Тендер - Поставка поликарбоната №272672126

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приложение №1 Описание объекта закупки.docx
• Приложение №2 Обоснование НМЦК (6).xlsx
• Приложение №3 Проект контракта.docx
• Приложение №4 Требования к заявке.docx

Приложение_№2_Обоснование_НМЦК_(6) - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 16.05.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000032

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

с Чигири

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

10913.76 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации.

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"20006НИЖ110

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Амурской области г Благовещенск

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение контракта обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"20006НИЖ110

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Амурской области г Благовещенск

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном товаре несоответствий требованиям контракта, а также потере качества и т.п., Поставщик обязан заменить такой товар на новый в срок до 5 (пяти) рабочих дней со дня извещения Поставщика об обнаружении указанных недостатков, при этом гарантия на такой товар начинает исчисляться с момента его замены.

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

Гарантийной срок поставленных товаров устанавливается продолжительностью не менее 12 месяцев. Началом гарантийного срока является дата подписания сторонами документа о приемке.

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Единица измерения Цена за единицу Стоимость позиции Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Поликарбонат
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 20.16.40.140 - Посмотреть таблицу с данными Лист 30316.00 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Толщина листа ≥ 5 и ≤ 6 Миллиметр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Длина листа 3050 Миллиметр Значение характеристики не может изменяться участником закупки Вид панели Монолитный Значение характеристики не может изменяться участником закупки Ширина листа 2050 Миллиметр Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Приложение_№1_Описание_объекта_закупки

Приложение № 1 к Извещению

о проведении электронного аукциона

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование Объект закупки (далее - товар): поставка поликарбоната

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Амурская обл, Благовещенский муниципальный округ, Чигири с, Центральная ул, дом № 37.

Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.

Технические характеристики товара

- Посмотреть таблицу с данными

5. Требования к отгрузке, доставке товара

5.1. Поставка товара включает в себя:

5.1.1. поставку товара по адресу, указанному в п. 2, и выгрузку;

5.1.2. при поставке товара Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Заказчику его принадлежности, сертификаты соответствия (при наличии), паспорта изделий (при наличии), инструкции по эксплуатации на русском языке, гарантийные талоны и другие необходимые документы на поставляемый товар. При поставке товара без надлежащей документации, Товар принятию и оплате не подлежит. Товар считается поставленным после выполнения требований, указанных в настоящем пункте и подписания сторонами документа о приемке в единой информационной системе.

5.1.3. Поставщик поставляет товар единовременно.

5.1.4. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества товаров и техническим характеристикам, указанным выше, а также некомплектный товар считается не поставленным.

5.2. Доставка товаров осуществляется в рабочие дни понедельник-четверг: с 09:00 до 17:00 часов; пятница: с 09:00 до 16:00 часов, с учетом времени выгрузки товара. Обеденный перерыв с 13.00 ч до 14.00 ч. Поставщик должен известить Заказчика по телефону о готовности поставки товара не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до поставки Товара с указанием даты и времени поставки Товара, данных на автомобиль, водителя и грузчика для оформления пропуска. При доставке товара иметь при себе паспорт.

5.3. Ответственность за повреждение товара при транспортировке несет Поставщик.

5.4. Маркировка товара соответствует обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. Маркировка тары (упаковки) обеспечивает идентификацию Товара.

6. Требования к его техническим и качественным характеристикам

6.1. Качество товара должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия (при наличии) или других документах, определяющих качество товара и действующих на момент поставки товара.

Наличие сертификата соответствия, паспорта изделия и/или других разрешительных документов на товар, инструкций по эксплуатации при поставке обязательно при наличии требований законодательства.

6.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества товаров и документации, а также некомплектный товар считается не поставленным.

6.3. В случае обнаружения Заказчиком некачественного Товара при его приемке, Поставщик обязан произвести его замену в течение 5 рабочих дней со дня уведомления Поставщика Заказчиком.

7. Требования к гарантийному сроку, объему предоставления гарантий качества

7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с настоящим описанием объекта закупки, техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

7.2. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

7.3. Гарантийной срок поставленных товаров устанавливается продолжительностью не менее 12 месяцев. Началом гарантийного срока является дата подписания сторонами документа о приемке.

7.4 При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном товаре несоответствий требованиям контракта, а также потере качества и т.п., Поставщик обязан заменить такой товар на новый в срок до 5 (пяти) рабочих дней со дня извещения Поставщика об обнаружении указанных недостатков, при этом гарантия на такой товар начинает исчисляться с момента его замены.

