Тендер - Поставка наборов химреактивов для лаборатории ВСЭ ГБУ Белорецкая райгорветстанция РБ №313494493

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• Описание_закупки_реактивы.docx
• Проект_договора.docx

Договор №

на поставку наборов химреактивов для лаборатории ВСЭ ГБУ Белорецкая райгорветстанция РБ

г. Белорецк __ _______ 2025 г.

Государственное бюджетное учреждение Белорецкая районная и городская ветеринарная станция Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице начальника Мамбетовой Рамзили Ураловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________, именуемый
в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующего
на основании _________________________________, с другой стороны, вместе именуемые
в дальнейшем «Стороны», на основании результатов размещения заказа на Торговом портале ЭТП Газпромбанка (электронном магазине) №________________, согласно п. 3.3.3, п. 3.5 Положения о закупке и п. 8 Приложения №1 к Положению заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется в порядке и в сроки, предусмотренные Договором, поставить наборы химреактивов для лаборатории ВСЭ ГБУ Белорецкая райгорветстанция РБ (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, поставленный Товар.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны
в спецификации (приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет ___________ (____________) рублей __ копеек,

в том числе НДС _____ (_____) рублей ______ копеек/НДС не облагается.

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС (если облагается), другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Договора.

2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. При заключении и исполнении Договора изменение его существенных условий не допускается.

2.5.Источник финансирования средства бюджетных учреждений.

2.6. Оплата по Договору производится в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документа о приемке.

2.7. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, на основании акта о приемке товара/УПД/счет-фактуры.

2.8. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Тюленина, д. 44 (далее - место доставки), в течении 5 дней.

3.2. Поставщик не менее чем за 1 день до осуществления поставки Товара направляет
в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

3.3. Поставщик гарантирует, что Товар, указанный в пункте 1.1 Договора, свободен от прав третьих лиц.

3.4. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов
об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза
и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.

Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче Товара обязан предоставить Заказчику следующие документы:

- товарную накладную или УПД;

- счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства, и (или) счет, а также документы по качеству Товара:

- копию сертификата соответствия/декларации о соответствии на Товар (при их наличии
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

- иные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида Товара предусмотрено их наличие.

3.5. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

3.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено Поставщиком.

4. Взаимодействие сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Договором и спецификацией;

4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Договором.

4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

4.1.4. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора
не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо
по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения
о его вручении Заказчику.

4.1.5. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;

4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

4.3.2. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 настоящего Договора;

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору;

4.4.2. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 настоящего Договора, причиненных по вине Поставщика;

4.4.3. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора;

5. Качество Товара

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Договором.

5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза
и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять
от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5.4. Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам
на эксплуатацию Товара указаны в спецификации.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке или потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла по вине Поставщика.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Договором обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 3 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

7.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

8. Рассмотрение и разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать десяти дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается
в судебном порядке в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

9. Срок действия и порядок расторжения Договора

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует
по 31 декабря 2025г. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору.

9.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны,
их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить
и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны,
их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11. Прочие положения

11.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также
в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

11.4. Изменение условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом о Договорной системе.

11.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Передача прав
и обязанностей по Договору правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

11.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся
к предмету Договора, и ставших им известными в ходе исполнения Договора.

11.7. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями сторон.

12. Перечень приложений

13.1. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

13.1.1. Спецификация (приложение № 1);

13. Адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

14. Подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору от ___________ 20__ г.

№ _________________________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Место доставки Товара: ________________________________________________________

Срок поставки Товара: ________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

2. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Тюленина, д. 44

3. Срок поставки: в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4.Требования к качеству и безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданному описанию и функциональным и качественным характеристикам;

4.2. При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы:

а) копию действующего сертификата соответствия, выданного уполномоченным органом;

б) товарно-транспортную накладную, счет фактуру или УПД.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 «Правила производства и контроля качества лекарственных средств», ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании.

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.6. Заказчик оставляет за собой право выбора нескольких поставщиков по отдельным позициям по данному техническому заданию.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик гарантирует, что упаковка и маркировка Товара соответствует требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, Федеральному закону от 12.04.2010 года №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»,ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Средства лекарственные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», международных договоров и актов;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №318998495 АО "БМК" объявляет тендер: Окантовка d-740 мм из сотового полипропилена	Не определен #318998495	См. док.	6 дней 03.12.2025 12.12.2025

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №313494398 Поставка Ампул АДП-С-500 (T=15-20 с.) ф25 в комплекте с удерживателем ОКС-2 (План график)	Единственный поставщик #313494398	504 000	срок истек - 30.04.2025
Тендер №313494119 Поставка монтажных пенопакетов (План график)	Единственный поставщик #313494119	192 200	срок истек - 31.01.2025
Тендер №313494041 1700-G01-К-18-03434-2025 «ЗЦ-С-ВРНПУ-048.25 Биосорбент для нужд ВРНПУ»	Запрос цен #313494041	1 190 400	срок истек 10.10.2025 27.10.2025
Тендер №313493948 Поставка смолы СХ-65 (План график)	Запрос котировок #313493948	185 500	срок истек - 31.08.2025
Тендер №313493836 Приобретение товаров для гаража согласно технической спецификации (с результатом)	Запрос предложений #313493836	65 000	срок истек 10.10.2025 14.10.2025

Тендеры из региона Белорецк

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №313485362 Акционерное общество Санаторий Ассы объявляет тендер: Поставка автомобильных запчастей и автотоваров (с результатом)	Запрос котировок #313485362	1 334 826	срок истек 10.10.2025 21.10.2025
Тендер №313478745 Акционерное общество Санаторий Ассы объявляет тендер: Поставка автомобильных запчастей и автотоваров	Запрос котировок #313478745	1 334 826	срок истек 10.10.2025 21.10.2025
Тендер №313474354 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САНАТОРИЙ "АССЫ" объявляет тендер: Поставка автомобильных запчастей и автотоваров (с результатом)	Запрос котировок #313474354	1 334 826	срок истек 10.10.2025 21.10.2025
Тендер №313471393 Акционерное общество Санаторий Ассы объявляет тендер: Выполнение работ по изготовлению и установке мебели для аптечного пункта и ресепшена 2 и 3 этажа корпуса ЛДБ (с результатом)	Запрос котировок #313471393	1 130 236	срок истек 10.10.2025 21.10.2025
Тендер №313461759 Акционерное общество Санаторий Ассы объявляет тендер: Выполнение работ по изготовлению и установке мебели для аптечного пункта и ресепшена 2 и 3 этажа корпуса ЛДБ	Запрос котировок #313461759	1 130 236	срок истек 10.10.2025 21.10.2025