Тендер - Поставка расходных материалов и комплектующих для учебной аудитории Б-102 кафедры химической технологии имени Н.И. Ярополова №310796510

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Обоснование.docx

УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель начальника управления ПБУ и А –

Контрактный управляющий

_____________________А.В. Звездин

«18» сентябрь 2025 г.

ОБОСНОВАНИЕ

потребности в закупке у единственного поставщика

Поставка расходных материалов и комплектующих для учебной аудитории Б-102 кафедры химической технологии имени Н.И. Ярополова

(указывается предмет договора)

Необходимость осуществления закупки у единственного поставщика, обусловлена необходимостью приобретения расходных материалов и комплектующих для лаборатории Б-102, в рамках исполнения условий Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 25 апреля 2025 г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть25-368. Расходные материалы и комплектующие для лаборатории Б-102 предназначены для использования в лабораторном практикуме при обучении студентов ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Целесообразно подойти к выбору единственного поставщика для поставки товара, с позиции сравнения предложенных цен по совокупности необходимого товара, а также учитывая данные о том, что ООО КОННЕКСО является поставщиком современного учебного и лабораторного оборудования и имеет возможность поставить качественную продукцию в установленные сроки.

Для обоснования начальной (максимальной) цены Договора, заключаемого с единственным поставщиком, был проведён анализ рынка предлагаемых товаров на основании предложений от трёх потенциальных поставщиков, исходя из фактических объемов закупки, результаты данного анализа представлены в Таблице №1.

Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

*- коммерческие предложения от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) прилагаются.

Цена Договора включает в себя цену товара, расходы на перевозку, доставку до места складирования, разгрузку товара внутри помещения склада по адресу Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, всех налогов, сборов и других обязательны-х платежей.

Заключить Договор с единственным поставщиком, предложившим наиболее низкую цену Договора и согласившимся со всеми условиями поставки товара ООО КОННЕКСО(ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), в соответствии п.п. 4 п. 1 Раздела 2 Главы IV Положения о закупке ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» (за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования (благотворительного пожертвования), по завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное).

Приложения:

1. Копия выписка из ЕГРЮЛ.

2. Приказ на руководителя.

Инициатор закупки:

Директор Института высоких технологий

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Иркутская облМесто поставки (адрес):г. Иркутск, ул. 4-я Железнодорожная, д. 104, склад ФГБОУ ВО «ИРНИТУ».
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 29.09.2025 по 29.09.2025Место предоставления документации:не установленоПорядок предоставления документации:не установленоОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Изв_239-Е▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель начальника Управления ПБУ и А –

Контрактный управляющий

______________ А.В. Звездин

«29» сентября 2025 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА) № 239/Е-223/25

на поставку расходных материалов и комплектующих для учебной аудитории Б-102 кафедры химической технологии имени Н.И. Ярополова

для субъектов малого и среднего предпринимательства

(Закупка участником которой является субъект малого и среднего предпринимательства (в соответствии с ПП РФ от 11.12.2014 N 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)

Иркутск, 2025 г.

Извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

- Посмотреть таблицу с данными

К настоящему Извещению прилагается и является его неотъемлемой частью приложения:

1. Проект Договора;

2. Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № 239/Е-223/25

на поставку расходных материалов и комплектующих для учебной аудитории Б-102 кафедры химической технологии имени Н.И. Ярополова

г. Иркутск «____» ___________ 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет» (далее - ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________ , действующего на основании ____________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «КОННЕКСО» (далее – ООО «КОННЕКСО»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», являющееся субъектом малого и среднего предпринимательства (микропредприятие), в лице генерального директора Замарацкого Вячеслава Александровича, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» на основании Обоснования закупки №б/н от 18.09.2025 г., и п.п. 4 п. 1 Раздела 2 Главы IV. Положения «О закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет», в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется поставить Заказчику расходные материалы и комплектующие для учебной аудитории Б-102 кафедры химической технологии имени Н.И. Ярополова (далее - товар) в количестве и ассортименте согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Договору) и Спецификации (Приложение №2 к Договору), а Заказчик обязуется своевременно произвести оплату и принять этот товар и работы на условиях настоящего Договора.

Параметры, качество и технические характеристики поставляемого товара должны соответствовать стандартам, принятым в Российской Федерации и подтверждаться соответствующими сертификатами, паспортами.

На момент поставки Заказчику товара, Поставщик гарантирует, что он принадлежит Поставщику на правах собственности и не обременен правом третьих лиц, не заложен, в споре и под арестом не состоит.

Стороны пришли к соглашению, что подписание Акта приемки ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьявляется обязательным для Сторон и только данный Акт подтверждает приемку товара по настоящему Договору, от даты подписания данного Акта исчисляются сроки оплаты по настоящему Договору.

ID адрес Заказчика для «1С-ЭДО»: ________________________. Интересы Заказчика по управлению Договором представляет Директор института высоких технологий ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» Анциферов Евгений Александрович, телефон +7 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, который с момента заключения настоящего Договора обязан поддерживать постоянную связь с Исполнителем и осуществлять надзор и контроль за исполнением всех условий Договора.

ID адрес Поставщика для ЭДО: _____________________________________________. Интересы Поставщика по управлению Договором представляет Николаева Елена Валерьевна, телефон 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьадрес электронной почты▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть@bk.ru , которая с момента заключения настоящего Договора будет от имени Поставщика отвечать перед Заказчиком за качество, сроки и иные условия поставки товара и выполнение работ. Все претензии, и иная переписка между сторонами по адресу электронной почты Поставщика признаются сторонами надлежащим образом доставленной и влечет последствия, предусмотренные законодательством РФ о закупках.

Цены по Договору и порядок расчетов

Платежи по Договору производятся за счет средств гранта в форме субсидии из Федерального бюджета (далее – Субсидия), в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоставляемого по Соглашению №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 25.04.2025 г., в рамках национального проекта «Новые материалы и химия»: «Реализация региональных проектов по модернизации системы подготовки кадров в сфере новых материалов и химии», (далее-Соглашение), код БК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть47 2 Н▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, статья финансового плана: 5.0.01.00.007 Идентификатор Соглашения о предоставлении субсидии - ИГК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьН607525RG60002.

Цена Договора составляет ________________________________________________.

Цена Договора включает в себя цену товара, расходы на перевозку, доставку, разгрузку по адресу Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена Договора фиксирована и не подлежит изменению в период исполнения Договора, за исключением случаев, установленных законодательством РФ и Положением о закупке товаров, работ услуг для нужд ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» «Иркутский национальный исследовательский технический университет».

Заказчик оплачивает поставляемый Поставщиком товар, по цене, указанной в Спецификации (Приложение №2 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Оплата производится по факту поставки товара в полном объеме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты завершения приемки, оформленной Актом приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и условиями настоящего Договора. Датой приемки считается дата утверждения Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) руководителем Заказчика.

Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении Договора вправе изменить предусмотренный Договором объем закупаемых товаров не более чем на 30 (тридцать) процентов. При увеличении объема закупаемых товаров, работ, услуг Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора соответственно изменяемому объему товаров, работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением объема закупаемых товаров, работ, услуг Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом.

Все пени, штрафы и неустойки в пользу Заказчика в случае возникновения таковых, перечисляются по следующим реквизитам:

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск

Получатель: УФК по Иркутской области (ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», л/с 20346Х10750)

Единый казначейский счет (Корр. счет):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет Управления (р/с):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 0140

БИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/ УФК по Новосибирской Области г. Новосибирск

Единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

л/с 711Х▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Управление Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу

Обязательства сторон

Поставщик обязуется:

Поставить товар надлежащего качества в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в Техническом задании (Приложение №1 к Договору) и Спецификации (Приложение №2 к Договору).

Одновременно с передачей (отгрузкой) товара, предоставлять Заказчику на поставляемый товар всю необходимую документацию об отгрузке (счет, счёт-фактуру, товарную накладную или УПД и т.д.), документацию предприятия-изготовителя, сертификат соответствия (декларацию о соответствии) (при наличии).

Заменить бракованные экземпляры качественными.

Поставить товар в срок, согласно п. 4.2. настоящего Договора.

Подписать в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней, с даты получения от Заказчика документы о приемке товара – Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

Принять в системе ЭДО Поставщика уведомление Заказчика об электронном документообороте Сторон по настоящему Договору.

Заказчик обязуется:

Совершить необходимые действия, обеспечивающие принятие товара, в соответствии с настоящим Договором.

Сформировать, подписать и направить Поставщику документ о приемке товара – Акт приемки ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв срок не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Товара Заказчику с документами об отгрузке (п. 3.1.2. Договора).

Оплатить товар на условиях настоящего Договора.

Срок и условия поставки

Товар поставляется по адресу Заказчика: г. Иркутск, ул. 4-я Железнодорожная, д. 104, склад ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Поставщику необходимо сопроводить поставку (отгрузку) товара документами об отгрузке (товарная накладная или УПД, счёт, счёт-фактура (при наличии) и т.д.).

Поставка товара осуществляются силами Поставщика в срок: с момента подписания настоящего Договора по «31» октября 2025 года, включительно.

Поставщик обязан обеспечить перевозку, доставку, разгрузку, по адресу, указанному в п. 4.1., а Заказчик обязан осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и комплектности.

Обязательным условием является поставка нового товара и предоставление необходимых для поставки сертификационных, товаросопроводительных документов, гарантийных документов, заверенных в соответствии с действующим законодательством.

В случае отсутствия технической документации Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика. Поставщик в течение 3 (трёх) дней с момента получения уведомления обязан представить недостающие документы.

Поставщик гарантирует Заказчику, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных разработок, связанных с использованием оборудования или любой их части в Российской Федерации.

В случае предъявления к Заказчику третьими лицами исков в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, Поставщик будет привлечен в процесс в качестве ответчика, заменив тем самым Заказчика как ненадлежащую сторону. При этом все судебные издержки, понесенные Заказчиком, будут полностью возмещены Поставщиком.

Тара и упаковка

Товар должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения его до приемки Заказчиком.

Упаковка (коробка) не должна быть повреждена, в том числе геометрия каждой упаковки должна быть выдержана (отсутствие деформации).

Приемка по количеству и качеству

Приемка товара производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи товара, в полном объеме и передачи товаросопроводительных документов (п. 3.1.2 Договора).

Приемка товара по количеству, качеству и комплектности производится в точном соответствии со стандартами и требованиям, предъявляемым к качеству, стандартам, техническим условиям и характеристикам для данного вида товара, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим количество, качество и комплектность поставляемого товара (товарно-транспортная накладная или УПД, спецификация).

По итогам приемки поставленного товара, Заказчик оформляет Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Акт формируется на основании данных документов, предоставленных Поставщиком и подтверждающих поставку (отгрузку) товара.

Оформление и обмен документами о приемке поставленного товара осуществляются по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота (ЭДО), с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа.

При отсутствии организационно-технической возможности обмена и подписания Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) в электронном виде, Акт формируется Заказчиком на бумажном носителе и подписывается представителями Заказчика и Поставщика собственноручно. Стороны пришли к соглашению, что обмен документами может осуществляться по электронной почте Сторон, указанной в разделе 1 настоящего Договора.

Поставщик обязуется подписать Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) в срок не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты его получения и направить Заказчику либо с использованием системы ЭДО, либо по адресу электронной почты, указанному в разделе 1 Договора, с обязательным направлением оригинала документа в течение 10 (десяти) дней с даты его подписания.

В случае отсутствия Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) в указанный срок, Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) считается подписанным в одностороннем порядке и становится обязательным для Сторон настоящего Договора.

При поставке товара не соответствующего качества или несоответствия поставленного товара Спецификации, Поставщик обязан в срок, согласованный с Заказчиком заменить его своими средствами и за свой счет. Если Поставщик в установленный срок не заменит поставленный товар, Заказчик вправе отказаться от его получения.

При обнаружении несоответствия качества, ассортимента, комплектности, упаковки, маркировки поступившего товара, требованиям стандартов, технических условий, образцам, либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество товара, Заказчик имеет право приостановить, либо отказаться от приемки всей партии товара, обеспечив сохранность товара, а также принять меры к предотвращению его смешения с другим однородным товаром. О выявленной недостаче составляется акт за подписями лиц, производивших приемку товара.

Некачественная (некомплектная) продукция считается не поставленной.

