Тендер - Поставка расходных материалов для триммера №302050502

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_контракта_в_ЭМ.docx
• Расчет_НМЦК[2].docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть02 Просмотр сведений о закупке «Поставка расходных материалов для триммера» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8577

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка расходных материалов для триммера

Описание объекта закупки: Поставка расходных материалов для триммера

Полная стоимость закупки (руб.): 3 153.40

Дата размещения закупки: 20.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:56

Срок завершения подачи оферт: 24.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:56

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в течение 10 (десять) рабочих дней с даты подписания контракта

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Стачек пр., д. 67, корп. 3, лит. А

Источник финансирования: Бюджет Санкт-Петербурга на 2025 год в соответствии Законом Санкт-Петербурга от 02.12.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», код раздела 03, код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0.

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: Счет, товарная накладная, счет-фактура / УПД

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Приемка Товара осуществляется в будние дни с 09.00 до 16.00 по московскому времени, в согласованное не менее чем за 1 (один) рабочий день до момента доставки время. Датой приемки Товара считается дата подписания Сторонами товарной накладной или УПД. Заказчик в день передачи Товара осуществляет приемку Товара, в том числе его проверку по наименованию, количеству, комплектности, качеству, требованиям к маркировке и упаковке.

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: Товарная накладная (УПД)

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В течение 2 рабочих дней

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Стачек, Д. 67 К. 3 ЛИТЕРА А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Муниципальные образования города федерального значения Санкт-Петербурга, Внутригородские муниципальные образования города федерального значения Санкт-Петербурга (см. также▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0), муниципальный округ Автово, ПР-КТ СТАЧЕК, Д. 67, К. 3, ЛИТЕРА А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4353

Факс

Электронная почта▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть@mail.ru

Фамилия Пушкина

Имя Маргарита

Отчество Юрьевна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

Приложение №3

к извещению о проведении запроса

котировок в электронной форме

Расчет и обоснование НМЦК

1. НМЦК сформирована Заказчиком методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 с учетом расходов на перевозку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Включенный в объект закупки товар в соответствии с Приложением № 1 Постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление) отнесен к товарам, в отношении которых, согласно пункту 1 Постановления, применяется запрет на закупку товаров, происходящих из иностранных государств.

Согласно п. 5 Постановления, в некоторых случаях запрет может не применяться Заказчиком.

В данном случае, в соответствии с подпунктом и) пункта 5 Постановления Заказчик вправе не применять запрет, так как осуществляется закупка товара, не относящегося к товарам и программному обеспечению, указанным в позициях 17, 27, 35, 53, 140, 141, 144 и 146 приложения N 1 к настоящему постановлению, начальная (максимальная) цена контракта не превышает 1 млн. рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей.

Неприменение запрета предоставляет Заказчику право не применять при использовании метода сопоставимых рыночных цен особенности, предусмотренные подпунктом "в" пункта 7 Постановления.

Определения НМЦК осуществлено Заказчиком путем применения метода сопоставимых рыночных цен в порядке, установленном Приказом № 567, без применения особенностей, предусмотренных подпунктом «в» пункта 7 Постановления.

2. Для определения НМЦК проведен мониторинг ценовой информации различных источников:

Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 31 мая 2018 г. N 100-р: информация отсутствует

Реестр товаров для обеспечения нужд Санкт-Петербурга на 2 квартал 2025 года: информация отсутствует

Реестр контрактов: информация не применяется

Коммерческие предложения потенциальных поставщиков, полученные путем направления запросов ценовой информации: информация применяется

Информация из общедоступных источников ценовых предложений- сайтов интернет магазинов, предлагающих необходимые Заказчику товары:
применяется.

Позиция № 1:

Источник № 1: Общедоступная ценовая информация интернет магазина Экранная копия от 18.06.2025 https://spb.poryadok.ru/catalog/katushki_leski_dlya_trimmera/576936/

Источник № 2: Общедоступная ценовая информация интернет магазина Экранная копия от 18.06.2025 https://scooter-zip.ru/category/product/zapchasti-dlya-benzokosy-husqvarna-128r/golovka-trimmernaya-ht55-gajka-m▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьlevaya-bystraya/?ysclid=mc1lqnd2bs▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Источник № 3: Общедоступная ценовая информация интернет магазина Экранная копия от 18.06.2025 https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/benzokosy/husqvarna/128r/golovka-trimmernaya-ht55-gayka-m▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьlevaya-bystraya-zagruzka-povyshennaya-pr/

Позиция № 2:

Источник № 1: Общедоступная ценовая информация интернет магазина Экранная копия от 18.06.2025 https://tdsila.ru/product/golovka-trimmernaia-champion-ht21-c5074-dlia-t▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьet1004a1200a-code-t▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Источник № 2: Общедоступная ценовая информация интернет магазина Экранная копия от 18.06.2025 https://champion.com.ru/catalog/golovy_trimmernye/golovka-trimmernaya-champion-ht21-universalnaya-c5074/

Источник № 3: Общедоступная ценовая информация интернет магазина Экранная копия от 18.06.2025 https://apelsin.ru/catalog/trimmernye_golovki/golovka_trimmernaya_champion_nt21/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3F%3D%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25BD%25D1%258221

Позиция № 3:

Источник № 1: Контракт от 26.05.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьE00038 https://estore.gz-spb.ru/contracts/electronicshop/sign/form/show/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/?backurl=L2NvbnRyYWN0cy9jYXRhbG9nL2NvbW1vbi8/bmFtZT0lRDAlQkIlRDAlQjUlRDElODElRDAlQkElRDAlQjA=

Источник № 2: Общедоступная ценовая информация интернет магазина Экранная копия от 18.06.2025 https://denzel-power.com/catalog/sadovaya_i_uborochnaya_tekhnika/trimmery/leski_dlya_trimmerov/19296/

Источник № 3: Общедоступная ценовая информация интернет магазина Экранная копия от 18.06.2025 https://lemanapro.ru/product/leska-dlya-trimmera-denzel-kvadrat-24-mm-h-175m-na-din-katushke-flex-cord▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/

- Посмотреть таблицу с данными

3. На основании проведенного анализа рынка и расчетов НМЦК составляет: 3 153,4 руб.

4. В соответствии с пунктом 3.20 методических рекомендаций в целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК в соответствии с настоящим разделом, определен коэффициент вариации цены.

,

V - коэффициент вариации;6

- среднее квадратичное отклонение;

цi - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

- средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

5. В соответствии с пунктом 3.21 методических рекомендаций НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:

,

- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

цi - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Контрактный управляющий ____________________ М.Ю. Пушкина

«____» ______________ 2025 год

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

КОНТРАКТ №

г. Санкт-Петербург ____________ 2025 г

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга по Кировскому району
Санкт-Петербурга» (СПб ГКУ «ПСО Кировского района»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Калиничева Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и

__________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице ________________, действующего на основании ______ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар, а именно общая и единичная стоимость которого установлены в Спецификации (приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта, на условиях, установленных настоящим Контрактом, а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет _______ (___ рублей ___ копеек).

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Цена контракта включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара (стоимость упаковки, стоимость Товара, погрузо-разгрузочные работы, расходы на доставку, включая транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).

2.3. Источник финансирования: бюджет Санкт-Петербурга на 2025 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 02.12.2024 N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", код раздела 03, целевая статья▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0.

Оплата производится единовременным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, по факту поставки Заказчику Товара в течение 10 (десять) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке и предоставления Поставщиком документов на оплату (счета, счет-фактуры), при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара. Датой оплаты является дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Заказчик не несет ответственности перед Поставщиком за задержку платежа при нарушении Поставщиком сроков оформления документов на оплату.

3. Порядок поставки Товара

3.1. Срок поставки Товара: в течение 10 рабочих дней с даты подписания контракта.

Адрес поставки: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 67, корп. 3, лит. А

Товар должен быть доставлен Заказчику до истечения срока поставки, определенного п. 3.1. контракта, в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации к настоящему контракту.

3.2. Право выбора способа доставки товара Заказчику принадлежит Поставщику.

3.3. Поставка Товара осуществляется в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 16.30 по предварительному уведомлению Заказчика о дате и времени прибытия Товара.

3.4. Одновременно с Товаром Поставщик передает уполномоченному лицу Заказчика следующие документы:

а) товарную накладную (либо УПД), оформленную в установленном порядке в двух экземплярах; счет-фактуру (при необходимости);

б) счет;

в) копию документа, подтверждающего соответствие товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

г) паспорт изделия на русском языке (при наличии)

3.5. Датой выполнения обязательств в части поставки Товара является дата подписания товарной накладной (УПД) Сторонами.

3.6. Поставщик несет все риски утраты или повреждения Товара до момента его поставки.

3.7. Товар доставляется в таре и упаковке производителя Товара, обеспечивающих сохранность Товара при его перевозке и, при необходимости, последующем хранении. Маркировка Товара должна содержать всю необходимую для однозначной идентификации информацию (наименование производителя, наименование Товара).

4. Порядок приемки Товара

4.1. Приемка Товара осуществляется Заказчиком по факту поставки и заключается в проверке соответствия показателей поставленного товара требованиям, указанным в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту). В случае соответствия поставленного Товара требованиям Контракта, подписывается документ о приемке.