7.5 Заказчик уведомляет об обнаружении недостатков Поставщика по электронной почте. Расходы по возврату и замене товара производятся за счет средств Поставщика.

Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

*Если в описании объекта закупки используются показатели (значения) товара, которые не могут изменяться, то показатели (значения) буквально воспроизводятся.

**Если в описании объекта закупки используются показатели (значения) товара, которые сопровождаются словами «не более/не менее» и/или знаками «±», «≥», «≤» то необходимо указать конкретное значение такого показателя (без слов «не более/не менее» и/или знаков «±», «≥», «≤»).

Приложение_№4_Требования_к_заявке

Приложение № 4 к Извещению

о проведении электронного аукциона

требования к содержанию, составу заявки на участие в ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ и инструкция по ее заполнению

Настоящие требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в электронном аукционе (далее – требования) подготовлены в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон о контрактной системе).

Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе в сфере закупок и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Законом о контрактной системе оператору электронной площадки.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении закупки, до окончания установленного в соответствии с Законом о контрактной системе срока подачи заявок на участие в закупке.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе в соответствии с частями 10 и 11 статьи 43 Закона о контрактной системе отозвать такую заявку:

1) до окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

2) с момента размещения в соответствии с Законом о контрактной системе в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до размещения в соответствии с частью 2 статьи 51 Закона о контрактной системе проекта контракта, заключаемого с таким участником закупки, за исключением случаев, если такая заявка отклонена (при проведении электронных процедур).

Не допускается отзыв заявок, которым в соответствии с Законом о контрактной системе присвоены первые три порядковых номера.

Заявка на участие в закупке должна быть подписана усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.

Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть составлена на русском языке.

Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№3_Проект_контракта

Приложение № 3 к Извещению

о проведении электронного аукциона

КОНТРАКТ №

на поставку товара

г. Благовещенск «__» _______2024 г.

Муниципальное бюджетное учреждение Благовещенского муниципального округа «Дорремстрой» (МБУ Благовещенского муниципального округа «Дорремстрой»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице___________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и

____________________ (___________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным Законом РФ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44‑ФЗ) и на основании ____________________ заключили настоящий контракт, именуемый в дальнейшем «контракт», о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать на условиях, предусмотренных настоящим контрактом, поликарбонат (далее-товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.

1.2. Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единица измерения и цена за единицу товара определяются в Спецификации (Приложение №1 к настоящему контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Идентификационный код закупки: ____________________________.

(указывается в соответствии с ч.1 ст. 23, ч.2 ст. 51 Федерального закона о контрактной системе при заключении контракта)

2. Цена контракта. Условия и порядок оплаты

2.1. Цена контракта составляет _____ (_____) рублей ___ копеек, в том числе НДС 20% - ______________________/без НДС, (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта (ч. 13 ст. 34 Федерального закона № 44‑ФЗ)).

2.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара, доставку товара, а также все расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, все виды налогов, сборов и другие обязательные платежи, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего контракта.

2.3. Оплата поставленного Поставщиком товара производится Заказчиком российскими рублями по безналичному расчету, путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежным поручением в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документа о приемке.

2.4. Источник финансирования: бюджетные средства учреждения.

2.5. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения контракта, кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44‑ФЗ и настоящим контрактом.

2.6. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству товаров исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товаров, Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемых товаров или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемых товаров должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество таких товаров.

2.8. По соглашению Сторон цена контракта может быть снижена без изменения предусмотренных контрактом качества поставляемых товаров, и иных условий контракта.

3. Качество товара

3.1. Качество товара должно соответствовать требованиям контракта, техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

3.2. Товар должен иметь необходимые маркировки и инструкции на русском языке, а также наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

3.4. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:

3.4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства), свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

3.4.2. Поставщик вместе с товаром предоставляет Заказчику гарантию на товар со сроком действия не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами документа о приемке.

3.5. В случае выхода из строя (в том числе обнаружения недостатков в процессе эксплуатации) товара в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется самостоятельно или силами и средствами других лиц, но за счет Поставщика, произвести ремонт или замену такого товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения соответствующего письменного уведомления от Заказчика.

4. Порядок и срок поставки товара, приемка товара

4.1. Срок поставки: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.

4.2. Поставщик в течение пяти рабочих дней с момента поставки товара формирует с использованием единой информационной системы (далее - ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС документ о приемке.

4.3. Документ о приемке должен содержать информацию, указанную в п. 1 ч. 13 статьи 94 Федерального закона № 44‑ФЗ, а также:

- идентификационный код закупки

- наименование, место нахождения Заказчика

- наименование объекта закупки

- место поставки товара

- информацию о Поставщике: полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), адрес юридического лица, место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя)

- информацию о количестве товара

- стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

К документу о приемке могут прилагаться иные документы (сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), которые считаются его неотъемлемой частью.

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная абзацем первым настоящего пункта информация, содержащаяся в документе о приемке.

4.4. В течение двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;

б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

4.5. В случае создания приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и ЕИС;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" пункта 4.5. настоящего контракта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в ЕИС. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" пункта 4.5. настоящего контракта не использовали усиленные электронные подписи и ЕИС, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

4.6. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

4.7. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.8. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.

4.9. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого товара сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

4.10. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44‑ФЗ.

4.11. Во всех случаях, влекущих возврат товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

4.12. Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки товара Заказчиком.

4.13. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого товара и устранено Поставщиком.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за порядком и сроками поставки товара.

5.1.2. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным контрактом.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим контрактом.

5.2.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в контракте, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями контракта.

5.2.3. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

5.2.4. Обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.5. Своевременно оплатить товар, поставленный в соответствии с условиями контракта.

5.2.6. Своевременно сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

5.2.7. Провести экспертизу товара (работ, услуг) для проверки его соответствия условиям контракта в соответствии с Федеральным законом № 44‑ФЗ.

5.2.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, установленных ч. 15 ст. 95 Федерального закона № 44‑ФЗ.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной приемки и оплаты поставленного товара в соответствии с условиями контракта.

5.3.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товара в рамках настоящего контракта.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар и представить Заказчику отчетные документы, предусмотренные п. 2.3 и п. 4.3 настоящего контракта.

5.4.2. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

5.4.3. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

5.4.4. Представлять по запросу эксперта, экспертной организации дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта.

5.4.5. Предоставлять одновременно с товаром копию лицензии, в случае если поставка товара подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством, а также данные документа, подтверждающего страну происхождения товара, при наличии такого документа.

5.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и условиями контракта.

6. Обеспечение исполнения контракта

6.1. По настоящему контракту устанавливается обеспечение исполнения контракта в размере _____ % от цены Контракта, что составляет_____________.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44‑ФЗ, в случаях, установленных частью 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44‑ФЗ.

6.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44‑ФЗ, или внесением денежных средств по реквизитам, указанным в разделе 13 контракта. Способ обеспечения исполнения контракта определяется в соответствии с требованиями Федерального закона № 44‑ФЗ поставщиком (подрядчиком, исполнителем) самостоятельно.

6.3. Обеспечение должно обеспечивать выполнение всех обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту, в том числе по возмещению убытков и уплате неустоек.

6.4. В случае если поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения контракта выбрана независимая гарантия, то данная независимая гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44‑ФЗ.

6.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44‑ФЗ.

6.6. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и в случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44‑ФЗ.

6.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке, предусмотренном пунктом 6.6 контракта. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного данным пунктом контракта, начисляется пеня в размере, установленном пунктом 8.3.2. настоящего контракта.

6.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения им обязательств, предусмотренных контрактом.

7. Обеспечение гарантийных обязательств

7.1. Обеспечение гарантийных обязательств по настоящему контракту не установлено.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Размеры штрафов установлены контрактом в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042.

8.2. Ответственность Заказчика:

8.2.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2.2 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей 00 копеек.

8.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.3. Ответственность Поставщика:

8.3.1. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) уплачивает заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта.

8.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44‑ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключённым с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44‑ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта.

8.3.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей 00 копеек.

8.3.7 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.3.8 Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в трехдневный срок после получения соответствующего требования от Заказчика.

8.3.9. В случае неоплаты неустойки (пени, штрафов) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в трехдневный срок со дня получения требования, Заказчик вправе без согласия поставщика (подрядчика, исполнителя) уменьшить сумму оплаты по контракту на сумму неоплаченной по требованию Заказчика неустойки (пени, штрафов) или удержать сумму неустойки (пени, штрафов) из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

8.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.5. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

8.6. Выплата неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных настоящим контрактом, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обязательств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или прекращения действия подобных обстоятельств и представить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных государственных органов места, где наступили данные обстоятельства.

9.3. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

10. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из контракта между Сторонами будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

10.2. Срок рассмотрения претензии не может превышать 5 (пять) календарных дней.

10.3. В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.4. В соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона № 44‑ФЗ обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий контракта осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика, и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.

10.5. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Амурской области.

11. Срок действия контракта

11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами обязательств по контракту.

11.2. Истечение срока действия контракта, предусмотренного п. 11.1 настоящего контракта, не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

12. Прочие условия

12.1. Изменение условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44‑ФЗ.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при условии совершения их в письменной форме и подписания уполномоченными на то представителями Сторон.

12.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.4. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44‑ФЗ.

12.5. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 13 настоящего контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.6. Настоящий контракт заключен в электронной форме, в порядке, предусмотренном ст. 51 Федерального закона № 44‑ФЗ.

12.7. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.8. Стороны обязуются в 10 (десятидневный) срок извещать друг друга об изменении своих юридических, почтовых и электронных адресов, номеров телефонов и факсов, своих банковских и иных реквизитов, а также, о замене уполномоченных контактных лиц.

12.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.10. Ответственное должностное лицо Заказчика _________________________ (указывается в соответствии с ч.2 ст. 51 Федерального закона о контрактной системе при заключении контракта).

12.11. Срок исполнения Контракта _______________________*

* указывается в соответствии с ч.2 ст. 51 Федерального закона о контрактной системе при заключении контракта. Данный срок исчисляется согласно ч.1 ст.94 Федерального закона о контрактной системе.

12.13. Неотъемлемой частью контракта является:

- приложение № 1 «Спецификация».

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к контракту № ___

от «__» __ 2024 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование Объект закупки (далее - товар): поставка поликарбоната

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Амурская обл, Благовещенский муниципальный округ, Чигири с, Центральная ул, дом № 37.

Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.

Технические характеристики товара

- Посмотреть таблицу с данными

5. Требования к отгрузке, доставке товара

5.1. Поставка товара включает в себя:

5.1.1. поставку товара по адресу, указанному в п. 2, и выгрузку;

5.1.2. при поставке товара Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Заказчику его принадлежности, сертификаты соответствия (при наличии), паспорта изделий (при наличии), инструкции по эксплуатации на русском языке, гарантийные талоны и другие необходимые документы на поставляемый товар. При поставке товара без надлежащей документации, Товар принятию и оплате не подлежит. Товар считается поставленным после выполнения требований, указанных в настоящем пункте и подписания сторонами документа о приемке в единой информационной системе.

5.1.3. Поставщик поставляет товар единовременно.

5.1.4. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества товаров и техническим характеристикам, указанным выше, а также некомплектный товар считается не поставленным.

5.2. Доставка товаров осуществляется в рабочие дни понедельник-четверг: с 09:00 до 17:00 часов; пятница: с 09:00 до 16:00 часов, с учетом времени выгрузки товара. Обеденный перерыв с 13.00 ч до 14.00 ч. Поставщик должен известить Заказчика по телефону о готовности поставки товара не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до поставки Товара с указанием даты и времени поставки Товара, данных на автомобиль, водителя и грузчика для оформления пропуска. При доставке товара иметь при себе паспорт.

5.3. Ответственность за повреждение товара при транспортировке несет Поставщик.

5.4. Маркировка товара соответствует обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. Маркировка тары (упаковки) обеспечивает идентификацию Товара.

6. Требования к его техническим и качественным характеристикам

6.1. Качество товара должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия (при наличии) или других документах, определяющих качество товара и действующих на момент поставки товара.

Наличие сертификата соответствия, паспорта изделия и/или других разрешительных документов на товар, инструкций по эксплуатации при поставке обязательно при наличии требований законодательства.

6.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества товаров и документации, а также некомплектный товар считается не поставленным.

6.3. В случае обнаружения Заказчиком некачественного Товара при его приемке, Поставщик обязан произвести его замену в течение 5 рабочих дней со дня уведомления Поставщика Заказчиком.

7. Требования к гарантийному сроку, объему предоставления гарантий качества

7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с настоящим описанием объекта закупки, техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

7.2. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

7.3. Гарантийной срок поставленных товаров устанавливается продолжительностью не менее 12 месяцев. Началом гарантийного срока является дата подписания сторонами документа о приемке.

7.4 При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном товаре несоответствий требованиям контракта, а также потере качества и т.п., Поставщик обязан заменить такой товар на новый в срок до 5 (пяти) рабочих дней со дня извещения Поставщика об обнаружении указанных недостатков, при этом гарантия на такой товар начинает исчисляться с момента его замены.

7.5 Заказчик уведомляет об обнаружении недостатков Поставщика по электронной почте. Расходы по возврату и замене товара производятся за счет средств Поставщика.

- Посмотреть таблицу с данными