При наличии у Заказчика замечаний о недостатках поставленного товара, они отражаются в оформленном Сторонами акте (акте о недостатках) и подлежат устранению Поставщиком в порядке и сроки, установленные в п. 6.9. настоящего Договора.

Заказчик вправе не подписывать товарную накладную и не оплачивать поставленный товар до полного устранения Поставщиком выявленных недостатков.

Отказ представителя Поставщика от участия в приемке товара и подписания Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) не может служить препятствием приемки товара по настоящему Договору и оформлению ее результатов.

Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки товара Заказчиком и подписания Сторонами Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), либо подписания Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) в одностороннем порядке.

Гарантии

Поставляемый товар новый, не использованный, не восстановленный, без следов механических воздействий.

Поставщик настоящим гарантирует поставить товар в полном объеме и в соответствии с ассортиментом и количеством указанном в Техническом задании (Приложение №1 к Договору) и Спецификации (Приложение № 2 к Договору).

Гарантия Поставщика на товар составляет 12 (Двенадцать) месяцев с момента поставки товара и подписания Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

Все расходы, связанные с заменой некачественного товара (или его элементов), несет Поставщик.

На товар, переданный Поставщиком, взамен некачественного товара устанавливается гарантийный срок той же продолжительности в соответствии с п. 7.3., что и на замененный, с момента замены.

Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 30.11.2025 г., включительно.

В случае неисполнения или неполного исполнения сторонами своих обязательств Договор действует до их полного исполнения.

К отношениям сторон, возникшим из настоящего Договора, его положения применяются и по истечении срока его действия.

Ответственность сторон

Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком условий Договора Заказчик вправе удержать с Поставщика штраф в размере 10 % от суммы Договора, при окончательном расчете в соответствии с п.п. 2.2. и 2.6. Договора.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% от цены Договора. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства до момента полного исполнения обязательств.

Неустойка может быть взыскана Заказчиком при окончательном расчете.

В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления товаросопроводительной документации (акт, счет, УПД, счет-фактура и т.д.), Заказчик вправе удержать с Поставщика штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча пятьсот) рублей за каждый факт нарушения срока предоставления документов.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

Уплата неустойки, штрафа не освобождает Поставщика от исполнения своих обязательств.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты за поставленный товар, Поставщик, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Штрафные санкции начисляются исключительно по письменному требованию заинтересованной стороны.

Все возникающие претензии по Договору между Сторонами должны быть рассмотрены в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии. Отправление претензий и ответов на них – заказным письмом с уведомлением, либо посредством электронной почты.

В случае не достижения взаимоприемлемых решений между Сторонами, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области.

Заказчик вправе осуществить удержание сумм штрафов, пени из сумм, подлежащих выплате Поставщику при осуществлении окончательного расчета.

Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 10.1 и п. 10.2 Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 10.1 и п. 10.2 Договора другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п. 10.1 и п. 10.2 Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. 10.1 и п. 10.2 Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п. 10.1 и п.10.2 Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 10.3 Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

Форс-мажор

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.

В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

Если наступившие обстоятельства форс-мажора и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

12. Прочие условия

12.1. Расторжение Договора допускается:

12.1.1. по соглашению сторон, в том числе в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением сторонами обязательств по Договору;

12.1.2. по решению суда;

12.1.3. в одностороннем порядке по решению Заказчика, с уведомлением Поставщика не менее, чем за 5 (пять) дней до даты предполагаемого расторжения, с компенсацией фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, связанных с исполнением Договора.

12.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон.

12.3. Исполнитель выражает согласие на осуществление Министерством и высшего образования Российской Федерации и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления денежных средств по настоящему договору в рамках Субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления Субсидии, а также органами государственного финансового контроля проверок в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

12.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Приложение

Приложение № 1 Техническое задание – ­­­­­­___ л.

Приложение № 2 Спецификация – ____ л.

Реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № 239/Е-223/25

от «_____» ___________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку расходных материалов и комплектующих для учебной аудитории Б-102 кафедры химической технологии имени Н.И. Ярополова

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № 239/Е-223/25

от «_____» ___________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку расходных материалов и комплектующих для учебной аудитории Б-102 кафедры химической технологии имени Н.И. Ярополова

- Посмотреть таблицу с данными

Итого по Договору: ______________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными