Тендер - Поставка пластика для 3D принтера RAISE3D для функционирования центра цифрового образования «IT-куб» №300778031

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_Контракта_со_спецификацией

КОНТРАКТ №

г. Нижний Новгород « » июня 2025г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородский радиотехнический колледж» (ГБПОУ «НРТК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кормщиковой Ирины Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в _________, действующего на основании _______, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ ст. 93 ч. 1 п.5 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется осуществить поставку пластика для 3D принтера RAISE3D для функционирования центра цифрового образования «IT-куб» (далее — Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Контракту) и передать товар Заказчику, являющимися неотъемлемой частью контракта.
1.2. Заказчик обязуется принять поставленные товары и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.2. Общая цена настоящего Контракта составляет _________ (____________рублей) ____копеек, _______________.
2.3. В общую цену настоящего Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе расходы на перевозку, доставку, погрузку/разгрузку до места складирования товара у заказчика, страхование, командировочные расходы, таможенные пошлины, все налоги, сборы, другие обязательные платежи, а также прочие расходы, связанные с поставкой товара.
2.4. Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке: 2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 14 настоящего Контракта.
2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации. Финансирование осуществляется за счет средств бюджетных учреждений: субсидия на функционирование центра цифрового образования детей (код субсидии▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).
2.4.3. Расчет за поставленные товары осуществляется после поставки товаров в полном объеме в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами товарной накладной/УПД, и получения Заказчиком счета, счет-фактуры.
2.5. Поставщик обязан исполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные п. 3.1., разделом 4 и 5 настоящего Контракта.
2.6. В соответствии с подпунктом а) пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий исполнения Контракта.
2.7. В соответствии с подпунктом б) пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», может быть увеличено или уменьшено предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество поставляемого товара.

Права и обязанности сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Поставить весь Товар в объеме, предусмотренном Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и настоящим Контрактом Заказчику в состоянии, отвечающем требованиям Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

3.1.2. Доставить товар своим транспортом и за свой счет к месту поставки товара, а также представить все принадлежности и документы, относящиеся к товару (сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае если товары, поставляемые в рамках настоящего Контракта, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.

3.1.3. Передать Заказчику товары надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту). По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок не более 7 рабочих дней произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации.

3.1.4. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта.

3.1.5. Осуществлять постоянный контроль за поставкой Товара, его соответствием требованиям, устранить за свой счет выявленные недостатки, дефекты поставляемого товара.

3.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

3.1.7. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка в 10-дневный срок уведомить об этом Заказчика.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.2.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товары. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Обеспечить приемку поставляемого по настоящему Контракту товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.3.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

3.3.3. Своевременно извещать Поставщика о выявленных недостатках, дефектах и составлять письменные подтверждения (акт) о нарушениях критериев качества поставляемого Товара и условий настоящего Контракта.

3.3.4. Немедленно уведомить Поставщика при обнаружении недостатков поставленного Товара или отступлений от условий настоящего Контракта.

3.3.5. Принять по согласованию Товар, заменяемый в процессе исполнения Контракта.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров.

3.4.2. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.4.3. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

4. Порядок и сроки поставки Товара

4.1. Местом поставки товара является:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г .Нижний Новгород, ул. Генкиной, д.84

(с понедельника по пятницу с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов).

4.2. Поставка осуществляется с даты заключения Контракта в течении 70 рабочих дней.

4.3. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком товарной накладной/ УПД (универсальный передаточный документ).

4.4. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком.

4.5. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты настоящего Контракта, дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи.

5. Порядок приемки Товара

5.1. Поставщик в срок, указанный в разделе 1 Контракта, при поставке товара должен передать Заказчику следующие документы на русском языке:

-товарную накладную/УПД ;

-счет/счет-фактуру или УПД (универсальный передаточный документ);

-сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.2. Приемка товара осуществляется в месте поставки товара.

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. В случае частичной поставки товара, товар Заказчиком не принимается. Партия с некомплектным Товаром, Товаром ненадлежащего качества, Товаром с неправильной либо неполной документацией на Товар также считается не поставленной.

5.4. Для проверки соответствия поставленного Товара условиям Контракта в течение 2 рабочих дней с момента получения акта приема-передачи Товара Заказчиком проводится экспертиза.

5.5. Для проведения экспертизы эксперты вправе запрашивать у Сторон дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

5.6. В течение 2 календарных дней с момента оформления заключения Заказчиком подписывается и направляется в адрес Поставщика один экземпляр акта приема-передачи Товара, либо мотивированный отказ от приемки Товара.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до подписания товарной накладной/УПД) Заказчиком несет Поставщик.

5.8. Поставщик поставляет Товар с обязательной отметкой в товарной накладной/УПД (универсальный передаточный документ): «Поставка по Контракту №____ от «___» июня 2025 г.»

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063» (далее – Постановление № 1042) в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа)).

6.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

6.2.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации** от не уплаченной в срок суммы.

** Здесь и далее по тексту значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату (Основание: Указание Центрального банка Российской Федерации от 11.12.2015 №3894-У "О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России").

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Поставщику требование об уплате пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.5. В целях максимального взыскания неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по контракту исполнение обязательств Поставщиком по перечислению неустойки в доход областного бюджета возлагаются на заказчика.

6.6. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств по настоящему контракту заказчик вправе: уменьшить оплату по контракту на сумму неустойки (пени, штрафа), подлежащую взысканию, с перечислением указанной суммы в доход областного бюджета, в соответствии с расчётом и обоснованием начисленной суммы неустойки (пени, штрафа).

6.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Поставщика от обязанностей по исполнению настоящего Контракта.

6.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.9. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Контракту.

6.10. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту. Обстоятельства непреодолимой силы также должны быть документально подтверждены уполномоченным органом. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

6.11. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств по настоящему Контракту приостанавливается, и санкции за неисполнение обязательств не применяются.

6.12. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что Сторонами приняты установленные меры по извещению, продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Контракту на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

6.13. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о дальнейшем исполнении настоящего Контракта.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне настоящего Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают настоящий Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.

8.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта и не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде.

9. Изменение и расторжение Контракта

9.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

9.1.1. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные настоящим Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

9.2. Изменения в настоящий Контракт должны быть оформлены Сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

9.3. В случае уменьшения ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности исполнения Контракта, Заказчик обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества Товара.

Сокращение количества Товара при уменьшении цены Контракта на основании абзаца 1 данного пункта осуществляется в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены Контракта, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090.

Принятие Заказчиком решения об изменении Контракта на основании абзаца 1 данного пункта осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества Товара.

В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в абзаце 1 данного пункта, которые обусловливают невозможность исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из Контракта, Заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из Контракта, предметом которого является поставка Товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком обязательства исполнены.

Поставщик вправе потребовать от Заказчика возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий Контракта.

9.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), лично под расписку или направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), лично под расписку);

дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) заказного письма, либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).

9.7.Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.8. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с п.9.5. настоящего Контракта.

9.9. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта

10. Срок действия Контракта

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. Стороны Контракта, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по Контракту или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.

11.2. Для исполнения Контракта не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами Контракта, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.

11.3. В случае возникновения у стороны Контракта реальных оснований полагать о возможном нарушении данных требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону вплоть до постановки вопроса о приостановлении исполнения контрактных обязательств до разрешения сложившейся ситуации.

11.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по Контракту соответствующая сторона должна в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне о принятых мерах по исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.

11.5. В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с исполнением Контракта, пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться от исполнения Контракта, что влечёт его автоматическое полное или частичное расторжение с момента получения другой стороной уведомления об этом.

11.6. Пострадавшая сторона также вправе требовать возмещения в полном объёме всех причинённых ей убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), вызванных односторонним расторжением Контракта по вине другой стороны. Кроме того, с виновной стороны подлежит взысканию штраф в размере 50% от общей цены Контракта.

12. Официальные уведомления

12.1. Все сообщения по настоящему Контракту, которым Стороны намерены придать официальный характер, осуществляются Сторонами в форме Уведомлений, требования, по оформлению которых предусмотрены настоящим разделом Контракта (по тексту Контракта – официальное уведомление).

В обязательном порядке в форме Официальных уведомлений составляются следующие документы:

Претензия по количеству (комплектности), Претензия по качеству, Возражения против расторжения, Уведомление о расторжении Контракта по соглашению сторон, уведомление об одностороннем отказе от исполнения контракта, Претензия о возмещении убытков, Претензия об уплате неустойки, Уведомление об отказе от возмещения, Уведомление о смене контактных данных, Уведомление о смене реквизитов, Уведомление о реорганизации (ликвидации).

12.2. Уведомление составляется Стороной на её бланке, нумеруется и датируется, вносится в реестр корреспонденции, подписывается руководителем (уполномоченным заместителем руководителя), подпись которого заверяется печатью Стороны, содержит контактные данные исполнителя.

12.3. Уведомление направляется факсимильной связью:

Заказчику по телефону▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть26 или по электронной почте: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Поставщику по телефону _______ или по электронной почте: ________,

12.4. В день направления уведомление дублируется почтовой связью заказным письмом с уведомлением по адресам, указанным в разделе 14 настоящего Контракта.

13. Прочие условия

13.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

13.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

13.3. К настоящему Контракту прилагается Спецификация (Приложение № 1)

13.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.

13.5. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными