Тендер - Поставка противогололедного реагента №319444907

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Обосн._НМЦК.xlsx
• ПК_антилед.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть07 Просмотр сведений о закупке «Поставка противогололедного реагента для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева».» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6669

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка противогололедного реагента для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева».

Описание объекта закупки: Поставка противогололедного реагента для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева».

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.60

Дата размещения закупки: 09.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:09

Срок завершения подачи оферт: 11.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:08

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Согласно Контракту

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, пл. Пионерская, 1/Литер А

Источник финансирования: Внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, субсидии на государственные задания

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: Согласно Контракту

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно Контракту

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно Контракту

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно Контракту

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ ИМ. А.А. БРЯНЦЕВА"">САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ ИМ. А.А. БРЯНЦЕВА"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Пионерская, Д.1 ЛИТЕР А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Муниципальные образования Города Санкт-Петербурга (города федерального значения), Внутригородские муниципальные образования города Санкт-Петербурга (см. также▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0), муниципальный округ Семеновский, Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ПЛ ПИОНЕРСКАЯ, 1/ЛИТЕР А, 1/ЛИТЕР А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4069

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Лаврецова

Имя Светлана

Отчество Васильевна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

- Посмотреть таблицу с данными

Контракт № /25/ЭМ

ИКЗ

Санкт-Петербург «___»_____________2025 года

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева», именуемое в дальнейшем «Заказчик», лице директора Лаврецовой Светланы Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ) заключили настоящий Контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

Предмет Контракта

Поставщик на условиях Контракта обязуется поставить противогололедный реагент (далее –Товар) для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева». Наименование, требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и количество Товар установлены в Описании объекта закупки (приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется принять соответствующий требованиям Контракта надлежащего качества Товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Цена Контракта и порядок расчетов

Цена Контракта составляет _______ руб. _____ коп. (________________________рублей __ копеек), в том числе НДС ___% _______ руб. _____ коп. Расчёт цены Контракта установлен в Спецификации (приложение №2 к Контракту).

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Цена контракта включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара (стоимость упаковки, стоимость Товара, погрузо-разгрузочные работы, расходы на доставку, включая транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).

Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, по факту поставки Заказчику Товара в течение 7 (семь) дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара. Датой оплаты является дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (как юридическому лицу, так и физическому лицу) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Порядок поставки Товара

Требования к качеству Товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования содержатся в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 2 к Контракту).

Поставка Товара осуществляется по адресу Санкт-Петербург, Пионерская пл., д.1. склад Заказчика.

Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке. Маркировка и упаковка должны соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки (приложение № 1 к Контракту).

В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару. В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

Срок поставки Товара: 5 календарных дня с даты заключения Контракта.

Порядок приемки Товара

Право собственности на Продукцию переходит к Заказчику с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи (форма – приложение № 3 к Контракту) и его передачи по товарной накладной.

Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Заказчик в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Товара и соответствующих сопроводительных документов, производит проверку соответствия состава и качества Товара требованиям Контракта и в случае отсутствия претензий к Товару подписывает акт приема-передачи.

Заказчик проверяет соответствие результатов выполненных обязательств требованиям Договора, в том числе Описании объекта закупки (приложение № 1 к Контракту), расчету стоимости услуг (Приложение № 2 к Договору), а также обязательным требованиям, устанавливаемым к услугам данного рода, условиям Договора.

По итогам проверки выполненных по Договору обязательств Заказчик оформляет Акт приемки товаров, работ, услуг по форме ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(далее – Акт). Акт формируется на основании данных документов, указанных в п. 4.4. Договора и подтверждающих выполнение Поставщиком обязательств, ответственным лицом из состава приемочной комиссии, уполномоченным на его формирование, или иным уполномоченным лицом с обязательным участием Поставщика или представителя незаинтересованной организации. Оформление документов о приемке осуществляется в порядке и на условиях, которые определены в приказе Минфина от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» и учетной политике по бухгалтерскому учету Заказчика. Копию электронного акт приемки, сформированную на бумажном носителе, Заказчик передает на подписание Поставщику вместе с подписанным УПД (универсальный передаточный документ) или мотивированным отказом от приемки поставки. В случае наличия несоответствия выполненных обязательств условиям Договора, Акт с приложением документов, указанных в п. 4.4. Договора, передается в соответствующее структурное подразделение Заказчика, уполномоченное для направления претензионного письма Поставщику.

Претензии по скрытым недостаткам могут быть заявлены Заказчиком в течение срока полезного использования, гарантийного срока, срока годности (нужное почеркнуть).

Все расходы, связанные с устранением недостатков, несет Поставщик.

Права и обязанности Сторон

Заказчик вправе:

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Контракте порядком.

Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Поставщика.

Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом.

В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с 44-ФЗ.

Заказчик обязан:

Своевременно принять поставленный Товар в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы поставленного Товара.

Своевременно оплатить поставленный Товар в соответствии с Контрактом.

Поставщик вправе:

Требовать своевременной приемки и оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями Контракта.

Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Контракта.

Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.

Досрочно исполнить обязательства по Контракту при наличии предварительного письменного согласия Заказчика.

Поставщик обязан:

Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства по поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.

Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

В срок не более 5 (пять) рабочих дней с даты поставки Товара, предоставить в адрес Заказчика акт приема-передачи, товарную накладную, счет и счет-фактуру в соответствии с условиями Контракта.

Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение одного рабочего дня после приостановления поставки.

Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или указанных в Контракте реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об этом, адрес и реквизиты, указанные в Контракте, будут считаться надлежащими.

Поставщик гарантирует, что на момент заключения Контракта:

В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном КоАП РФ, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.

Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.

За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).

В отношении Поставщика либо лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой Товара, являющейся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации: юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента участия в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ.

Гарантии

Поставщик гарантирует соответствие Товара требованиям Контракта по качеству и безопасности в соответствии с условиями Контракта в течение гарантийного срока.

Срок гарантии установлен в Техническом задании (приложение №1 к Контракту).

Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара.

В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять замену Товара, если недостатки Товара вызваны некачественным материалом, некачественным производством и не является результатом действия непреодолимой силы, неправильной эксплуатации, внесения изменений или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц.

Срок замены некачественного Товара устанавливается в Техническом задании (приложение № 1 к Контракту).

Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену Товара, то на замененный Товар предоставляется гарантия, установленная в Техническом задании (приложение № 1 к Контракту).

Все расходы, связанные с заменой Товара, ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафы, пени) определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 44-ФЗ, Правилами определения размеров штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 1 000,00 руб. (одна тысяча рублей 00 копеек).

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 10 % (десять процентов) цены Контракта.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1 000,00 руб. (одной тысячи рублей 00 копеек).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Заказчик вправе произвести оплату по Контракту с удержанием суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

Контракт действует по 31.12.2025, но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту в полном объеме, в том числе и гарантийных обязательств.

Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда;

в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

Односторонний отказ от исполнения Контракта должен происходить в порядке, предусмотренном 44-ФЗ.

Порядок урегулирования споров

Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решать путем переговоров на основании письменной претензии.

Претензия направляется в письменной форме по почте в виде заказного письма с уведомлением о вручении. Срок ответа на претензию – 3 (три) рабочих дня с момента ее вручения. Срок считается соблюденным, если ответ сдан в отделение связи до его истечения.

В случае если Сторона уклоняется от вручения ей претензии, она считается врученной по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента отправления.

В случае не достижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Прочие условия

Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала.

В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте.

При невозможности получения указанных подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте ценным письмом.

В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

Заключая Контракт, Стороны соглашаются осуществлять документооборот в электронном виде через СБИС с использованием электронной цифровой подписи и признавать юридическую силу всех электронных документов, в том числе счетов- фактур, документа о приемке, если на момент формирования электронной цифровой подписи электронного документа сертификат ключа подписи руководителя организации, либо иного уполномоченного лица со стороны направившей документ, является действительным.

Стороны соглашаются применять при осуществлении электронного документооборота формы, форматы и порядок, установленные действующим законодательством и актами компетентных органов, а также соблюдать соответствующие регламенты. Стороны соглашаются применять при осуществлении электронного документооборота совместимые технические средства в соответствии с установленными форматами и порядком.

• Контракт составлен и подписан в электронной форме.
• По просьбе любой Стороны Контракт может быть составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
• Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Приложения

Неотъемлемой частью Контракта являются:

Приложение №1 – Описание объекта закупки.

Приложение №2 – Спецификация.

Приложение № 3 – Форма акта приема-передачи.

Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение№ 1

к Контракту № /25/ЭМ

от __.__.2025

Описание объекта закупки

Поставка противогололедного реагента для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева».

1. Требования к качеству:

Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не быть в залоге или под иным обременением.

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара.

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям
к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться: декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества получателя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки.

2. Требования к техническим характеристикам. Товар должен соответствовать требованиям, указанным в Таблице №1.

Таблица № 1

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к безопасности.

Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и

окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

• Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к

данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

• При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья

потребителя, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред имуществу Заказчика.

• Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской федерации стандартам,

техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам. Качество товара при поставке должно подтверждаться сертификатом/декларацией соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации в соответствии с законодательством РФ.

4. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: в соответствии с Таблицей №1.

5. Требования к упаковке: упаковка, защищающая от повреждений и воздействия внешней среды. Упаковка должна обеспечить сохранность товара при транспортировке и дальнейшем хранении.

6. Требования к отгрузке товара:

О дате и времени поставки товара в здание театра Поставщик извещает Заказчика за 1 (один) рабочий день до указанной даты.

Время доставки товара должно быть согласовано с Заказчиком, в рабочие дни с 9.30 до 17.00 в помещения, указанные Заказчиком.

Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, Пионерская пл. д 1

7. Сроки поставки: 5 календарных дня с даты заключения контракта.

Контактное лицо для Поставки товара: специалист по АХО Ларичева Наталья Александровна

Телефон ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

8. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: в цену товаров должны быть включены все расходы, включая расходы на доставку, разгрузку товара на склад Заказчика.

9. Гарантийный срок на поставляемый Товар должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке, но не может быть менее срока действия гарантии производителя на данный Товар.

Гарантия качества на поставляемый Товар предоставляется в соответствии с техническими документами на данный вид Товара.

Срок замены некачественного Товара: 5 рабочих дня с даты направления претензии.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение№ 2

к Контракту № /25/ЭМ

от __.__.2025

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого Цена Контракта:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение№ 3

к Контракту № /25/ЭМ

от __.__.2025

НАЧАЛО ФОРМЫ

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

к контракту № /25/ЭМ от __. __.2025

Санкт-Петербург « __»___________ 2025 года

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева» (сокращенное наименование СПб ГБУК «Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Лаврецовой Светланы Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

Поставщик передал, а Заказчик принял:

- Посмотреть таблицу с данными

Товар __ соответствует требованиям Контракта. Заказчик __ имеет претензий к Поставщику.

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

КОНЕЦ ФОРМЫ

- Посмотреть таблицу с данными