения исполнения Договора, и предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора с соответствующими изменениями.

7.13. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным (кроме отзыва лицензии у банка предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора), закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств, предусмотренных Договором (в том числе в случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором), Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда соответствующее обеспечение исполнения Договора перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора на условиях, установленных Договором и закупочной документацией.

7.14. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик предоставляет новое обеспечение исполнения Договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

7.15. Обеспечение исполнения Договора, при условии полного исполнения Поставщиком своих обязательств, подлежит возврату на расчётный счет (банковские реквизиты) Поставщика, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования (оригинал или документ, подписанный ЭЦП) Поставщика, но не позднее 30 (тридцати) дней с даты исполнения Поставщиком своих обязательств. В письменном требовании Поставщиком указываются реквизиты банка, банковский счет, на который Заказчик возвращает денежные средства, а также номер Договора и дата его заключения.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия, война или военные действия, изменение законодательства или другие, не зависящие от сторон чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, произошедшие помимо их воли, и при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

Свидетельство, выданное соответствующим компетентной организацией или государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со Стороны контрагентов Поставщика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Поставщика необходимых денежных средств.

8.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п. 8.1. Договора, обязана в 5-дневный срок письменно известить другую Сторону о начале и окончании возникшего препятствия и его влиянии на исполнение Договора.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют па протяжении более трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть, расторгнут Сторонами путем направления уведомления другой Стороне без обязанности по возмещению убытков.

8.5. По требованию одной из Сторон, наличие и продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы подтверждается компетентным органом власти.

9. Срок действия и порядок расторжения Договора

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами, вытекающих из Договора.

9.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

9.3. В течение срока действия Договора, Стороны в праве вносить изменения и дополнения. Изменения и дополнения к Договору, составленные в письменной форме и подписанные Сторонами, являются его неотъемлемой частью.

9.4. Изменение существенных условий Договора (цена, объемы, сроки, условия поставки и платежей, обязательства Сторон, гарантии, обеспечение, ответственность Сторон) становится возможным в следующих случаях:

9.4.1. По решению Заказчика при заключении дополнительного соглашения к Договору, в том случае, если такие изменения ведут к обоснованному улучшению условий Договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей редакции Договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки.

9.4.2. При исполнении Договора допускается поставка товара (оказание услуги, выполнение работы), качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре, без изменения цены Договора.

9.4.3. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить количество товара, предусмотренного Договором при изменении потребности в таких товарах, на поставку, которых заключен Договор по итогам проведения процедуры закупки, но не более чем на 10 (десять) процентов.

9.4.4. При поставке дополнительного количества такого товара Заказчик, по согласованию с Поставщиком, вправе изменить цену Договора пропорционально изменению количества такого товара.

При этом цена за единицу товара остается неизменной.

9.5. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон в одностороннем порядке, по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9.6. В случае расторжения Договора, Стороны подписывают Акт сверки расчетов, отображающий расчеты сторон за период исполнения Договора до момента его расторжения.

9.7. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем, внесудебном порядке в случаях:

- отказа Поставщика от поставки товара;

- неоднократного (не менее 2-х раз) невыполнения Поставщиком требований Заказчика об устранении недостатков товара;

- существенного нарушения Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- невыполнения Поставщиком в разумный срок требований Заказчика, предусмотренных условиями Договора;

- отказ Поставщика поставить Заказчику товар;

- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

9.8. Поставщик вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке в случае необоснованного отказа Заказчика от приемки и (или) оплаты товара.

9.8. Сторона, решившая расторгнуть Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть Договор другой Стороне не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая все законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

10.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

11. Конфиденциальность

11.1. Стороны договорились, что любые сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по Договору, условия Договора, приложения, дополнительные соглашения к нему и иная информация, полученная Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению (далее – конфиденциальная информация).

11.2. Стороны имеют право разглашать конфиденциальную информацию исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, и только тем уполномоченным государственным органом, который прямо указан в законе, а также исключительно в объеме (и ни в коем случае в превышение такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе.

11.3. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению в течение всего срока действия Договора и в течение последующих трех лет с момента его прекращения.

11.4. Поставщик не имеет права использовать конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия Заказчика, кроме как в целях исполнения Договора.

12. Порядок урегулирования споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

12.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 (семи) рабочих дней с момента их получения.

12.4. Письма направляются Сторонами нарочным, либо заказным почтовым отправлением по месту нахождения Сторон, либо посредством электронной почты, указанных в разделе 14 Договора.

12.5. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Амурской области.

13. Заключительные положения.

13.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Договора по результатам конкурентной закупки в электронной форме Договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном документацией о закупке.

13.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и положением о закупке, утвержденным заказчиком в соответствии с Типовым положением о закупке, Законом № 223-ФЗ.

14. Адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

от «___» ________2025г. №_______

Спецификация

на поставку бытовой химии и средств личной гигиены

- Посмотреть таблицу с данными

Поставляемый Товар по качественным характеристикам должен быть новым, то есть не бывшим в употреблении и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

Поставляемый Товар должен быть упакован соответствующим образом. На товаре не должно быть следов повреждений и изменений. Требования к безопасности товара: товар должен соответствовать государственным стандартам и сопровождаться сертификатом соответствия и другими документами, подтверждающими качество и безопасность товара, которые в обязательном порядке передаются получателям при поставке товара.

Маркировка упаковки должна быть изложена на русском языке. Допускается дополнительное использование других языков.

Товар должен иметь информацию о производителе с указанием юридического лица, его юридического и фактического адресов, номеров телефонов, дате (времени) выработки или производства товара, сроках хранения, условиях хранения и предельного срока годности. Декларации соответствия (сертификаты) обязательно.

Остаточный срок годности товара на момент поставки – не менее 70% от срока годности

Срок поставки товара: 30 календарных дней

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_котировка_МСП

Извещение о закупке.

Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Поставка средств личной гигиены, бытовой химии

Настоящее извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту также – Закон № 223-ФЗ), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», положением о закупке товаров, услуг заказчика.

- Посмотреть таблицу с данными

Извещение о закупке.

Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме.

Проект договора.

ДОГОВОР № ____

на поставку бытовой химии и средств личной гигиены

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Амурской области «Дом социального обслуживания «Усадьба» (ГАУ СО АО «Дом социального обслуживания «Усадьба»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Паруновой Елены Валерьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон №223-ФЗ), Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУ СО «Усть-Ивановский психоневрологический интернат», на основании протокола о результатах закупки №______________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем: Предмет Договора

1.1. В соответствии с Договором, Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика бытовую химию и средства личной гигиены (далее-товар) на условиях, в количестве и по цене, указанной в Договоре и Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора, предназначенный для собственных нужд. Заказчик обязуется принять товар и оплатить в сроки, указанные в Договоре.

1.2. Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора.

1.3. Поставка производится путем передачи товара Поставщиком Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Амурская область, Благовещенский муниципальный округ, с. Усть-Ивановка, ул. Больничная, 2 (далее – место поставки).

1.4. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора, товар принадлежит Поставщику на законных основаниях, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен правами третьих лиц.

1.5. Передаваемый товар должен быть надлежащего качества, соответствовать требованиям безопасности, установленных действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.

1.6. Поставщик тщательно изучил и проверил материалы Договора, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки поставки, стоимость и качество продукции, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением обязательств по Договору.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Общая цена Договора составляет ____________ (__________________) рублей___ копеек, в том числе НДС __________________(_________________________) рублей ___ копеек, или НДС не облагается.

2.2. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия Договора. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Оплата товара производится Заказчиком российскими рублями по безналичному расчету, путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежным поручением в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приемки товара на основании выставленного счета (счета-фактуры), товарной накладной или универсального передаточного документа, подписанных Сторонами и при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара.

2.4. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Источник финансирования – бюджетные и внебюджетные средства.

3. Условия поставки. Порядок приема-передачи товара.

3.1 Поставка осуществляется специализированным транспортом, силами и средствами Поставщика в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными Договором, Спецификацией, с выгрузкой силами и средствами Поставщика в месте хранения товара по адресу, указанному в п. 1.3. Договора.

3.2. Качество поставляемого по Договору Товара должно соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам РФ и техническим условиям, а также Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

3.3. Упаковка товара должна полностью обеспечивать его сохранность при транспортировке. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

3.4. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства РФ надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий транспортировки товара, определенные нормативной документацией и инструкцией по применению товара.

3.5. Приемка Товара осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.6. Приемка товара осуществляется в месте поставки товара уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия товара требованиям, установленным Договором.

3.5. При приемке товара Заказчик проверят соответствие его количества, качества и иных характеристик товара требованиям, установленным в Договоре.

3.6. Приемка товара (партии товара) и оформление результатов приемки осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поставки товара и представления подписанных Поставщиком сопроводительных документов, относящихся к товару: сертификатов (декларации о соответствии), обязательных для данного вида товара, и иных документов, подтверждающих качество товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписания товарной (товарно-транспортной) накладной и акта приема-передачи товара.

3.7. В случае обнаружения несоответствия товара требованиям Договора Заказчик составляет Акт выявленных недостатков, либо мотивированный отказ от приема товара, с указанием выявленных недостатков и срока их устранения, после чего направляет Поставщику электронное сообщение с претензией, содержащее цветной скан письменного Акта, либо мотивированного отказа от приема товара.

3.8. При отсутствии у Сторон единого мнения относительно причин возникновения выявленных недостатков и виновности Сторон в их происхождении, одна или обе заинтересованные Стороны вправе согласовать совместный осмотр товара, в случае необходимости самостоятельно произвести независимую экспертизу с привлечением компетентного специалиста. Расходы по проведению независимой экспертизы относятся на виновную Сторону.

3.8. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара, препятствующих его дальнейшему использованию, а также ненадлежащего качества части товара (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.)) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 7 (семи) рабочих дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком, либо в срок, указанный в Акте или в мотивированном отказе от приема товара.

3.9. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар или заменить товаром надлежащего качества, соответствующим условиям Договора в течение 7 (семи) рабочих дней с момента письменного уведомления Заказчика.

3.10. После замены Поставщиком товара, устранения недостатков либо поставки недостающего товара приемка товара осуществляется в соответствии с разделом 3 Договора.

3.11. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего гарантийного срока Товара (срока годности, срока полезного использования и т.п.).

3.12. Обязательство Поставщика по поставке считаются выполненными с даты передачи Заказчику товара, подписания Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета (счет-фактуры) при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара.

3.13. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных товаров, осуществляются за счет Поставщика.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Не менее, чем за два дня до планируемой даты поставки товара, предоставить информацию о транспортном средстве (модель, цвет, гос. номер), осуществляющем поставку товара для оформления пропуска.

4.1.2. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Договора.

4.1.3. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.1.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

4.1.5. Предоставить обеспечение исполнения Договора в случаях, установленных Договором.

4.1.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов об исполнении Поставщиком обязательств по Договору, при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств в соответствии с Договором.

4.2.2 Требовать своевременной оплаты за поставленный товар и принятый товар, при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств в соответствии с Договором.

4.2.3. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товара в рамках Договора.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3.2. Своевременно оплатить Товар, поставленный в соответствии с условиями Договора.

4.3.3. Своевременно сообщать Поставщику о недостатках Товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.4.2. Осуществлять контроль соответствия качества поставляемого товара, сроков доставки товара.

4.4.3. Отказаться от приемки некачественного товара, если он не соответствует предъявляемым требованиям, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют переданному товару и потребовать безвозмездного устранения недостатков.

4.4.4. Привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

4.4.5. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, в полной сумме сверх неустойки, причиненных по вине Поставщика.

5. Гарантии и качество товара

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Товары, являющиеся предметом закупки, по качеству, потребительским свойствам, безопасности должны соответствовать требованиям, установленным в Спецификации, технических регламентах, а также требованиям установленным законодательством РФ к качеству, безопасности товара.

5.3. Товар должен быть новым, который не был в употреблении.

5.4. Товар должен соответствовать техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Неустойки и штрафы по Договору подлежат уплате только на основании обоснованного письменного требования Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующего требования Стороны.

6.4. Ответственность Заказчика.

6.4.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик направляет Заказчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в виде фиксированной суммы, в размере 5000 рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену Договора.

6.5. Ответственность Поставщика.

6.5.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором (в том числе гарантийного обязательства, если Данное требование было предусмотрено Договором), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (исполнителем, подрядчиком), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в виде фиксированной суммы, в размере 5 процентов цены Договора.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.5.6. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения такого требования обязуется оплатить неустойку (пени, штрафы) по реквизитам, указанным в требовании, либо направить мотивированный ответ на требование об уплате неустойки (пени, штрафа). В случае неоплаты неустойки (пени, штрафов) Поставщиком в указанный срок со дня получения требования, Заказчик вправе уменьшить сумму оплаты за поставленный товара, выполненную работу, оказанную услугу, на сумму неоплаченной по требованию заказчика неустойки (пени, штрафов).

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают виновную Сторону от надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

6.8. Стороны признают, что требования об уплате неустойки (штрафа, пени), переданные посредством факса и/или электронной почты Заказчика или Поставщика, являются для Сторон эквивалентом документов, составленных на бумажных носителях и собственноручно подписанных уполномоченным лицом Заказчика или Поставщика. При решении спорных вопросов Стороны не ставят под сомнение юридическую силу предоставляемых в качестве доказательств отправленных, полученных и/или хранимых в соответствии с условиями Договора требованиях об уплате неустойки (штрафа, пени).

6.9. Подписанием Договора Поставщик подтверждает свое согласие на оплату поставленного товара по Договору за вычетом суммы неустойки (пеней, штрафов), взимаемой Заказчиком, в соответствии с настоящим разделом.

6.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приемки Заказчиком несет Поставщик.

6.11. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Обеспечение исполнения Договора

7.1. Обеспечение исполнения Договора устанавливается в размере 20 % от НМЦД (начальной максимальной цены Договора) –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(триста двенадцать тысяч сорок четыре) рубля 90 копеек.

Реквизиты для перечисления денежных средств в случае если, обеспечение исполнения договора будет осуществляться посредством передачи Заказчику в залог денежных средств:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, УФК по Амурской области, Минфин АО (ГАУ СО АО «Дом социального обслуживания «Усадьба») лицевой счёт▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01),

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОтделение Благовещенск/УФК по Амурской области,

г. Благовещенск БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, к/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Назначение платежа: Оплата на обеспечение исполнения договора КОСГУ 510, КВФО 3, ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

7.2. Исполнение Договора может осуществляется передачей Заказчику в залог указанных денежных средств на расчётный счет Заказчика до момента подписания Договора, что подтверждается соответствующим документом об оплате, также может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе.

7.3. Способ обеспечения исполнения договора определяется Поставщиком самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц. Если участником закупки, с которым заключается Договор, является бюджетное, автономное или казенное учреждение предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

7.4. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора новое обеспечение исполнения Договора, размер которого может быть уменьшен, при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней), пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Договором.

7.5. В случае, если обеспечение исполнения Договора осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Договора, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Договора, размещенной в соответствующем реестре договоров.

7.6. В случае, если обеспечение исполнения Договора осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком в п. 7.1. Договора, по заявлению Поставщика, Поставщику возвращаются Заказчиком в срок, указанный в п. 7.15. Договора, денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Договора, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Договора, размещенной в соответствующем реестре договоров.

7.7. Право требования Заказчиком удержания денежных средств из обеспечения исполнения Договора возникает при нарушении Поставщиком какого-либо из своих обязательств, предусмотренных Договором.

7.8. Обеспечение исполнения Договора распространяется в том числе на обязательства Поставщика по уплате неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение, ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

7.9. Взыскание на денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору без дополнительного уведомления Поставщика и без обращения в суд.

7.10. Заказчик приобретает право обратить взыскание на денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, если в день наступления срока исполнения обязательства, обеспеченного внесением денежных средств, оно не будет исполнено.

7.11. В случае, одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора вследствие неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, обеспечение исполнения Договора возврату не подлежит.

7.12. В случае продления срока выполнения работ Поставщик обязуется пропорционально увеличить срок обеспечения исполнения Договора, и предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора с соответствующими изменениями.

7.13. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным (кроме отзыва лицензии у банка предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора), закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств, предусмотренных Договором (в том числе в случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором), Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда соответствующее обеспечение исполнения Договора перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора на условиях, установленных Договором и закупочной документацией.

7.14. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик предоставляет новое обеспечение исполнения Договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

7.15. Обеспечение исполнения Договора, при условии полного исполнения Поставщиком своих обязательств, подлежит возврату на расчётный счет (банковские реквизиты) Поставщика, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования (оригинал или документ, подписанный ЭЦП) Поставщика, но не позднее 30 (тридцати) дней с даты исполнения Поставщиком своих обязательств. В письменном требовании Поставщиком указываются реквизиты банка, банковский счет, на который Заказчик возвращает денежные средства, а также номер Договора и дата его заключения.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия, война или военные действия, изменение законодательства или другие, не зависящие от сторон чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, произошедшие помимо их воли, и при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

Свидетельство, выданное соответствующим компетентной организацией или государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со Стороны контрагентов Поставщика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Поставщика необходимых денежных средств.

8.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п. 8.1. Договора, обязана в 5-дневный срок письменно известить другую Сторону о начале и окончании возникшего препятствия и его влиянии на исполнение Договора.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют па протяжении более трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть, расторгнут Сторонами путем направления уведомления другой Стороне без обязанности по возмещению убытков.

8.5. По требованию одной из Сторон, наличие и продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы подтверждается компетентным органом власти.

9. Срок действия и порядок расторжения Договора

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами, вытекающих из Договора.

9.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

9.3. В течение срока действия Договора, Стороны в праве вносить изменения и дополнения. Изменения и дополнения к Договору, составленные в письменной форме и подписанные Сторонами, являются его неотъемлемой частью.

9.4. Изменение существенных условий Договора (цена, объемы, сроки, условия поставки и платежей, обязательства Сторон, гарантии, обеспечение, ответственность Сторон) становится возможным в следующих случаях:

9.4.1. По решению Заказчика при заключении дополнительного соглашения к Договору, в том случае, если такие изменения ведут к обоснованному улучшению условий Договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей редакции Договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки.

9.4.2. При исполнении Договора допускается поставка товара (оказание услуги, выполнение работы), качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре, без изменения цены Договора.

9.4.3. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить количество товара, предусмотренного Договором при изменении потребности в таких товарах, на поставку, которых заключен Договор по итогам проведения процедуры закупки, но не более чем на 10 (десять) процентов.

9.4.4. При поставке дополнительного количества такого товара Заказчик, по согласованию с Поставщиком, вправе изменить цену Договора пропорционально изменению количества такого товара.

При этом цена за единицу товара остается неизменной.

9.5. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон в одностороннем порядке, по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9.6. В случае расторжения Договора, Стороны подписывают Акт сверки расчетов, отображающий расчеты сторон за период исполнения Договора до момента его расторжения.

9.7. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем, внесудебном порядке в случаях:

- отказа Поставщика от поставки товара;

- неоднократного (не менее 2-х раз) невыполнения Поставщиком требований Заказчика об устранении недостатков товара;

- существенного нарушения Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- невыполнения Поставщиком в разумный срок требований Заказчика, предусмотренных условиями Договора;

- отказ Поставщика поставить Заказчику товар;

- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

9.8. Поставщик вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке в случае необоснованного отказа Заказчика от приемки и (или) оплаты товара.

9.8. Сторона, решившая расторгнуть Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть Договор другой Стороне не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая все законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

10.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

11. Конфиденциальность

11.1. Стороны договорились, что любые сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по Договору, условия Договора, приложения, дополнительные соглашения к нему и иная информация, полученная Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению (далее – конфиденциальная информация).

11.2. Стороны имеют право разглашать конфиденциальную информацию исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, и только тем уполномоченным государственным органом, который прямо указан в законе, а также исключительно в объеме (и ни в коем случае в превышение такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе.

11.3. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению в течение всего срока действия Договора и в течение последующих трех лет с момента его прекращения.

11.4. Поставщик не имеет права использовать конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия Заказчика, кроме как в целях исполнения Договора.

12. Порядок урегулирования споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

12.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 (семи) рабочих дней с момента их получения.

12.4. Письма направляются Сторонами нарочным, либо заказным почтовым отправлением по месту нахождения Сторон, либо посредством электронной почты, указанных в разделе 14 Договора.

12.5. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Амурской области.

13. Заключительные положения.

13.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Договора по результатам конкурентной закупки в электронной форме Договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном документацией о закупке.

13.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и положением о закупке, утвержденным заказчиком в соответствии с Типовым положением о закупке, Законом № 223-ФЗ.

14. Адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

от «___» ________2025г. №_______

Спецификация

на поставку бытовой химии и средств личной гигиены

- Посмотреть таблицу с данными

Поставляемый Товар по качественным характеристикам должен быть новым, то есть не бывшим в употреблении и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

Поставляемый Товар должен быть упакован соответствующим образом. На товаре не должно быть следов повреждений и изменений. Требования к безопасности товара: товар должен соответствовать государственным стандартам и сопровождаться сертификатом соответствия и другими документами, подтверждающими качество и безопасность товара, которые в обязательном порядке передаются получателям при поставке товара.

Маркировка упаковки должна быть изложена на русском языке. Допускается дополнительное использование других языков.

Товар должен иметь информацию о производителе с указанием юридического лица, его юридического и фактического адресов, номеров телефонов, дате (времени) выработки или производства товара, сроках хранения, условиях хранения и предельного срока годности. Декларации соответствия (сертификаты) обязательно.

Остаточный срок годности товара на момент поставки – не менее 70% от срока годности

Срок поставки товара: 30 календарных дней

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Приложение №3

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме.

На электронной площадке «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru) предмета закупки (техническое задание / спецификация)

Техническое задание

на приобретение бытовой химии и средств личной гигиены

- Посмотреть таблицу с данными

Поставляемый Товар по качественным характеристикам должен быть новым, то есть не бывшим в употреблении и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

Вместе с поставляемым товаром должны быть представлены документы, подтверждающие качество и безопасность Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ.

Поставляемый Товар должен быть упакован соответствующим образом. На товаре не должно быть следов повреждений и изменений. Требования к безопасности товара: товар должен соответствовать государственным стандартам и сопровождаться сертификатом соответствия и другими документами, подтверждающими качество и безопасность товара, которые в обязательном порядке передаются получателям при поставке товара.

Срок поставки товара: 30 календарных дней

Доставка включена в стоимость товара до: Амурская область, Благовещенский муниципальный округ, с. Усть -Ивановка, ул. Больничная, д.2.

Бирюкова Вероника Александровна▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть26

Приложение №4

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме.

Инструкция по заполнению заявки на участие. Формы заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и требования к заполнению таких форм.

Порядок предоставления обеспечения заявки на участие в закупке, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, Требования к такому обеспечению.

Порядок подачи, отзыва и изменения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Участниками настоящего запроса котировок в электронной форме могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
Информация об участнике закупки должна быть включена в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке участника закупки или об отказе от заключения договора с участником закупки в случае отсутствия информации об участнике закупки, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Участником настоящего запроса котировок в электронной форме является юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

Заявки на участие в запросе котировок в электронной форме оформляются согласно требованиям к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в настоящем Приложении в соответствии с требованиями Закона № 223-ФЗ, Положением о закупке товаров, работ, услуг Государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской области «Амурский областной онкологический диспансер», Положением об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема (утв. постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352) и регламентом электронной площадки.

Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в настоящем запросе котировок в электронной форме в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о проведении настоящего запроса котировок в электронной форме до предусмотренных в пункте 9.4 извещения даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в настоящем запросе котировок в электронной форме.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru). Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части и ценового предложения.

Заполнение заявки на участие в настоящем запросе котировок в электронной форме, подача, изменение и отзыв такой заявки осуществляется в соответствии с порядком, определенным регламентом электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru)).

Участник настоящего запроса котировок в электронной форме вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки, в соответствии с порядком, определенным регламентом электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru)). Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в настоящем запросе котировок в электронной форме.

Порядок предоставления обеспечения заявки. Требования к такому обеспечению

Обеспечение заявки на участие в закупке, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, не установлено.

Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

Заявка на участие в запросе котировок должна содержать следующие информацию и документы:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель;

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом "е" подпункта 9 настоящего пункта

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке:

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;

б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется банковская гарантия;

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (такая декларация представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки):

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

10) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

11) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 настоящего Федерального закона.

Требования к участникам закупки:

1. соответствие участников закупки требованиям, если такие требования установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) участник закупки не является иностранным агентом;

и) в отношение участника закупки не применяются ограничительные меры в соответствии с Указом Президента № 252.

к) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также для юридических лиц - сведений об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящей заявкой______________________________________ (наименование Участника закупки) в лице ____________________________________________________________, действующего (наименование должности руководителя, Ф.И.О.) на основании_________________, (Устава, доверенности)

предлагает осуществить поставку указанных ниже товаров, в указанных объемах, по указанным ценам в соответствии с условиями, изложенными в извещении запроса котировок в электронной форме №_________

Общая стоимость предлагаемого к поставке товара составляет: _________________ руб__ ___ коп___, в том числе НДС __ %, что составляет ________________ рублей ____ копеек (если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается»).