Тендер - Поставка соли для водоподготовки котельной №269376975

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ТЗ_поставка_соли_для_водоподготовки_котельной.docx
• ДОГОВОР_поставка_соли_для_водоподготовки_котельной.docx
• ОБОСНОВАНИЕ_НМЦ_соль_гидротан.xlsx

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Договор № ___

на поставку товара

г. Благовещенск «___» ____ 2024г.

Государственное автономное учреждение Амурской области «Детский оздоровительный лагерь «Колосок» (ГАУ ДОЛ «Колосок»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Носковой Анны Борисовны, действующего на основании Устава с одной стороны и _____________ в лице ____________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется осуществить на поставку товара на условиях, в количестве и по ценам, указанным в настоящем Договоре и Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять товар и оплатить его на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. Цена Договора. Условия и порядок оплаты

2.1. Цена Договора составляет ____________ (___________) рублей 00 копеек.

2.2. Источник финансирования: бюджетные средства, внебюджетные средства.

2.3. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением Поставщиком всех обязательств по Договору, в том числе транспортные расходы по доставке Товара Заказчику, погрузочно-разгрузочные работы, на упаковку, тару, маркировку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, таможенные, страховые (если таковые имеются) расходы и иные расходы, возникающие у Поставщика при исполнении обязательств по Договору.

2.4. Оплата поставленного Поставщиком товара производится Заказчиком российскими рублями по безналичному расчету, путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежным поручением в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поставки товара на основании выставленного счета (счета-фактуры), подписанного Сторонами акта приема-передачи товара. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке.

2.6. В ходе исполнения Договора заказчик по согласованию с Поставщиком, вправе увеличить или уменьшить предусмотренные Договором количество товара не более чем на десять процентов. При этом цена Договора изменяется пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы такого товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренных Договором количества и качества поставляемого товара, и иных условий Договора.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

3.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 3.4.4. настоящего Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

3.1.3. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, проверять соответствие товара условиям настоящего Договора, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

3.1.4. Отказаться от приемки и оплаты товара, не соответствующего требованиям настоящего Договора.

3.1.5. В период гарантийного срока, а также при приемке поставленного товара требовать безвозмездного устранения выявленных недостатков товара, включая его замену на товар надлежащего качества.

3.1.6. В ходе исполнения Договора Заказчик по согласованию с Поставщиком, вправе увеличить или уменьшить предусмотренные Договором количество товара не более чем на десять процентов. При этом цена Договора изменяется пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы такого товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

3.1.7. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.2. Своевременно оплатить Товар, поставленный в соответствии с условиями Договора.

3.2.3. Своевременно сообщать Поставщику о недостатках Товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении Поставщиком обязательств по Договору, при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств в соответствии с Договором.

3.3.2. Требовать от Заказчика оплаты за поставленный и принятый товар, при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств в соответствии с Договором.

3.3.3. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара в рамках настоящего Договора.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Договора.

3.4.2. Безвозмездно устранить выявленные недостатки Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3.4.3. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

3.4.4. Предоставить одновременно с Товаром оригиналы счета (счета-фактуры), товарной накладной или универсального передаточного документа.

3.4.5. Сообщать Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме об изменении своего расчетного счета с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ.

4. Упаковка и маркировка Товара

4.1. Товар должен иметь необходимые маркировки предъявляются к товару действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

5. Место, порядок приемки и срок поставки Товара

5.1. Срок поставки: с даты заключения договора по 15 мая 2024 года. Доставка товара осуществляется специализированным транспортом Поставщика, с выгрузкой в месте хранения по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Амурская область ГО Благовещенск, п.Мухинка 100, ДОЛ «Колосок»

Поставщик за счет собственных средств осуществляет поставку и выгрузку товара, согласно спецификации, в рабочие дни с 9 до 17 часов, кроме обеденного времени (с 13 до 14 часов).

5.2. Одновременно с Товаром Поставщик передает Заказчику документы, указанные в пункте 3.4.4. настоящего Договора.

5.3. Приемка Товара и оформление результатов приемки осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поставки Товара и представления документов, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с порядком, установленным Инструкциями о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления №№ П-6, П-7 со всеми изменениями и дополнениями на день осуществления поставки.

5.4. Не допускается к приемке продукция:

- не соответствующая требованиям нормативных и технических документов;

- имеющая явные признаки недоброкачественности, загрязнения;

-не соответствующая представленной информации и в отношении которой имеются подозрения о ее фальсификации;

- не имеющая маркировки, содержащей сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.

5.5. При приемке Товара Заказчик проверят соответствие на количество, качество и иные характеристики товара требованиям, установленным в Договоре.

5.6. В случае выявления несоответствия результатов поставки Товара требованиям спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору) или недостатков Товара по качеству, Заказчик направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от приемки Товара с указанием срока устранения дефектов (недостатков), недопоставки или иных выявленных несоответствий в поставке Товара, условиям настоящего Договора.

5.7. После устранения Поставщиком замечаний, указанных в мотивированном отказе от приемки Товара, Заказчик возобновляет приемку Товара, по результатам которой в случае отсутствия претензий к поставленному Товару, подписывает необходимые документы для оплаты Товара.

5.8. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, не соответствующего спецификации или иным требованиям, указанным в настоящем Договоре, несет Поставщик.

6. Гарантии и качество товара

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Неустойки и штрафы по Договору подлежат уплате только на основании обоснованного письменного требования стороны.

7.3. Ответственность Заказчика:

7.3.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы, определенной заказчиком.

7.4. Ответственность Поставщика:

7.4.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4.2 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,1% от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.4.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, про-изошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны, а также в случае нарушения обязательств Поставщиком из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019.

7.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приемки Заказчиком несет Поставщик.

7.7. В случае наступления факта нарушения Поставщиком обязательств (просрочка исполнения обязательств, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств), предусмотренных настоящим Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (пеней, штрафов) по электронной почте, указанной в разделе 13 настоящего Договора или передает такое требование Заказчику на руки, с отметкой Поставщика о принятии документа. 7.8. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения такого требования обязуется оплатить неустойку (пени, штрафы) по реквизитам, указанным в требовании, либо направить мотивированный ответ на требование об уплате неустойки (пени, штрафа). В случае если Поставщик не отвечает и не уплачивает неустойку по предъявленному требованию в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого требования, Заказчик по своему усмотрению вправе:

- удержать сумму неустойки (пени, штрафа) с внесенного обеспечения исполнения Договора (в случае, если обеспечением исполнения Договора является перечисление денежных средств)

- выставить требование об уплате неустойки за Поставщика банковской организации, выдавшей банковскую гарантию (в случае, если обеспечением исполнения Договора является банковская гарантия);

- оплатить поставленный товар за вычетом неустойки (пени, штрафа) и убытков.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.10. Уплата неустойки (пени, штрафов) не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору. 7.11. Подписанием настоящего Договора Поставщик подтверждает свое согласие на оплату поставленного Товара по Договору за вычетом суммы неустойки (пеней, штрафов), взимаемой Заказчиком, в соответствии с настоящим разделом. 7.12. Стороны признают, что требования об уплате неустойки (штрафа, пени), переданные посредством факса и/или электронной почты Заказчика или Поставщика, являются для Сторон эквивалентом документов, составленных на бумажных носителях и собственноручно подписанных уполномоченным лицом Заказчика или Поставщика. При решении спорных вопросов Стороны не ставят под сомнение юридическую силу предоставляемых в качестве доказательств отправленных, полученных и/или хранимых в соответствии с условиями настоящего Договора требованиях об уплате неустойки (штрафа, пени).

7.13. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: стихийных явлений (землетрясение, наводнение), определенных запретительных мер государства, а также обстоятельств общественной жизни: военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки и так далее, то есть такие явления, воздействие которых происходит извне и непредотвратимое.

Свидетельство, выданное соответствующим компетентной организацией или государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

8.3. Сторона, для которой исполнение обязательства оказалось невозможным по указанным выше причинам, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе и в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 (семь) календарных дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также посредством факса и/или электронной почты Заказчика или Поставщика.

9.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Амурской области.

10. Отказ от заключения Договора, изменение, расторжение Договора.

10.1 Заказчик вправе отказаться от заключения Договора в случае установления следующих фактов:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности участников размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления участниками размещения заказа заведомо ложных сведений, содержащихся в представленных ими документах;

4) нахождения имущества участника размещения заказа под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения Договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Прочие условия Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

11.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

11.3. Стороны обязаны письменно извещать друг друга об изменениях своих реквизитов, в том числе почтовых и банковских не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего изменения.

11.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе изменение реквизитов, исправление технических ошибок, действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11.5. В части, неурегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются законодательством РФ.

12.Адреса и банковские реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

№ ____ от «___» _____ 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными