Тендер - Поставка Натрия едкого Р/Р марки РД №301281829

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть29 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Краснодарский крайМесто поставки (адрес):353500, Краснодарский край, г. Темрюкский район, ст-ца Тамань, ул. Карла Маркса, 1
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 10.06.2025 по 18.06.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Обоснование_НМЦД - Посмотреть таблицу с даннымиаукционная_документация_МСПxx

УТВЕРЖДЕНО

Управляющий директор

ООО «Кубань-Вино»

____________________/ Беловол Ж.В.

«10» июня 2025 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

(аукционная документация)

«Поставка Натрия едкого Р/Р марки РД»

ст. Старотитаровская

2025 г.

- Посмотреть таблицу с данными

5

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги

Место:

353500, Краснодарский край, г. Темрюкский район, ст-ца Тамань, ул. Карла Маркса, 1 (обособленное подразделение ООО «Кубань-Вино»)

Условия:

Доставка силами и за счет Поставщика. Стоимость доставки включена в его стоимость. Договором не установлена обязанность получить Товар на всю сумму, указанную в п. 3.1 Договора.

Сроки:

с 15.07.25г по 28.11.25

Поставки партиями, согласно заявкам, которые должны быть направлены Поставщику в произвольной форме по средствам электронной почты не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты поставки на склад Покупателя. Заявка содержит:

- Наименование товара

- Количество

- Дата поставки

6

Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора

Сведения о начальной (максимальной) цене договора

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (двенадцать миллионов триста восемьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек

Формула цены и максимальное значение цены договора

Не установлено

Цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора

Не установлено

Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей

Согласно п. 5 Приложения № 11 к Положению.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора осуществлено Заказчиком методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) (Приложение № 5 к настоящей Документации) на основании информации о рыночных ценах идентичных услуг, полученных от исполнителей.

Цена товара устанавливается в рублях и включает в себя НДС (при условии указания в спецификации), стоимость тары, упаковки, маркировки и доставки товара, а также все другие расходы Поставщика, понесенные им в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, включая уплату последним налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, если иное не указано в Спецификации (Приложении №1) к Договору.

7

Величина снижения начальной (максимальной) цены договора - «шаг аукциона»

от 0,5 процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены договора.

8

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги

Форма: Оплата Товара производится Покупателем на основании выставленных Поставщиком счетов путем банковского перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Сроки и порядок оплаты: 100% в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документов о приемке поставленного товара.

9

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Требования к качеству и безопасности:

Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности, установленным для данной категории товаров законом, техническими регламентами, стандартами (в том числе ГОСТ, ТУ), иными нормативными документами, а также условиям настоящего Договора. При необходимости, стороны предусматривают дополнительные требования к качеству товара в Спецификации (Приложении №1) к Договору.

Качеству Товара должно соответствовать ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 сорт высшей нормы.

Требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги:

В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к настоящей Документации), условиями проекта договора.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком:

Поставляемый Товар должен быть затарен и (или) упакован стандартным для данного товара способом, а при отсутствии такового - способом, обеспечивающим сохранность товаров подобного рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

Маркировка товара должна соответствовать установленным требованиям.

Требование к возвратной таре:

Еврокуб (31НА1-ПЭНД-ХП-1000-ДП)

Габариты (Д*Ш*В), мм 1200 x 1000 x 1165.

• Объем, л: 1000.

• Форма: Прямоугольная

• Вес, кг: 65.

• Материал: Полиэтилен низкого давления

• Цвет: Натуральный

• Тара и обрешетка не должна иметь скрытых и внешних повреждений и дефектов.

Возвратная тара после использования должна забираться силами и за счет Поставщика.

Каждый еврокуб должен иметь маркировочный ярлык, на котором должна быть указана следующая информация:

- Наименование Поставщика;

- Наименование Производителя;

- Наименование товара;

- Количество (кг);

- Номер партии;

- Дата производства.

Иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика:

Остаточный срок годности на момент поставки на склад Покупателя составляет не менее 75% от срока, установленного изготовителем.

10

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке

Согласно подразделу 5.4. Приложения № 9 к Положению, Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Согласно подразделу 4.1. Приложения № 9 к Положению, Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

Предложение участника конкурентной закупки в отношении предмета такой закупки (форма №1 приложения №1 к документации).

В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений об участнике аукциона и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки является юридическое лицо (форма №2 приложения №1 к документации).

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки является индивидуальный предприниматель (форма №2 приложения №1 к документации).

3. Идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) (форма №2 приложения №1 к документации).

4. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц (форма №2 приложения №1 к документации).

5. Копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки, за исключением случаев подписания заявки:

5.1. Индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель.

5.2. Лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее по тексту настоящего раздела Положения - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо.

6. Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом «е» пункта 9 подраздела 4.1 раздела 4 Приложения № 9 к Положению.

7. Копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством РФ и для участника конкурентной закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой.

8. Информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке:

8.1. Реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств.

8.2. Независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке участником такой закупки предоставляется независимая гарантия.

9. Декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке:

9.1. Непроведение ликвидации участника конкурентной закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом).

9.2. Неприостановление деятельности участника конкурентной закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

9.3. Отсутствие у участника конкурентной закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято.

9.4. Отсутствие у участника конкурентной закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и/или преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

9.5. Отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

9.6. Соответствие участника конкурентной закупки указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством РФ информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы).

9.7. Обладание участником конкурентной закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты.

9.8. Обладание участником конкурентной закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

10. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством РФ и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством РФ они передаются вместе с товаром.

11. наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), информация и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ;

Оформление заявки: заявка на участие в закупке может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется.

Электронные документы, входящие в состав заявки должны иметь один из распространенных форматов документов: с расширением (*), (*x), (*), (*x), (*.txt), (*.pdf), (*.jpg) и т.д.

11

Инструкцию по составлению заявки

Согласно пп. 4.2.3. подраздела 4.2. приложения № 3 к Положению, Все документы, входящие в состав заявки, представляются на русском языке (за исключением случаев, когда в составе заявки представляются копии документов, выданных участнику процедуры закупки третьими лицами на ином языке: в таком случае копии таких документов, могут представляться на языке оригинала при условии приложения к ним перевода этих документов на русский язык, заверенного способом, установленным извещением и документацией о закупке.

Согласно пп. 4.2.4. подраздела 4.2. приложения № 3 к Положению, Документы в составе заявки представляются в электронной форме. Все документы, в том числе, формы, заполненные в соответствии с требованиями извещения и документации о закупке и входящие в состав заявки должны быть представлены участником процедуры закупки посредством использования функционала ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате и подписаны ЭП лица, которое является уполномоченным представителем участника процедуры закупки и полномочия которого подтверждены документами, входящими в состав заявки.

Согласно пп. 4.2.5. подраздела 4.2. приложения № 3 к Положению, В случае если регламентом ЭТП предусмотрено направление в составе заявки документов, представленных им (в статусе «поставщика») в момент аккредитации на ЭТП, участник процедуры закупки обязан обеспечить актуальность направляемых сведений.

12

Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик

Участник описывает поставляемый товар, работу, услугу в соответствии с Техническим заданием приложением №3 к настоящей документации.

Согласно п. 9.6.2. подраздела 9.6. Положения, Описание продукции должно быть подготовлено участником процедуры закупки в соответствии с требованиями извещения о закупке в виде подробного предложения участника процедуры закупки в отношении продукции, включающего в себя предложения в отношении функциональных характеристик /потребительских свойств, количественных и качественных характеристик продукции, отличные от требований документации о закупке или эквивалентные им.

Сведения, которые содержатся в заявке участника, не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.

При описании продукции участник процедуры закупки должен использовать общеизвестные /стандартные показатели, термины и сокращения в соответствии с требованиями документации о закупке и (или) извещении.

Электронные документы, входящие в состав заявки должны иметь один из распространенных форматов документов: с расширением (*), (*x), (*), (*x), (*.txt), (*.pdf), (*.jpg) и т.д.

13

Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов)

Порядок подачи заявок на участие в закупке (этапах)

Порядок подачи заявок:

Согласно пп. 4.1.1 подраздела 4.1., приложения № 3 к Положению, Участник процедуры закупки формирует заявку в соответствии с требованиями и условиями, указанными в извещении и / или документации о закупке. Каждый участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку. В случае проведения закупки по нескольким лотам на каждый лот подается отдельная заявка.

Согласно пп. 4.1.2 подраздела 4.1., приложения № 3 к Положению, Подача заявки означает, что участник процедуры закупки изучил Положение, извещение и /или документацию о закупке (включая все приложения к ней), а также изменения и разъяснения и безоговорочно согласен с условиями участия в закупке, содержащимися в извещении и в документации о закупке.

Согласно пп. 4.1.3 подраздела 4.1., приложения № 3 к Положению, Для участия в закупках, проводимых в электронной форме на ЭТП, поставщик должен пройти процедуру регистрации (аккредитации) на ЭТП. Регистрация (аккредитация) осуществляется оператором ЭТП. Подача заявок на бумажном носителе не допускается.

Согласно пп. 4.1.4 подраздела 4.1., приложения № 3 к Положению, До подачи заявки участник процедуры закупки обязан ознакомиться с извещением и документацией о закупке, а также регламентом ЭТП, в том числе самостоятельно обеспечить соответствие автоматизированного рабочего места пользователя требованиям оператора ЭТП.

Согласно пп. 4.1.5 подраздела 4.1., приложения № 3 к Положению, Все прямые и косвенные затраты, связанные с получением аккредитации и работой на ЭТП (в том числе расходы на получение ЭП, расходы на получение документов, расходы на приобретение и / или настройку программного обеспечения и технических средств, расходы, связанные с оплатой услуг оператора ЭТП и иные расходы), возлагаются на поставщика в полном объеме.

Согласно пп. 4.1.6 подраздела 4.1., приложения № 3 к Положению, Порядок регистрации (аккредитации) поставщиков на ЭТП, а также тарифы для оплаты и получения доступа к участию в процедурах закупки устанавливаются в соответствии с регламентом ЭТП.

Согласно пп. 4.2.8. подраздела 4.2. приложения № 3 к Положению, Участник процедуры закупки вправе подать, изменить или отозвать ранее поданную заявку в любое время до установленных в документации о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок в порядке, установленном функционалом ЭТП.

Согласно пп. 4.2.9. подраздела 4.2. приложения № 3 к Положению, Участник процедуры закупки не вправе отозвать или изменить поданную заявку после окончания срока подачи заявки.

- Посмотреть таблицу с данными

Место проведения Аукциона:

На электронной торговой площадке РТС-тендер: //www.rts-tender.ru/.

Порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов). Порядок рассмотрения заявок, в том числе основания для отказа в допуске к участию в закупке; порядок подведения итогов закупки (этапа закупки);

Согласно п. 4.6.2. подраздела 4.6. приложения № 3 к Положению, В рамках рассмотрения первых частей заявок ЗК принимает решение о признании заявок соответствующими либо не соответствующими требованиям заказчика на основании установленных в документации о закупке и (или) извещении измеряемых критериев отбора.

Согласно п. 4.6.3. подраздела 4.6. приложения № 3 к Положению, Участники процедуры закупки, заявки которых признаны соответствующими требованиям документации о закупке и (или) извещении, допускаются к проведению процедуры закупки и признаются участниками закупки. Участники процедуры закупки, заявки которых признаны не соответствующими требованиям заказчика, в дальнейшей процедуре закупки не участвуют

Согласно п. 4.6.4. подраздела 4.6. приложения № 3 к Положению, В ходе проведения процедуры рассмотрения первых частей заявок, в том числе с учетом окончательных предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях выполнения договора (при необходимости), ЗК в отношении каждой поступившей заявки осуществляет следующие действия:

(1) проверку состава и содержания первой части заявки на соответствие требованиям документации о закупке и (или) извещении;

(2) проверку соответствия предлагаемой продукции и условий исполнения договора требованиям, установленным в документации о закупке и (или) извещении;

(3) проверку соблюдения порядка описания продукции, предлагаемой к поставке в составе заявки на участие в закупке, на соответствие требованиям, установленным в документации о закупке и (или) извещении;

(4) принятие решения о допуске или об отказе в допуске участников процедуры закупки к участию в закупке и о признании их участниками закупки в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в документации о закупке и (или) извещении.

Согласно п. 4.7.1. подраздела 4.7. приложения № 3 к Положению, Закупочная комиссия отклоняет заявку (первые части) участника процедуры закупки по следующим основаниям:

непредоставление в составе первой части заявки на участие в закупке документов и сведений, предусмотренных документацией о закупке и (или) извещении; нарушение требований документации о закупке и (или) извещении к содержанию первой части заявки;

указание в первой части заявки сведений об участнике закупке;

указание в первой части заявки сведений о ценовом предложении участника закупки;

несоответствие предлагаемой продукции и/или условий исполнения договора требованиям, установленным в документации о закупке и (или) извещении;

несоблюдение требований документации о закупке и (или) извещении к описанию продукции, предлагаемой к поставке в составе первой части заявки на участие в закупке.

наличие в составе первой части заявки на участие в закупке недостоверных сведений.

Согласно п. 4.8.1. подраздела 4.8. приложения № 3 к Положению, в ходе процедуры рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке проводится заседание ЗК, итоги работы которой оформляются протоколом рассмотрения первых частей заявок.

Согласно п. 4.10.1 подраздела 4.10. приложения № 3 к Положению, После официального размещения протокола проведения аукциона оператор ЭТП направляет заказчику вторые части заявок участников, допущенных к участию в закупке (подавших ценовое предложения в ходе проведения аукциона). Вторые части заявок участников, отклоненных от участия в закупке, остаются конфиденциальными и не направляются оператором ЭТП заказчику.

Согласно подраздела 4.11 приложения № 3 к Положению,

В ходе проведения процедуры рассмотрения вторых частей заявок ЗК в отношении каждой поступившей заявки осуществляет следующие действия:

(1) проверку состава и содержания второй части заявки на соответствие требованиям документации о закупке;

(2) проверку участника закупки (в том числе всех лиц, выступающих на стороне одного участника закупки) на соответствие требованиям, установленным в документации о закупке;

(3) принятие решения о соответствии или о несоответствии заявки на участие в закупке, участников закупки требованиям документации о закупке в соответствии с критериями отбора и в порядке, установленными в документации о закупке;

(4) принятие решения о допуске или отказе в допуске к участию в закупке и признании участником процедуры закупки.

Согласно подраздела 4.12 приложения № 3 к Положению,

ЗК отклоняет заявку (вторые части) участника процедуры закупки по следующим основаниям:

(1) непредоставление в составе второй части заявки на участие в закупке документов и сведений, предусмотренных документацией о закупке; несоответствие второй части заявки требованиям документации о закупке;

(2) несоответствие участника закупки требованиям документации о закупке, в том числе несоответствие лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, требованиям документации о закупке;

(3) наличие в составе заявки на участие в закупке недостоверных сведений.

(4) несоответствие предлагаемой продукции и/или условий исполнения договора требованиям, установленным в документации о закупке и (или) извещении;

Согласно подраздела 4.13 приложения № 3 к Положению, В ходе рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке проводится заседание ЗК, итоги работы которой оформляются протоколом рассмотрения вторых частей заявок (подведения итогов аукциона).

Согласно пп. 4.8.3. подраздела 4.8 приложения № 3 к Положению, Любой участник процедуры закупки после официального размещения протокола рассмотрения первых частей заявок вправе направить заказчику посредством функционала ЭТП запрос о разъяснении результатов рассмотрения относительно своей заявки. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить такому участнику процедуры закупки соответствующие разъяснения. Не предоставляются разъяснения результатов рассмотрения заявок в отношении иных участников процедуры закупки.

- Посмотреть таблицу с данными

Порядок проведения аукциона в электронной форме

Согласно п. 4.9.1. подраздела 4.9. приложения № 3 к Положению, В аукционе могут участвовать только участники закупки, допущенные к нему по результатам рассмотрения первых частей заявок. Аукцион проводится оператором ЭТП путем использования соответствующих программных и технических средств, не требующих проведения заседания ЗК.

Согласно п. 4.9.2. подраздела 4.9. приложения № 3 к Положению, Аукцион проводится на ЭТП в день и время, указанные в извещении и документации о закупке, с использованием программно-аппаратных средств такой ЭТП. Оператор ЭТП обязан обеспечить непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников закупки к участию в нем, а также выполнение предусмотренного настоящим подразделом, документацией о закупке, регламентами ЭТП порядка на протяжении всего срока проведения аукциона.

Согласно п. 4.9.3. подраздела 4.9. приложения № 3 к Положению, В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукцион проводится последовательно по каждому лоту, начиная с первого, с перерывом начала проведения аукциона по каждому следующему лоту в 10 (десять) минут. Проведение аукциона по каждому следующему лоту начинается только после завершения аукциона по предыдущему.

Согласно п. 4.9.4. подраздела 4.9. приложения № 3 к Положению, Аукцион проводится путем снижения НМЦ на шаг аукциона, который составляет от 0,5 до 5% (от половины процента до пяти процентов) НМЦ.

Согласно п. 4.9.6. подраздела 4.9. приложения № 3 к Положению, Если в течение 10 (десять) минут после начала проведения аукциона не подано ни одного предложения о цене договора либо подано только одно предложение о цене договора, процедура закупки признается несостоявшейся, а проведение аукциона автоматически завершается программно-аппаратными средствами ЭТП.

Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками предложений о цене договора с учетом следующих требований:

1) «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора;

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах «шага аукциона»;

3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной форме.

В течение одного часа после окончания срока подачи предложений о цене договора оператор электронной площадки составляет и размещает на электронной площадке и в ЕИС протокол подачи предложений о цене договора, содержащие дату, время начала и окончания подачи предложений о цене договора и поступившие минимальные предложения о цене договора каждого участника аукциона в электронной форме с указанием времени их поступления.

Согласно п. 4.9.11. подраздела 4.9. приложения № 3 к Положению, По результатам проведения аукциона процедура закупки признается несостоявшейся в случаях, указанных в приложении № 7 к Положению.

14

Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям.

Требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии

Согласно п. 9.4.3. подраздела 9.4. Положения, установлены обязательные требования к участникам закупки:

(1) отвечать требованиям, установленным в соответствии с законодательством, если законодательством установлены специальные требования, касающиеся исполнения обязательств по предмету договора (в том числе наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и /или наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ);

(2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

(3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

(4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

(5) отсутствие у участника закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с исполнением договора, являющегося предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

(6) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях;

(7) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

(8) участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

(9) у участника закупки отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленные законодательством РФ.

Согласно п. 9.4.4. подраздела 9.4.Положения, установлено требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) реестре, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки

Не установлены

Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии.

Не установлены

Требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии

Не установлены

16

Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке

Не установлено.

17

Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его

предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого

обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения

договора), и срок его исполнения

Основное обязательство, исполнение которого обеспечивается и срок его исполнения:

Поставка Натрия едкого Р/Р марки РД

Срок исполнения обязательства: С 15.07.25г по 28.11.25

Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок предоставления:

Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на счет Заказчика в размере 5 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(шестьсот девятнадцать тысяч триста двенадцать) рублей 50 копеек. Способ обеспечения исполнения Договора определяется участником закупки, с которым заключается Договор, самостоятельно.

Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора. При этом участник, с которым заключается договор предоставляет обеспечение исполнения договора до его подписания в сроки, установленные Положением о закупке в части порядка заключения договора.

Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения Договора в срок, установленный для заключения Договора, такой участник считается уклонившимся от заключения Договора.

Срок возврата Заказчиком денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора составляет 7 (семь) рабочих дней с момента полного исполнения второй стороной договора своих обязательств/расторжения договора, если иное не установлено в Договоре.

Согласно подразделу 5.14 приложения № 9 к Положению, В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора установлены следующие требования:

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Закона 44-ФЗ;

2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Закона 44-ФЗ;

3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

4) независимая гарантия должна содержать:

а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Закона 223-ФЗ.

При этом такая независимая гарантия:

1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

2) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки, требованиям, предусмотренным данным пунктом, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», установлены дополнительные требования к независимой гарантии:

- Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, должна быть составлена по типовой форме согласно приложению, N 3 Положения о независимых гарантиях, утв. Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397, на условиях, определенных гражданским законодательством и Законом о закупках, и содержать следующие дополнительные требования:

а) условие о праве заказчика (бенефициара) предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспеченных ею обязательств составленное по форме согласно приложению N 4 Положения о независимых гарантиях, утв. Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397, требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, которые предусмотрены договором и в отношении которых заказчиком (бенефициаром) осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора;

б) условие о праве заказчика (бенефициара) направлять требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара). Выбор формы направления такого требования осуществляется заказчиком (бенефициаром) самостоятельно. В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии на бумажном носителе представляются оригиналы указанных в пункте 9 Положения о независимых гарантиях, утв. Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397, документов или заверенные заказчиком (бенефициаром) их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени заказчика (бенефициара), также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени заказчика (бенефициара). В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии в форме электронного документа документы, предусмотренные перечнем, указанным в пункте 9 Положения о независимых гарантиях, утв. Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397, представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара);

в) условие об обязанности гаранта рассмотреть требование заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем, указанным в пункте 9 Положения о независимых гарантиях, утв. Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397;

г) условия, предусмотренные абзацем четвертым подпункта "а" и подпунктами "в" - "е" пункта 5 Положения о независимых гарантиях, утв. Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397.

7. Независимая гарантия не должна содержать условия:

а) предусматривающие или влекущие представление заказчиком (бенефициаром) гаранту, в том числе одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, документов, не предусмотренных перечнями, указанными в пунктах 8 и 9 Положения о независимых гарантиях, утв. Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397;

б) о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии в случае непредставления заказчиком (бенефициаром) гаранту уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или о расторжении договора;

в) допускающие или влекущие взимание гарантом с заказчика (бенефициара) платы за представление заказчиком (бенефициаром) гаранту требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие необходимость использования заказчиком (бенефициаром) информационных систем, предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме электронного документа.

В ходе исполнения договора поставщик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа: Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора по результатам проведения аукциона в электронной форме № _______ от «__» __________ 20 __ года.

18

Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке

Порядок: Согласно подразделу 3.3. приложения № 3 к Положению, Поставщик, заинтересованный в предмете закупки, вправе направить заказчику посредством программных и технических средств ЭТП (при условии аккредитации поставщика на ЭТП) запрос о разъяснении положений извещения, документации о закупке в срок не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока подачи заявок. При этом функционал ЭТП должен обеспечивать конфиденциальность сведений о лице, направившем запрос.

Ответ на запрос, поступивший в установленные сроки, заказчик обязуется официально разместить в тех же источниках, что и извещение, и документацию о закупке, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса и не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания срока подачи заявок.

Заказчик вправе не предоставлять разъяснения по запросам, поступившим с нарушением сроков.

В ответе указывается предмет запроса без указания лица, направившего запрос, а также дата поступления запроса.

Заказчик вправе без получения запросов от участников процедуры закупки официально разместить разъяснения извещения и документации о закупке.

Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки и/или документации о закупке не должны изменять предмет такой закупки и существенные условия проекта договора.

Дата и время окончания срока предоставления разъяснений участникам закупки положений извещения о закупке 17.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00, при условии, что запрос поступил не позднее 10.06.2025.

Форма: форма запроса на разъяснения положений извещения о закупке и форма разъяснений извещения предусмотрены Приложением № 2 к настоящему извещению.

19

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

Единственным критерием оценки является цена договора.

20

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

Победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленный «шаг аукциона».

21

Предоставление национального режима при осуществлении закупок

Согласно п. 1. Приложения № 6 к Положению, при осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного

государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством РФ мер, предусмотренных пп. 1 п. 2 настоящего Приложения. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством РФ, положения настоящего Приложения, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.

Согласно п.п. м) п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, запрет, ограничение, преимущество не распространяются на закупки, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" отдельными заказчиками, в том числе хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов.

Согласно п.п. л) п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 о мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения по перечню согласно приложению № 3 ПП РФ № 1875 от 23 декабря 2024 г. применяется при осуществлении в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" закупок отдельными заказчиками, являющимися хозяйственными обществами, указанными в пунктах▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 2 статьи 1 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Товар включенный в объект закупки (код ОКПД 2 С 20.13.25.111, наименование " Натрий едкий Р/Р марки РД") не содержится в Приложении № 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения при осуществлении закупок в соответствии с федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

22

Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке

Участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

23

Срок, установленный для заключения договора

Согласно п. 1.13. приложения 9 к Положению, Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 20 (двадцати) дней после официального размещения протокола, которым были подведены итоги конкурентной закупки за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.2.2 Положения. Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств ЭТП и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой закупки, заказчика, а исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. Договор по результатам конкурентной закупки с участием СМСП заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.

Согласно п.10.2.3 подраздела 10.2 Положения, Договор по итогам конкурентной закупки, проводимой в электронной форме может быть заключен как посредством электронной торговой площадки, так и вне электронной торговой площадке на бумажном носителе, за исключением закупки, участниками которой могут быть только СМСП.

Согласно п.10.2.4, подраздела 10.2 Положения, По результатам конкурентной закупки договор заключается с победителем конкурентной закупки, а в случаях, предусмотренных Положением, с иным участником этой закупки, заявка которого на участие в этой закупке признана соответствующей требованиям, установленным документацией и (или) извещением о закупке.

(1) Заказчик направляет победителю, иному участнику закупки, в случаях установленных настоящим Положением, без подписи проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, либо предложения о цене за право заключения договора, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), иной информации, указанной в заявке, окончательном предложении участника конкурентной закупки, в течение 5 (пяти) дней с даты:

(2) размещения в ЕИС протокола, которым были подведены итоги закупки и определен ее победитель;

(3) размещения в ЕИС протокола об отстранении победителя закупки в случаях, предусмотренных документацией о закупке;

(4) размещения в ЕИС протокола об уклонении победителя закупки от заключения договора.

Согласно п.10.2.5, подраздела 10.2 Положения, В течение пяти дней с даты получения проекта договора победитель конкурентной закупки подписывает указанный проект договора, направляет Заказчику подписанный проект договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий. В протоколе разногласий указываются замечания к положениям проекта договора, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в конкурентной закупке, с указанием соответствующих положений данных документов.

Согласно п.10.2.6, подраздела 10.2 Положения, В течение трех рабочих дней с даты получения протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя конкурентной закупки, либо измененную редакцию договора согласно протоколу разногласий.

Согласно п.10.2.7 подраздела 10.2 Положения, В течение пяти дней победитель подписывает договор со своей стороны и направляет Заказчику.

Согласно п.10.2.8, подраздела 10.2 Положения, Заказчик подписывает договор, с учетом минимального возможного срока для заключения договора по результатам закупки.

Согласно п. 6.3.2. подраздела 6.3. Положения, В случае уклонения победителя от заключения договора с заказчиком такая обязанность возникает у участника, занявшего второе место в ранжировке при обращении к нему заказчика с предложением заключить договор.

Перечень условий проекта договора, в отношении которых допускается предоставление участником закупки встречных предложений – представление участником встречных предложений не осуществляется, договор заключается по результатам закупки. на основании заявки победителя.

Согласно п. 1.16. приложения 9 к Положению, В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств ЭТП. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

Порядок обмена документами при заключении договора по результатам проведения закупки - обмен документами осуществляется посредством электронной торговой площадки.

Возможность и условия проведения преддоговорных переговоров:

Согласно п. 10.3.5 п. 10.3. Положения, Преддоговорные переговоры могут быть проведены в очной или заочной форме, в том числе с помощью средств аудио-, видео- конференцсвязи. Формат проведения преддоговорных переговоров определяет заказчик, организатор закупки.

Преддоговорные переговоры могут быть проведены по следующим аспектам:

(1) снижение цены договора без изменения объема закупаемой продукции;

(2) увеличение объема закупаемой продукции не более чем на 10 процентов (десять процентов) без увеличения цены договора;

(3) улучшение условий исполнения договора для заказчика (сокращение сроков исполнения договора (его отдельных этапов), улучшение характеристик продукции, увеличение сроков и объема гарантии);

(4) уточнение сроков исполнения обязательств по договору, в случае если договор не был подписан в планируемые сроки в связи с рассмотрением жалобы в связи с административным

производством, с судебным разбирательством, с необходимостью соблюдения корпоративных требований по заключению договора (пункт 10.1.3 Положения);

(5) включение условий, обусловленных изменениями законодательства или предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления;

(6) уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в документации о закупке и заявке лица, с которым заключается договор, при условии, что это не меняет существенные условия договора, а также условия, являвшиеся критериями оценки;

(7) уточнение условий договора в случае заключения договора у единственного поставщика.

Преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора, которое ведет к ухудшению условий договора для заказчика, запрещаются.

Согласно п. 10.3.10 п. 10.3. Положения, Результаты преддоговорных переговоров фиксируются в виде согласованной редакции проекта договора и должны быть учтены лицом, с которым заключается договор, при формировании проекта договора.

24

Срок и порядок отмены закупки

Согласно подразделу 5 приложения № 3 к Положению, Решение об отмене закупки может быть принято в любой момент до наступления времени и даты окончания срока подачи заявок.

Основаниями для принятия решения об отмене закупки:

(1) изменение финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке;

(2) изменение потребности в продукции, в том числе изменение характеристик продукции;

(3) возникновение обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством;

(4) необходимость исполнения предписания контролирующих органов, и / или вступившего в законную силу судебного решения, и / или рекомендаций по устранению допущенных нарушений, направленных Комиссией;

(5) существенные ошибки, допущенные при подготовке извещения и / или документации о закупке;

(6) изменение норм законодательства.

Решение об отмене закупки включает в себя основание для принятия решения и оформляется в виде извещения об отмене закупки, подписываемого руководителем заказчика или уполномоченного им лицом. В день принятия решения извещение об отмене закупки официально размещается в открытых источниках.

Решение об отмене определения поставщика может быть принято в любое время после наступления времени и даты окончания срока подачи заявок и до заключения договора при возникновении обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик, принявший решение об отмене закупки / отмене определения поставщика с соблюдением требований, установленных Положением, не несет ответственности за причиненные участникам убытки.

25

Срок предоставления Документации: в любое время со дня размещения информации о закупочной процедуре на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок Российской Федерации (www.zakupki.gov.ru) и/или на электронной торговой площадке https://www.rts-tender.ru/

26

Место предоставления Документации: официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок Российской Федерации (www.zakupki.gov.ru) и/или на электронной торговой площадке https://www.rts-tender.ru/

27

Порядок предоставления Документации: Документация закупочной процедуры предоставляется в электронной форме бесплатно любому заинтересованному лицу по средствам скачивания Документации с официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок Российской Федерации (www.zakupki.gov.ru) и/или с официального сайта электронной торговой площадки https://www.rts-tender.ru/в порядке, установленном регламентами указанных сайтов. Предоставление Заказчиком Документации в письменной форме не осуществляется.

* Встречные предложения по условиям исполнения договора, кроме предложений о цене договора и предложений о продукции, не допускаются.

**Участник процедуры закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, а участник закупки – с заключением и исполнением договора. Участник процедуры закупки, участник закупки не вправе требовать от заказчика, организатора закупки компенсации понесенных расходов.

***Не допускается взимание с участников процедуры закупки платы за участие в проводимых процедурах закупок, за исключением оплаты услуг оператора ЭТП при проведении закупки в электронной форме. Порядок оплаты услуг оператора ЭТП осуществляется в порядке, установленном правилами и нормами /регламентом работы такой ЭТП.

****Устанавливается право применения уступки прав требования (факторинга) в части требований по денежному обязательству при исполнении договора заключенного с субъектом МСП. При этом, поставщик, являющийся субъектом МСП, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора с фактором и не позднее 5 (пяти) рабочих дней до срока оплаты продукции, обязан уведомить заказчика о переуступке прав требований по денежным обязательствам.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящей документации:

Форма заявки (Приложение № 1).

Форма запроса на разъяснение, форма ответа на разъяснение (Приложение № 2).

Техническое задание № 1 (Приложение № 3)

Обоснование начальной (максимальной) цены договора (Приложение № 4).

Проект договора (Приложение № 5).

Приложение №1 к Документации

Первая часть заявки

Рекомендованная Форма №1

* Если предметом закупки является поставка товара:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание: при описании объекта закупки указываются конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным настоящей Документацией, не допускается использование выражений «не менее», «не более», «не хуже», «должен», «должен быть», «не уже», «не шире», диапазонов значений и иных выражений, не определяющих точного значения характеристик, за исключением случаев, когда такие выражения указываются производителем в сопроводительной документации на товар (в таком случае участник закупки указывает в технических характеристиках, что данное выражение «предусмотрено производителем»). Также, при описании объекта закупки указывается товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии).

* Если предметом закупки является выполнение работ / оказание услуг:

Заполняется участником закупки в произвольной форме и должна содержать информацию о выполняемой работе, оказываемой услуге, а также об объемах и характеристиках товаров, необходимых для выполнения работ, оказания услуг, условиях исполнения договора, предусмотренных в настоящей Документации и в приложениях к настоящей Документации.

Данная информация является обязательной и может быть предоставлена в произвольной форме.

Рекомендованная форма №2

Форма № 2

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

(вторая часть заявки)

- Посмотреть таблицу с данными

ФИО, должность

Подпись

МП

* Данная информация является обязательной и может быть предоставлена в произвольной форме

Приложение №2 к аукционной документации

Рекомендованная форма запроса на разъяснение

Заказчику: ______________________

Уважаемый Заказчик!

Просим Вас разъяснить следующие положения извещения и (или) документации о проведении закупки _________________________________________________________________________

(указываем способ закупки)

на право заключения договора на ____________________________________________.

(указываем предмет договора / предмет закупки)

- Посмотреть таблицу с данными

№ 2. Форма разъяснения

Разъяснение положений извещения и/или документации №____________

на ________________________________(объект закупки)

Дата поступления запроса о разъяснениях: ____________

- Посмотреть таблицу с данными

_________________________

ТЗ_на_закуп_натрий_едкий_46%_ред.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К К ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка Натрия едкого Р/Р марки РД

ОП Тамань

- Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_поставки_(форма_по_223-ФЗ).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 К ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ДОГОВОР

поставки товаров № ________

ст. Старотитаровская «___»_____________2025 г.

____________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________, действующей(го) на основании ________________________, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Кубань-Вино» (ООО «Кубань-Вино»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице управляющего директора Беловол Ж.В., действующего на основании доверенности № 77/1955-н/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1348 от 13.05.2025г., удостоверенной нотариусом г. Москвы Камаловой Ю.Х., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг ООО «Кубань-Вино» (утв. Распоряжением Росимущества № 2396-р от 13.11.2024 г.), заключили по итогам проведения __________________ ___________________________________________ (Протокол № ________от ________________)

(указать способ и вид закупки)

настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить товар, указанный в Спецификации (Приложении №1) к настоящему Договору.
1.2. Наименование, количество, цена, комплектность, сроки поставки, дополнительные требования к качеству, сроки оплаты, страна происхождения и условия поставки товара указываются в Спецификации (Приложении №1) к настоящему Договору.
1.3. Поставщик предоставляет Покупателю следующие документы:

Устав – надлежащим образом заверенная копия;

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) – надлежащим образом заверенная копия;

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) – надлежащим образом заверенная копия;

Актуальная выписка из ЕГРЮЛ – удостоверенная налоговым органом;

Банковские и иные реквизиты организации (карточка предприятия) – заверенные подписью и печатью Поставщика;

Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа Поставщика (Протокол собрания участников, Решение единственного участника, Приказ о назначении и вступлении в должность) – надлежащим образом заверенная копия;

Декларация о соответствии (сертификат соответствия) на поставляемый Товар, а также иные документы, относящиеся к товару и подтверждающие его соответствие требованиям Договора, государственным стандартам РФ, техническим условиям, регламентам и иным нормативным правовым актам, устанавливающим требования к товару или условиям его производства – надлежащим образом заверенные копии;

Технический паспорт на русском языке (в случае поставки оборудования) – оригинал;

Товарную накладную, счет-фактуру, либо универсальный передаточный документ (УПД) - оригиналы.

Транспортная накладная – оригинал.
1.4. Документы, указанные в подпунктах с 1 по 6 пункта 1.3 настоящего Договора, предоставляются Поставщиком Покупателю до подписания настоящего Договора. Документы, указанные в подпунктах с 7 по 10 пункта 1.3 – предоставляются вместе с Товаром при его поставке.
1.5. Допускается предоставление указанных в п. 1.3 настоящего Договора документов в виде скан-образов в хорошем качестве, обеспечивающем их свободное прочтение, по электронной почте с электронного адреса Поставщика, указанного в разделе 12 настоящего Договора.

Качество и безопасность товара. Гарантия качества
2.1. Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности, установленным для данной категории товаров законом, техническими регламентами, стандартами (в том числе ГОСТ, ТУ), иными нормативными документами, а также условиям настоящего Договора. При необходимости, стороны предусматривают дополнительные требования к качеству товара в Спецификации (Приложении №1) к настоящему Договору.
2.2. Поставщик предоставляет на товар гарантию качества. Гарантийный срок указан в Спецификации (Приложении № 1) к Договору. Гарантийный срок, если иное не установлено в Спецификации, исчисляется с момента ввода Товара в эксплуатацию.
2.3. При поставке товара, имеющего ограничения по сроку годности / службы и т.п., Поставщик обязуется поставлять товар с остаточным сроком годности / службы не менее 75% от срока, установленного изготовителем и действующими стандартами для данного вида товара (на дату передачи товара), если иное не предусмотрено Спецификацией к настоящему Договору.

Цена договора. Порядок расчетов и поставки
3.1. Цена Товара и порядок расчетов указываются в Спецификации (Приложении №1) к настоящему Договору. Цена товара устанавливается в рублях и включает в себя НДС (при условии указания в спецификации), стоимость тары, упаковки, маркировки и доставки товара, а также все другие расходы Поставщика, понесенные им в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, включая уплату последним налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, если иное не указано в Спецификации (Приложении №1) к настоящему Договору.
3.2. Оплата Товара производится Покупателем на основании выставленных Поставщиком счетов путем банковского перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика в сроки, указанные в Спецификации (Приложении №1) к настоящему Договору.
3.3. Если цена товара выражена в условных единицах, то оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Курс определяется по дате списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
3.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Условия поставки
4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на условиях и в сроки, установленные в Спецификации (Приложении №1) к настоящему Договору.
4.2. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке Товара в момент его передачи и приемки Покупателем.
4.3. Поставляемый Товар должен быть затарен и (или) упакован стандартным для данного товара способом, а при отсутствии такового - способом, обеспечивающим сохранность товаров подобного рода при обычных условиях хранения и транспортирования.
4.4. Маркировка товара должна соответствовать установленным требованиям.
4.5. Право собственности на Товар и риски его случайной гибели (повреждения) переходят к Покупателю после его приемки от Поставщика.
4.6. Поставщик обязан передать Заказчику товар свободным от любых прав и требований третьих лиц.
4.7. Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
4.8. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Приемка Товара
5.1. В части, не противоречащей условиям настоящего Договора, приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР П-6 от 15.06.1965 г. и П-7 от 25.04.1966 г.
5.2. В случае выявления при приемке Товара недостатков по количеству и качеству, Покупатель уведомляет об этом Поставщика. Поставщик после получения уведомления от Покупателя обязан направить для участия в осмотре Товара и составления двустороннего акта своего представителя, который обязан явиться к месту нахождения Товара в течение 2 (двух) дней, а по скоропортящейся продукции - не позднее 4 (четырех) часов после получения уведомления от Покупателя, если иные сроки явки не согласованы Сторонами дополнительно.
5.3. Поставщик обязан в течение 3 (трех) часов с момента получения уведомления от Покупателя, посредством электронной почты сообщить Покупателю будет ли направлен представитель для участия в проверке Товара. Неполучение ответа на уведомление либо неприбытие представителя Поставщика в установленные сроки, дает право Покупателю завершить осмотр Товара и составить Акт о выявленных недостатках в одностороннем порядке.
5.4. При направлении Поставщиком представителя для совместного осмотра продукции и составления Акта, последнему должна быть выдана надлежащим образом оформленная доверенность на право участия в осмотре Товара и подписания акта.
5.5. По результатам осмотра Товара по количеству, качеству и комплектности с участием представителей Сторон, составляется Акт о фактическом количестве, качестве и комплектности поставленного Товара. Акт должен быть составлен и подписан представителями Сторон в день окончания совместного осмотра Товара. Лицо, не согласное с содержанием Акта, обязано подписать его с оговоркой о своем несогласии и изложить свое мнение и доводы.
5.6. Если между Поставщиком и Покупателем возникнут разногласия о характере выявленных дефектов и причинах их возникновения, то для определения качества Товара Покупатель вправе привлечь эксперта Торгово-промышленной палаты или иного специалиста, обладающего соответствующей квалификацией и компетенциями в указанной области.
5.7. После фиксации недостатков Товара, Поставщик обязан по требованию Покупателя в разумный срок (не более 10 рабочих дней с момента получения требования Покупателя) заменить некачественный товар товаром надлежащего качества либо соразмерно уменьшить цену товара, либо возместить Покупателю убытки, связанные с поставкой товара ненадлежащего качества. Расходы, связанные с заменой некачественного товара, несет Поставщик. Товар ненадлежащего качества оплате не подлежит. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям по качеству, Покупатель имеет право отказаться от исполнения Договора и не оплачивать стоимость поставленного товара, возвратив Поставщику поставленный товар за его счет, при этом, если товар уже был предварительно оплачен, то Поставщик обязан в пятидневный срок со дня получения отказа от товара возвратить Покупателю уплаченные им за товар денежные средства.
5.8. Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, связанные с ненадлежащим качеством Товара, в течение 1 (одного) года со дня поставки товара Покупателю, если иной срок не установлен Спецификацией (Приложением №1) к настоящему Договору либо соглашением Сторон.
5.9. Если на Товар установлен гарантийный срок, продолжительностью более 1 (одного) года, Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, связанные с ненадлежащим качеством Товара, в течение всего гарантийного срока.
5.10. Претензии по качеству Товара, для которого установлен срок годности, могут быть предъявлены Покупателем в пределах указанного срока годности.

Ответственность
6.1. За невыполнение обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. В случае недопоставки, не поставки Товара, оплаченного Покупателем, в установленный срок, Покупатель вправе потребовать возврата уплаченных за недопоставленный (не поставленный) товар денежных средств. Поставщик обязан возвратить Покупателю уплаченные денежные средства в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя либо, по согласованию с Покупателем, иными не запрещенными действующим законодательством способами.
6.3. В случае нарушения срока поставки, а также в случае недопоставки (не поставки) Товара либо поставки товара ненадлежащего качества, Покупатель вправе без возмещения Поставщику каких-либо убытков отказаться от не поставленного (поставленного с нарушением срока и условий настоящего Договора) товара, и/или потребовать от Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,3% от стоимости не поставленного в срок (поставленного с нарушением условий Договора) товара за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства. Неустойка подлежит оплате Поставщиком в полном размере в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления соответствующего требования Покупателем.
6.4. В случае грубого нарушения Поставщиком установленного срока поставки Товара (более 20 дней), Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без возмещения Поставщику каких-либо убытков, причиненных расторжением Договора.
6.5. В случае некорректного оформления товаросопроводительных документов, Поставщик по требованию Покупателя обязан в течение 1 (одного) дня предоставить исправленные товаросопроводительные документы. В случае не предоставления Поставщиком в установленный срок надлежащим образом оформленных товаросопроводительных документов Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 100% от стоимости партии, в отношении которой в товаросопроводительных документах были допущены ошибки.
6.6. В случае не предоставления Поставщиком в полном объеме документов на Товар в соответствии с условиями настоящего Договора, Покупатель вправе отказаться от приемки товара и/или потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 100% стоимости товара, в отношении которого не были предоставлены документы.
6.7. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 0,3% от стоимости поставленного и не оплаченного в срок Товара, за каждый день просрочки исполнения Покупателем обязанности по оплате Товара. Неустойка подлежит оплате Покупателем в полном размере в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления соответствующего требования Поставщиком.
6.8. Предусмотренная настоящим Договором неустойка (пеня), в случае заявления требования о её уплате, подлежит взысканию сверх суммы убытков, а также процентов за пользование чужими денежными средствами, предусмотренных ст.395 Гражданского Кодекса РФ.
6.9. В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления УПД (счет-фактуры и товарной накладной), Покупатель вправе потребовать от Поставщика выплаты штрафной неустойки в размере 20% (двадцать процентов) от суммы по документу подлежащему передаче Покупателю. Поставщик обязан уплатить сумму штрафа в установленный в претензии срок. Претензия, направленная покупателем на официальный электронный адрес Поставщика, считается полученной Поставщиком по истечении 3-х календарных дней с момента ее направления. В случае неоплаты штрафа в установленный срок Покупатель вправе осуществить односторонний зачет суммы штрафа в счет встречных требований Поставщика к Покупателю по оплате поставленного Товара, при этом электронное заявление о зачете несет юридическую силу для Сторон до момента получения Поставщиком соответствующего заявления на бумажном носителе по почте.

Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие обстоятельства, как пожар, наводнение, иные стихийные бедствия, войны, вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки, эпидемии, террористические акты, акты органов государственной власти и органов местного самоуправления и т.д., при условии, что они непосредственно влияют на выполнение обязательств по настоящему Договору.
7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно уведомить другую Сторону о наступлении и/или прекращении таких обстоятельств в течение 3 (трех) дней со дня начала и/или прекращения их действия с указанием степени их влияния на надлежащее исполнение обязательств. Сторона, своевременно письменно не уведомившая другую Сторону о действии обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них, как на основание освобождения от ответственности за нарушение обязательств по Договору. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна представить соответствующее документальное подтверждение от Торгово-промышленной палаты РФ.
8. Обеспечение исполнения Договора
8.1. Обеспечение исполнения договора устанавливается в размере 5 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет ___________ (________________________) рублей _______ копеек.
8.2. Основное обязательство, исполнение которого обеспечивается: Поставка Натрия едкого Р/Р марки РД.
8.3. Срок исполнения основного обязательства, исполнение которого обеспечивается: с 15.07.2025г по 28.11.2025г.
8.4. Форма предоставления обеспечения выбирается Поставщиком самостоятельно. В случае предоставления обеспечения исполнения договора в форме залога денежных средств, денежные средства перечисляются на следующие реквизиты:
р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Назначение платежа: Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора по результатам проведения ______________________ № ___________ от «_____» _________ года.
8.5. Порядок обеспечения исполнения договора:
Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
8.6. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора должна соответствовать следующим требованиям:

независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

независимая гарантия должна содержать:

а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ;

в) указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

г) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

8.7. Также независимая гарантия должна соответствовать дополнительным требованиям в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 N 1397 "О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее – Положение о независимых гарантиях).

8.8. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, должна быть составлена по типовой форме согласно приложения N 3 Положения о независимых гарантиях на условиях, определенных гражданским законодательством и Законом о закупках, и содержать следующие дополнительные требования:

а) условие о праве заказчика (бенефициара) предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспеченных ею обязательств составленное по форме согласно приложению N 4 Положения о независимых гарантиях требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, которые предусмотрены договором и в отношении которых заказчиком (бенефициаром) осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора;

б) условие о праве заказчика (бенефициара) направлять требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара). Выбор формы направления такого требования осуществляется заказчиком (бенефициаром) самостоятельно. В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии на бумажном носителе представляются оригиналы указанных в пункте 9 Положения о независимых гарантиях документов или заверенные заказчиком (бенефициаром) их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени заказчика (бенефициара), также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени заказчика (бенефициара). В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии в форме электронного документа документы, предусмотренные перечнем, указанным в пункте 9 Положения о независимых гарантиях, представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара);

в) условие об обязанности гаранта рассмотреть требование заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем, указанным в пункте 9 Положение о независимых гарантиях;

г) условия, предусмотренные абзацем четвертым подпункта "а" и подпунктами "в" - "е" пункта 5 Положение о независимых гарантиях.

8.9. Независимая гарантия не должна содержать условия:

а) предусматривающие или влекущие представление заказчиком (бенефициаром) гаранту, в том числе одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, документов, не предусмотренных перечнями, указанными в пунктах 8 и 9 Положение о независимых гарантиях;

б) о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии в случае непредставления заказчиком (бенефициаром) гаранту уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или о расторжении договора;

в) допускающие или влекущие взимание гарантом с заказчика (бенефициара) платы за представление заказчиком (бенефициаром) гаранту требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие необходимость использования заказчиком (бенефициаром) информационных систем, предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме электронного документа.

8.10. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным настоящей статьей, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

8.11. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

8.12. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора. При этом участник, с которым заключается договор предоставляет обеспечение исполнения договора до его подписания в сроки, установленные Положением в части порядка заключения договора.

8.13. В случае непредставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

8.14. Срок возврата заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, составляет 7 (семь) рабочих дней с момента полного исполнения поставщиком (исполнителю, подрядчику) своих обязательств, если иное не установлено в проекте договора. В случае расторжения договора по соглашению сторон срок возврата заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, составляет 7 (семь) рабочих дней с даты подписания соглашения о расторжении. В случае отказа от заключения договора срок возврата заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, составляет 7 (семь) рабочих дней с даты подписания протокола отказа от заключения договора.

8.15. В ходе исполнения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

9.Срок действия Договора

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2025 года, а по обязательствам – до их полного исполнения.

10.Разрешение споров

10.1. По обязательствам, возникающим из данного Договора, при возникновении споров Стороны принимают меры к урегулированию их путем переговоров. При невозможности урегулирования спора путем переговоров, споры решаются в претензионном порядке путем направления письменной претензии по адресам электронной почты, указанным в разделе 12 настоящего Договора. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) календарных дней с момента ее направления.

10.2. В случае невозможности урегулирования спора в ходе претензионного порядка его разрешения, не достижения согласия, отсутствия ответа на претензию, споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

11.Прочие условия

11.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

11.3. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.4. Настоящий Договор, все изменения, приложения и дополнения к нему, подписанные и переданные по электронной почте, иным способом с использованием средств связи, имеют юридическую силу до получения Сторонами оригиналов.

11.5. Стороны обязаны незамедлительно в письменной форме извещать друг друга об изменении своих реквизитов, необходимых для исполнения настоящего Договора. При отсутствии такого извещения все письма и иные документы, а также платежи, направленные другой Стороне по последним известным реквизитам, будут считаться доставленными надлежащим образом в том числе в случае, если Сторона более не находится по этому адресу. Денежные средства, направленные Покупателем по известным ему реквизитам, если они не будут получены Поставщиком либо будут получены с просрочкой, считаются не полученными (полученными с просрочкой) по вине Поставщика.

11.6. Поставщик подтверждает и гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору товар был приобретен им законным путем, на момент заключения настоящего Договора и на момент передачи товара Покупателю товар никому не отчуждён, не передан в пользование, не заложен, в споре, под арестом (запрещением), иным обременением не состоит, право собственности Поставщика на него никем не оспаривается и никаким образом не ограничено, не обременено правами третьих лиц.

11.7. Поставщик подтверждает отсутствие ограничений полномочий лица, подписывающего настоящий Договор, на заключение настоящей сделки, отсутствие ограничений правоспособности Поставщика, в том числе связанных с его несостоятельностью (банкротством), реорганизацией или ликвидацией, а также что все формальности, разрешения и действия, соблюдение, выполнение и получение которых в соответствии с законом и иными правовыми актами необходимы для совершения и надлежащего исполнения настоящего Договора, Поставщиком надлежащим образом соблюдены, выполнены и получены.

11.8. Стороны признают, что направление документов, оформленных Сторонами в рамках настоящего Договора, признается надлежащим при использовании адресов, контактов, указанных сторонами разделе «реквизиты сторон» настоящего Договора.

11.9. Покупатель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, а также в соответствии с действующим Положением о закупках ООО «Кубань-Вино». При таком решении Покупатель направляет Поставщику уведомление о расторжении Договора, который будет считаться расторгнутым с момента получения уведомления Поставщиком, если иная дата не указана в уведомлении либо не предусмотрена Положением о закупках.

11.10. Приложения к Договору: Спецификация (Приложение №1), которая является его неотъемлемой частью.

12.Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору поставки № ___________

от «___» _______________ 2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставщик поставляет Покупателю следующий товар:
(заполняется на основании предложения Победителя закупки) - Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки Товара: поставка товара по заявкам, направленным Поставщику в произвольной форме по средствам электронной почты. Срок поставки 5 (пять) рабочих дней с даты получения заявки Поставщиком. Период поставки всей партии товара с 15.07.2025г по 28.11.2025г

Тара возвратная, забирается силами и за счет Поставщика.

Дополнительные требования к качеству Товара: по ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 сорт высшей нормы.

Срок и порядок оплаты: 100% в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документов о приемке поставленного товара. Договором не установлена обязанность получить Товар на всю сумму, указанную в п. 3.1 Договора.

Условия поставки Товара: Доставка силами и за счет Поставщика. Стоимость доставки включена в его стоимость. Адрес поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, г. Темрюкский район, ст-ца Тамань, ул. Карла Маркса, 1

Остаточный срок годности на момент поставки на склад Покупателя составляет не менее 75% от срока, установленного изготовителем.

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_аукцион_МСП Руководитель Управления

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

- Посмотреть таблицу с данными