Тендер - Поставка реактивов химических №307892675

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть75 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Коми Респ Место поставки (адрес):167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Северная, д. 69
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 29.08.2025 по 08.09.2025Место предоставления документации:электронная торговая площадка: https://www.rts-tender.ruПорядок предоставления документации:в соответствии с извещениемОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Извещение_на_проведение_ЗК

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГБУ РК «Республиканская ветеринарная лаборатория»

________________ Н.В. Оплеснина

«____» ________ 2025 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

на проведение запроса котировок в электронной форме:

«Поставка реактивов химических».
(участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

Исполнитель: специалист в сфере закупок – Иванова В.А. _________________

1. Настоящее извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (далее - извещение) используется при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) способом запроса котировок в электронной форме с целью заключения гражданско-правового договора (далее – договор), предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги.

2. Настоящее извещение подлежит обязательному размещению в Единой информационной системе.

3. Настоящее извещение на проведение запроса котировок в электронной форме (далее – запрос котировок или закупка) подготовлено в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ), Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного бюджетного учреждения Республики Коми "Республиканская ветеринарная лаборатория" (далее – Положение о закупке), и иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Поставка реактивов химических

ОКПД2: 20.59.52.194. - Реактивы химические общелабораторного назначения

Описание объекта закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

- по каждому помеченному специальным знаком (*) показателю участники закупки указывают конкретные значения. При этом слова «не менее», «не более», знаки «≥», должны быть исключены.

- по всем остальным показателям значения не подлежат изменению и указываются участниками закупки в соответствии с описанием объекта закупки.

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

На бланке организации

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № _____

*для юридических лиц:

- Посмотреть таблицу с данными

*для физических лиц:

- Посмотреть таблицу с данными

1. ______________ (наименование участника закупки) изучив извещение о запросе котировок со всеми приложениями к нему, в том числе проект договора, сообщает о своем согласии в случае признания победителем закупки поставить товар, указанный в приложении № 1 настоящего извещения о проведении запроса котировок на требуемых условиях.

2. Предложение участника закупки:

Участник закупки предлагает поставить товар, наименования и характеристики которых указаны в Приложении № 1 «Техническое задание» к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

3. ______________ (наименование участника закупки) полностью удовлетворяет требованиям к участникам закупки, в частности:

- обладает необходимыми профессиональными и квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, а также необходимыми трудовыми ресурсами;

- обладает гражданской правоспособностью для заключения договора;

- не является неплатежеспособным или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на его имущество в части, существенной для исполнения договора, не наложен арест, его экономическая деятельность не приостановлена.

4. ______________ (наименование участника закупки) ознакомлен с материалами, содержащимися в извещении о закупке и ее технической частью, влияющими на стоимость товара и не имеет к ней претензий.

5. ______________ (наименование участника закупки) согласно с тем, что в случае, если им не были учтены какие-либо расценки или затраты на поставку Товара, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом запроса котировок, Товар будет в любом случае поставлен в полном объёме соответствии с Техническим заданием и Договором.

6. Настоящим ______________ (наименование участника закупки) гарантирует достоверность представленной в заявке на участие в запросе котировок информации и подтверждает право заказчика запрашивать у него, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в запросе котировок юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные в ней сведения.

7. В случае, если предложения ______________ (наименование участника закупки) будут признаны лучшими, ______________ (наименование участника закупки) берет на себя обязательства подписать договор с заказчиком на поставку товара______________________________________________ в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и условиями нашего предложения.

8. В том случае, если предложение ______________ (наименование участника закупки) будет лучшим после предложений Победителя запроса котировок, а Победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, ______________ (наименование участника закупки) обязуемся подписать данный договор на поставку Товара в соответствии с требованиями извещения и условиями, изложенными в настоящей Заявке.

9. ______________ (наименование участника закупки) извещен о включении сведений о ______________ (наименование участника закупки) в реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения договора, либо не предоставлении надлежащее обеспечение исполнения договора.

10. В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаем получение согласия на обработку персональных данных, представленных в составе заявки.

11. К заявке на участие в запросе котировок в электронной форме прилагаются следующие документы, _____ л.:

1) ______________________________________________________________________;

2) ______________________________________________________________________;

3) ______________________________________________________________________ и т.д.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение

к заявке на участие в запросе котировок

в электронной форме

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОСООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ТРЕБОВАНИЯМ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТОМ 17.2 РАЗДЕЛА 17 ИЗВЕЩЕНИЯ О ЗАКУПКЕ

Настоящей Декларацией ___________________________ подтверждает соответствие

(наименование Участника)

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку реактивов химических, а именно:

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) не приостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

Также, настоящей Декларацией ________________________________ подтверждает,

(наименование Участника)

Что в представленных документах, отсутствуют недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, на право заключения договора на поставку реактивов химических, и в заявке участника.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

ДОГОВОР №

Поставка реактивов химических

г. Сыктывкар « ___ » _________ 2025 г.

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Республиканская ветеринарная лаборатория», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Оплесниной Нины Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________, действующего на основании _____________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением «О закупке товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Республиканская ветеринарная лаборатория»», утвержденного Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми от 26.01.2023г, на основании __________________________________________________от «____» __________ 202__г. № ___________________ заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить: реактивы химические (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена Договора и порядок расчетов

• Цена Договора составляет _______ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае, если участник закупки, с которым заключается Договор, не является плательщиком НДС, в договоре будет указано «НДС не облагается» с указанием основания, предусмотренного Налоговым кодексом Российской Федерации (сумма НДС не выделяется).
• Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
• Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, поверки, погрузку, разгрузку Товара, все затраты, связанные с доставкой Товара до места его поставки, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• Цена договора является твердой и может изменяться только по соглашению сторон в следующих случаях:

1. при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества Товаров, качества поставляемых Товаров и иных условий договора;

2. при уменьшении потребности Заказчика в Товарах на поставку которых заключен договор. В данном случае стороны обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы Товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренные в договоре количество такого Товара;

3. при увеличении потребности Заказчика в Товарах на поставку которых заключен договор, но не более десяти процентов предусмотренного таким договором количества Товаров или при выявлении потребности в дополнительном количестве Товаров не предусмотренных договором, но связанных с Товарами предусмотренными договором исходя из установленной в договоре цены единицы товара. При этом цена единицы Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренные в договоре количество такого Товара;

4. при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары;

5. в случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. В этом случае стороны вправе согласовать новую цену договора (цену единицы Товара), количество Товаров, срок исполнения договора;

6. в случае изменения ставки налога на добавленную стоимость.

• Срок оплаты поставленных Товаров: в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, на основании представленных Поставщиком надлежащим образом оформленных счета, счет-фактуры установленного образца.
• Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.7. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

3. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

• Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Северная д. 69 (далее – место доставки), в течение 120 (сто двадцать) рабочих дней с даты подписания Договора.
• Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точную дату и время поставки Товара, не менее чем за 3 дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.
• Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика (документ о приемке: товарная накладная или универсальный передаточный документ, счет, счет-фактура), подписанных Поставщиком в двух экземплярах; проводит проверку документов, подтверждающих качество Товара: декларации о соответствии (сертификат соответствия), копии регистрационного удостоверения на Товар, выданный уполномоченным органом (в случае, если данные требования установлены действующим законодательством Российской Федерации)
• При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик приостанавливает приемку Товара и составляет Акт об установленном несоответствии при приемке товарно-материальных ценностей по унифицированной форме № ТОРГ-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132 (далее – Акт об установленном расхождении), в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. Направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.
• Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
• Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.3. Договора.
• Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

4. Взаимодействие Сторон

Поставщик обязан:

поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Договором и Спецификацией; предоставить вместе с товаром документы, подтверждающие качество Товара декларацию о соответствии (сертификат соответствия), копию регистрационного удостоверения на Товар, выданный уполномоченным органом (в случае, если данные требования установлены действующим законодательством Российской Федерации);

4.1.3. ообеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, техническим регламентам в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Договором;

4.1.4. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в течение 7 рабочих дней с даты поступления Поставщику мотивированного отказа от приемки Товара (части Товара);

• • в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, не позднее чем в течение 3 рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику;
  • предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;

4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством;

4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Договора.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

4.3.2. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Договора.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору;

4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

4.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Договора без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

4.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 Договора, причиненных по вине Поставщика;

4.4.5. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора;

4.4.6 в одностороннем порядке отказаться от заключения или исполнения договора с участником закупки в следующих случаях:

1) в случае установления факта несоответствия участника закупки, поставляемого Товара, требованиям документации закупки или предоставления участником закупки недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке;

2) в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

3) в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность заключения договора.

В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом стороны договора от его исполнения Заказчик вправе осуществить закупку товаров поставка которых являлись предметом расторгнутого договора, в соответствии с Положением учреждения Заказчика.

Если до расторжения договора Поставщик частично исполнил обязательства, предусмотренные договором, при проведении закупки на заключение нового договора начальная (максимальная) цена договора и количество поставляемых Товаров, должны быть уменьшены с учетом ранее исполненных обязательств.

Расторжение договора оформляется в письменном виде в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

4.4.7. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5. Качество Товара

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Договором, а остаточный срок годности Товара составляет не менее 12 месяцев с даты приемки Товара Заказчиком.

5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

6. Ответственность Сторон

6.1. За несвоевременное и некачественное исполнение обязательств по настоящему Договору Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.

Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, а в случае если в установленные сроки Поставщик не заменит некачественный товар и/или несоответствующие количеству и/или ассортименту, Поставщик обязуется уплатить Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере 100% от цены поставленного Товара ненадлежащего качества и/или несоответствующего количеству и/или ассортименту, а также возместить в полном объеме причиненные этим убытки сверх неустойки (штрафа, пеней).

6.2. Неустойка (штраф, пени) взыскивается путем выставления счета Заказчиком Поставщику, либо вычитается из причитающегося Поставщику платежа. Поставщик обязан уплатить сумму неустойки (штрафа, пени) по первому требованию Заказчика, при этом у Заказчика сохраняется право на взыскание неустойки (штрафа, пени) в судебном порядке.

6.3. За несвоевременное и некачественное исполнение обязательств по настоящему Договору Поставщик вправе потребовать у Заказчика уплаты неустойки (штраф, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие действия непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, Поставщик обязан возместить Заказчику причиненные таким неисполнением убытки помимо суммы выплаченной неустойки (штрафа, пени), предусмотренной Договором.

6.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

6.6. Окончание срока действия Договора не освобождает Поставщика от ответственности за нарушение условий Договора в период его действия.

6.7. Заказчик вправе удерживать сумму неустойки (штрафа, пеней) в бесспорном порядке, без согласия Поставщика.

6.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Договором обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 5 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

7.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 5 дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Республики Коми.

9. Срок действия и порядок расторжения Договора

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31.12.2025 г. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору.

11.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10. Прочие положения

10.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

10.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

10.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении договора вправе изменить:

1) количество товара по договору. При этом допускается изменение цены договора не более чем на десять процентов цены договора;

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана независящими от сторон договора обстоятельствами, либо по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) при наличии объективных причин невозможности исполнить договор в установленные договором сроки. При этом срок может быть однократно продлен на срок, не превышающий срок исполнения договора, предусмотренный при его заключении, при полной оплате поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки, начисленной Заказчиком (в случае наличия просрочки и (или) иного нарушения условий договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за совершение которого договором предусмотрена ответственность в виде уплаты неустойки);

3) цену договора в соответствии с п. 2.4. Договора;

4) требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), указанными в договоре;

5) наименование страны происхождения товара и (или) товарный знак поставляемого товара (используемого материала при выполнении работ, оказании услуг) при его наличии, в случае если качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) нового товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг) не ухудшаются по сравнению с заменяемым товаром (материалом, используемым при выполнении работ, оказании услуг);

6) сведения договора, не влияющие на его условия и не имевшие существенное значение для формирования заявок, определения победителя, формирования ценового или неценового предложения участниками закупки;

Изменение условий договора допускается в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации;

7) если Правительством Российской Федерации установлено преимущество в отношении товара российского происхождения: при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если указанный договор предусматривает поставку товара российского происхождения. При этом, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

10.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по Договору правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

10.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, и ставших им известными в ходе исполнения Договора.

10.7. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

10.8. При исполнении Договора допускается замена товара, в отношении которого предусмотрено ограничение исключительно на товар российского происхождения, если Договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

11. Антикоррупционные условия договора

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. Перечень приложений

12.1. Неотъемлемой частью Договора является следующее приложение: Спецификация (приложение № 1).

13. Адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

14. Подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Договор подписан электронно-цифровыми подписями сторон

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Договору №

от « » 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

На поставку реактивов химических

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Договор подписан электронно-цифровыми подписями сторон