Поставщик может быть привлечен к заполнению Акта приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), установленный Приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н в части показателей Поставщика.

На основании товарной накладной (УПД) Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней формирует, заполняет и подписывает Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) и направляет Поставщику скан-копию.

4.2. Срок приемки в течение двух рабочих дней со дня поставки Товара.

4.3. В случае несоответствия Товара требованиям Контракта составляется двусторонний акт несоответствия, в котором отражаются выявленные недостатки. При немотивированном отказе Поставщика от подписания акта, акт, подписанный только Заказчиком будет считаться действительным.

4.4. При выявлении несоответствия поставленного Товара условиям Контракта, Заказчик направляет Поставщику уведомление о выявленных недостатках с указанием срока их устранения. В случае не устранения недостатков в срок, указанный Заказчиком в уведомлении, последний отказывается от приемки и оплаты. Мотивированный отказ направляется Поставщику в письменной форме.

4.5. Претензии по скрытым недостаткам могут быть заявлены Заказчиком в течение срока полезного использования, гарантийного срока, срока годности (нужное почеркнуть).

4.6. Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.7. Все расходы, связанные с устранением недостатков, несет Поставщик.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.1.4. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Поставщика.

5.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом.

5.1.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять поставленный Товар в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы поставленного Товара.

5.2.2. Своевременно оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Контрактом.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной приемки и оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта.

5.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Контракта.

5.3.3. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.

5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства по поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.4. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих
от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение одного рабочего дня после приостановления поставки.

5.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или указанных в Контракте реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об этом, адрес и реквизиты, указанные в Контракте, будут считаться надлежащими.

5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Контракта:

5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном КоАП РФ, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.

5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.

5.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).

5.5.4. В отношении Поставщика либо лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации: юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента участия в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ.

6. Гарантии

6.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки (но не менее гарантийного срока завода-изготовителя). Замена Товара либо устранение недостатков в течение гарантийного срока осуществляется Поставщиком за собственный счет.

6.2. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им Товара стандартам и требованиям, предъявляемым к Товару такого рода и условиям контракта. Поставщик подтверждает качество Товара соответствующим сертификатом или декларацией о соответствии.

6.3. В случае обнаружения в составе поставки некачественного, нестандартного, не входящего в ассортимент или несертифицированного Товара Заказчик письменно в течение 2 (двух) рабочих дней уведомляет об этом Поставщика, который обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого уведомления за собственный счет заменить такой Товар.

6.4. При выявлении в течение гарантийного срока недостатков поставленного Товара Поставщик обязан в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика (Акта-рекламации) устранить недостатки своими силами и средствами, либо заменить на надлежащего качества Товар; в случае невозможности устранить обнаруженные недостатки – возместить затраты (как фактически понесённые, так и затраты, которые будут понесены) по устранению недостатков. Соответствующее требование (Акт-рекламацию) Заказчик направляет Поставщику средствами факсимильной, компьютерной, телефонной или иной связи.

6.5. После получения от Заказчика соответствующего требования (Акта-рекламации) Поставщик обязан известить Заказчика о сроках устранения выявленных недостатков.

6.3. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену Товара, то на замененный Товар предоставляется новая гарантия.

6.4. Все расходы, связанные с заменой Товара, ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафы, пени) определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о контрактной системе, Правилами определения размеров штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

7.2. Пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

7.3. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом, и фактически исполненных Поставщиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 % цены контракта.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одной тысячи) рублей.

7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (при этом исполнение обязательства исполнителя по перечислению неустойки и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика). Уплата Стороной неустойки не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

8. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта.

8.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

8.2. Контракт действует по 31.12.2025, а в части исполнения обязательств до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту в полном объеме, в том числе и гарантийных обязательств.

8.3. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством.

8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи.

8.5. Односторонний отказ от исполнения Контракта должен происходить в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

8.6. При исполнении Контракта по соглашению сторон могут быть внесены изменения в контракт только в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решать путем

переговоров.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

10. Прочие условия

10.1. Все уведомления сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

10.2. Контракт заключен в форме электронного документа и подписан сторонами с применением электронных подписей уполномоченных лиц Сторон Контракта.

10.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11. Приложения

11.1 Неотъемлемой частью Контракта являются:

Приложение № 1 «Спецификация»

Приложение № 2 «Описание товара»

12. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту

от _____ № _________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

* указание страны происхождения товара обязательно для участника закупки в соответствии с требованиями Федерального Закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Итого (цена Контракта): _________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Контракту

от _____ № _________

Требования к значениям показателей (характеристик) Товара,

позволяющих определить соответствие установленным Заказчиком требованиям

- Посмотреть таблицу с данными