Тендер - Поставка моющих средств №297029001

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ЗК.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):согласно документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Приложение_№1_Описание_объекта_закупкиxx

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка моющих средств для нужд ГАУЗ СО "Пышминская ЦРБ"

Заказчик: ГАУЗ СО «Пышминская ЦРБ»

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская обл., пгт. Пышма, пер. Комарова, 5.

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Источник финансирования заказа: Внебюджетные средства Свердловской области (средства, полученные на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, собственные средства организации)

Наименование объекта закупки: Поставка моющих средств для нужд ГАУЗ СО "Пышминская ЦРБ»

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двести восемьдесят одна тысяча триста восемнадцать) рублей 40 копеек

Порядок и условия поставки: Поставщик за счет собственных средств осуществляет поставку и выгрузку товара, согласно Спецификации, по

адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская обл, пгт Пышма, пер. Комарова д 5. Поставка осуществляется с 8.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00

часов.

Требования к качеству: Качество поставляемого товара на момент поставки должно соответствовать условиям настоящего Договора, требованиям стандартов, установленных для данного вида товара и подтверждаться документом о качестве, установленным для данного вида товара в соответствии с действующим законодательством РФ (сертификат соответствия или декларация о соответствии, иные документы), выданным уполномоченным органом (организацией).

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСвердловская обл., пгт Пышма, пер. Комарова, 5

Срок поставки товара: в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания контракта, по заявкам Заказчика.

Договор вступает в силу: с момента заключения договора до «31» декабря 2025 года.

Приложение_№2_Обоснование_НМЦД - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№3_Проект_договора

Договор №______

на поставку

пгт. Пышма «__» ________ 20__ г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Пышминская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. главного врача Предеиной Веры Павловны, действующего на основании Устава с одной стороны и ____________________________________", именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице __________________________________________ действующего на основании _______, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «Пышминская ЦРБ», по результатам электронного аукциона ______________, объявленного Извещением от «__» _______ 20__ г. № ____________, на основании протокола подведения итогов от «__» ________ 20__ г. №________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку _____________ а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Наименование и количество Товара, его качественные, технические характеристики, иные потребительские свойства определяются Спецификацией (Приложение № 1 к Договору).
1.3. Поставщик производит поставку Товара, указанного в Спецификации (Приложение №1 к Договору), в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания договора, по заявкам Заказчика.
1.4. Место поставки: Свердловская область,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПышминский р-н, пгт Пышма, пер Комарова, 5.
1.5. Поставка и выгрузка Товара на склад Заказчика осуществляется за счет Поставщика, силами и средствами Поставщика, в порядке и в сроки, определенные Договором.
1.6. Заказчик заверяет Поставщика (ст. 431.2 ГК РФ) в том, что закупка Товара по настоящему Договору осуществляется им по Федеральному закону от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» с соблюдением Заказчиком всех требований и условий для осуществления такой закупки по указанному закону и принятым в соответствии с последним Положением о закупках товаров, работ, услуг.
1.7. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Договора ________ (___________________________________________) руб __ коп. (в т.ч. НДС; без НДС, на основании УСН).

Суммы, подлежащие уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Оплата Товара Поставщику производится Заказчиком в российских рублях. Оплата поставленных Товаров осуществляется по цене единицы Товара, указанных в Спецификации (Приложении №1 к Договору) исходя из объема фактически поставленных Товаров, но в размере, не превышающем цены Договора.

2.3. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара в комплектации в соответствии со Спецификацией, стоимость сопутствующих работ, услуг (включая, но, не ограничиваясь расходами на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы), расходы, связанные с оформлением всех необходимых документов на Товар, оплату таможенных пошлин, страховых взносов, налогов, сборов, других обязательных платежей, все иные расходы и риски Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору.

2.4. Цена Договора определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и пунктами 2.5, 2.6 Договора.

2.5. Цена Договора может быть изменена, путем ее уменьшения без изменения, предусмотренного Договором количества Товара и иных условий исполнения Договора.

2.6. Цена Договора может быть изменена в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен.

2.7. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.8. Оплата по Договору за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 5.3. Договора, а также документов на оплату:

а) счета;

б) счета-фактуры (при наличии счета-фактуры);

в) товарной накладной (УПД);

г) Акта сдачи-приемки Товаров (Приложение № 2 к Договору).

2.10. На всех документах, перечисленных в подпунктах «а» – «г» пункта 2.8. Договора, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.

2.11. Оплата по Договору осуществляется по факту исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, предусмотренного Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов, подтверждающих поставку Товара (товарная накладная (УПД), товарно-транспортная, акт сдачи-приемки товара), без замечаний.

2.12. Оплата договора производится за счет: Средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. обеспечить поставку Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе контроль за условиями транспортировки, исключающими загрязнение и его порчу, соблюдению температурно-влажностных условий хранения в соответствии с нормативными требованиями;

3.1.3. доставить Товар с соблюдением требований санитарного законодательства, своим транспортом либо с привлечением специализированной транспортной организации и за свой счет, а также при поставке представить все документы, относящиеся к Товару, указанные в разделе 5 Договора. Передать Заказчику Товар надлежащего качества в количестве, ассортименте согласно Спецификации.

3.1.4. в соответствии с условиями Договора своевременно предоставлять в письменном виде достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора. Срок предоставления информации о ходе исполнения обязательств составляет 2 (два) рабочих дня с момента получения запроса Заказчика.

3.1.5. незамедлительно (в течение 2-х рабочих дней) письменно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора. Указанное уведомление носит информационный характер и не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной Договором;

3.1.6. Если за один день до окончания срока поставки, Товар не поставлен Заказчику, Поставщик обязан направить письменное уведомление о планируемой дате поставки Товара.

3.1.7. передать Заказчику информацию об ответственном лице в течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения Договора. Указанная информация предоставляется Поставщиком на электронную почту Заказчика. В информации указывается ФИО, телефон, адрес электронной почты ответственного лица;

3.1.8. устранять своими силами и за свой счет недостатки, допущенные при поставке Товара, в срок, установленный Заказчиком;

3.1.9. соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.

3.1.10. по требованию Заказчика за свой счет в срок, указанный Заказчиком, произвести замену ненадлежащего Товара надлежащим.

3.1.11. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

3.2.4. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

3.3.3. надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию о Товаре, о ходе и стадии исполнения обязательств Поставщика по Договору;

3.4.3. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара;

3.4.4. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, за его счет;

3.4.5. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.6. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором, направить товар на экспертизу, в том числе лабораторные испытания с целью проверки его качества. В случае если установлено ненадлежащее качество Товара, все расходы на проведение вышеуказанных экспертизы и лабораторных испытаний возлагаются на Поставщика;

3.4.7. по предварительному согласованию досрочно принять Товар;

3.4.8. требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств, указанных в разделе 1 Договора.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки

4.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2. Поставщик должен обеспечить транспортную упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.3. Транспортная упаковка (тара) Товара должна иметь следующую маркировку:

Наименование Товара: _________

Реквизиты Договора: (наименование, дата и номер) ____________

Заказчик: ___________________

Поставщик: ___________________

Получатель: ___________________

Пункт назначения: ______________________

Грузоотправитель: ______________________

Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров __________

Размеры ящика/контейнера____________

Вес брутто _____ кг

Вес нетто _____ кг.

4.4. Каждую единицу транспортной упаковки (тары) Товара должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с указанием информации, предусмотренной пунктом 4.3 Договора (далее - Упаковочный лист).

Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора, должен находиться внутри транспортной упаковки (тары) Товара, другой - крепиться с внешней стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий перевозки Товара, определенные технической и (или) эксплуатационной документацией на Товар.

4.6. В случае если в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами к такому транспорту предъявляются особые и/или специальные требования (такие, как, например, наличие санитарного паспорта транспортного средства), то при осуществлении поставки Поставщик должен быть готов предъявить перед началом разгрузки документы, оформленные надлежащим образом и подтверждающие соответствие транспортного средства установленным санитарным нормам и требованиям. В случае если такие документы отсутствуют или не будут предъявлены, то это может являться основанием для отказа от получения Заказчиком такой партии Товара, со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая, но не ограничиваясь, началом отсчета срока для предъявления штрафных санкций за задержку поставки Товара.

4.7. Доставка Товара до Заказчика с использованием услуг почты не допускается.

4.8. Доставка Товара осуществляется с соблюдением правил и норм, предусмотренных для перевозки конкретных видов товара.

5. Поставка Товара

5.1. Поставщик не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки Товара, должен уведомить Заказчика о дате и времени планируемой отгрузки в письменной форме по электронной почте. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Договора, реквизиты соответствующей заявки, а также дату и планируемое время отгрузки. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.

5.2. Поставщик осуществляет доставку Товара до Заказчика и проводит погрузочно-разгрузочные работы в место по указанию работников Заказчика.

Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются выполненными с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара.

Датой приемки Товара является дата подписания Заказчиком товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа»).

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы:

а) копию действующего регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданного уполномоченным органом, в случае если соответствующее удостоверение обязательно;

б) копию сертификата (декларации) соответствия на товар, выданного уполномоченными органами (организациями) в случае если соответствующая сертификация или декларирование соответствия обязательно;

в) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) товара на русском языке, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Таможенного союза (при наличии);

г) товарную накладную (УПД), составленные по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

д) счет и счет-фактура (при наличии счета-фактуры);

е) Акт приема-передачи Товара (Приложение № 2 к Договору) в двух экземплярах. Акт должен быть заполнен Поставщиком;

6. Приемка Товара

6.1. Приемка поставленного Товара по количеству осуществляется в Месте доставки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и включает в себя:

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации;

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора;

в) контроль наличия / отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (в случае необходимости).

По факту приемки Товара по количеству Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара (Приложение № 2 к Договору). Указанный Акт подтверждает доставку Товара Поставщиком и передачу согласованного количества Товара и необходимых документов Заказчику. При отсутствии документов (хотя бы одного из документов), предусмотренных п.5.3 Договора обязательство Поставщика по поставке Товара считается не исполненным. В случае выявления нарушений Заказчик не принимает Товар, делает соответствующую отметку в Акте приема-передачи, а Товар возвращается Поставщику за его счет.

6.2. Заказчик проверяет качество предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора. Заказчик может проводить экспертизу своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения от Поставщика Товара и документов, предусмотренных Договором, направляет Поставщику подписанный экземпляр товарной накладной/универсального передаточного акта или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

6.4. По решению Заказчика для приемки Товара по Договору может создаваться приемочная комиссия. Приемочная комиссия должна состоять не менее чем из трех членов.

6.5. После устранения недостатков, послуживших основанием для отказа в приемке Товара, Заказчик подписывает документы, подтверждающие приемку Товара, в соответствии с п.6.1.-6.3. настоящего раздела.

6.6. Заказчик вправе при приемке поставленного Товара, осуществлять фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) такой приемки в части его соответствия условиям Договора.

6.7. Заказчик вправе использовать фото или видеоматериалы в качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств.

6.8. В случае поставки некачественного Товара Поставщик осуществляет замену некачественного Товара в сроки, установленные Заказчиком, за свой счет.

6.9. Со дня подписания товарной накладной (УПД) Товар считается принятым Заказчиком и риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

7. Выборочная проверка Товара

7.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара.

7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении образцов каждой серии Товара для проведения анализа независимыми профильными экспертными организациями. Забор образцов производится в 3-х кратном количестве упаковок Товара, необходимых для проведения одного анализа. Расходы, связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3. Выбор независимых профильных экспертных организаций осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.

7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Договора, несоответствующий условиям Договора Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом объем поставки и сумма Договора остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную серию Товара.

Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Договора, несет Поставщик. Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара

8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

8.2. При заключении или исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанного в Договоре.

8.3. Поставщик обязан произвести замену поставляемого товара в случае:

- признания товара недоброкачественным Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор);

- отзыва или окончания действия регистрационного удостоверения, выданного уполномоченным органом;

- иных обстоятельств, препятствующих обращению Товара на территории РФ.

Замена производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента размещения письма на официальном сайте ведомств или с момента направления Заказчиком требования о замене (в зависимости от того, какое событие наступит раньше). Поставщик согласует дату замены не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты предполагаемой замены. Порядок замены недоброкачественного товара аналогичен порядку приема/передачи товара указанному в разделах 5-8 настоящего Договора.

В согласованный день замены Товара Заказчик возвращает недоброкачественный Товар, либо товар с приостановленным регистрационным удостоверением, а Поставщик обязан вывезти его своими силами и за свой счет и предпринять действия в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ.

В случае отказа произвести замену Товара Заказчик имеет право взыскать неустойку в соответствии с положениями Договора, поместить Товар ненадлежащего качества на ответственное хранение с последующим взиманием платы за ответственное хранение с Поставщика. В случае отказа заменить Товар, размер оплаты будет снижен на цену Товара ненадлежащего качества. В случае если оплата была произведена до признания Товара недоброкачественным либо до приостановления регистрации, Заказчик имеет право требовать возврата уплаченных денежных средств или удержать указанные денежные средства одним из способов, предусмотренных пунктом 9.13 Договора.

В случае если Товар был оплачен и его невозможно заменить, то Поставщик возвращает денежные средства за оплаченный Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика, после чего своими силами и за свой счет обязан забрать Товар. Указанный пункт действует в течение всего срока годности Товара.

9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

9.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

Размер штрафа за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательства составляет:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

9.5. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 5.3 Договора, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 9.3 – 9.4 Договора.

9.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

9.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.9. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном настоящим положением, в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

9.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

Под обязательствами, не имеющими стоимостного выражения понимаются, в том числе, обязательства, предусмотренные п. 3.1.4, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.9, 5.2, 15.2, 15.3, 15.6 Договора.

9.11. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.12 1 . За неисполнение условия о привлечении к исполнению Договора соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Поставщик несет ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 5 процентов объема привлечения, установленного Договором.

9.13. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) Поставщика об удовлетворении данных требований, удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения Договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете Заказчика;

- из банковской гарантии;

- из оплаты по Договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

9.14. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

9.15. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения Договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе удержать сумму убытков одним из способов, предусмотренных пунктом 9.13 Договора.

9.16. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.

9.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.18 2 . Поставщик (подрядчик, исполнитель) возмещает убытки, понесенные Заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по Договору.

10. Срок действия Договора, изменение

и расторжение Договора

10.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до «31» декабря 2025г., а в части расчетов – до полного исполнения всех обязательств по Договору.

10.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

10.3. Договор может быть расторгнут по основаниям в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в порядке, установленном ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае существенного нарушения Поставщиком условий Договора, под которым стороны понимают следующее:

- отказ передать Товар и (или) сопроводительные документы согласно условиям Договора;

- существенное нарушение требований к качеству Товара (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

- невыполнение в разумный срок требования о доукомплектовании Товара (в случае передачи некомплектного Товара);

- непоставка товара в установленный заявкой Заказчика срок считается отказом Поставщика от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии направления Заявки на один и тот же Товар не менее двух раз;

- неоднократное нарушение сроков поставки Товара;

- просрочка поставки Товара более чем на 7 (семь) рабочих дней;

- просрочка устранения нарушений Договора более чем на 3 (три) рабочих дня;

- неоднократная поставка Товара с нарушением Договора, не связанным с просрочкой исполнения обязательства.

10.6. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

11. Исключительные права

11.1. Поставщик настоящим гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием Товара.

11.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения или другие стихийные бедствия.

12.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с обязательным приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, выданный уполномоченным государственным органом. Не предоставление документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, лишает Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение или просрочку в исполнении обязательств по Договору.

12.3. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

12.4. Не признаются непреодолимой силой обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий Сторон Договора, в том числе, но не исключительно: отсутствие у должника необходимых денежных средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные действия его представителей.

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

13.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 (пять) рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий Договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела Договора.

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: адрес электронной почты, указанный в Договоре.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: адрес электронной почты, указанный в Договоре.

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела Договора, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения, рассмотреть его и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания рассмотрения, сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

13.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела Договора.

13.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в судебном порядке.

13.5. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

14. Уведомления

14.1. Любые документы, уведомления, письма и иные юридически значимые сообщения, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылаются в письменной форме по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

14.2. Стороны согласовали, что указанные в п.14.1 Договора документы и сообщения могут направляться на адреса электронной почты Сторон, указанные в разделе 16 Договора или электронные адреса, позволяющие достоверно установить, что сообщение исходит или получено стороной Договора. Направленные таким образом документы и сообщения имеют юридическую силу до получения сторонами оригиналов документов, которые в любом случае должны быть направлены сторонами не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента направления по электронной почте.

15. Заключительные положения

15.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2. Сроки поставки Товара и оплаты за поставленный Товар устанавливаются Сторонами в Договоре, и могут изменяться по соглашению Сторон не более чем на 30% от первоначально установленных сроков. Изменение иных сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором, осуществляется по соглашению Сторон не более чем на 30% от первоначально установленных сроков.

15.3. Поставщик предоставляет Заказчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в Договоре.

15.4. В случае заключения договора факторинга Поставщик обязан уведомить об указанном факте Заказчика в письменном виде в течение 3 (трех) дней с даты заключения указанного Договора.

15.5. В случае заключения Поставщиком договора факторинга, все риски и расходы, связанные с заключением такого договора, несет Поставщик.

15.6. Заказчик вправе в связи с изменившейся потребностью осуществить неполную выборку Товара по настоящему Договору, что стороны считают нормальным предпринимательским риском.

15.7. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области. Стороны предусмотрели обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения.

15.8. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Исполнителя, другой - для Заказчика.

15.9. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Договору:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Акт сдачи-приема товаров;

16. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1к Договору от «__» ________ 20__ г. №____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Договора составляет: ________ (____________________________________________) руб __ коп. (в т.ч. НДС; НДС не облагается, на основании УСН).

ПОДПИСИ:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору от «___» _________ 20__ г. №_________

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПО ДОГОВОРУ

от «__» ______ 20__ № _______

«Поставщик» __________ (полностью наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) в лице _____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и «Заказчик» («Получатель») ____________ (полностью наименование Заказчика/наименование Получателя (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)) в лице _____________, действующего на основании __________ (устав, положение, доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Наименование Товара:____________________

Единица измерения:____________________

Количество в единицах измерения:

Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В том числе НДС __% _______ (сумма прописью) руб. __ коп. (если облагается НДС)

Серия Товара ______________

Срок годности Товара: _____
Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством Российской Федерации требованиям и остаточному сроку годности.
К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

Товарная накладная/универсальный передаточный акт в 3 экземплярах;

Счет и Счет-фактура (при наличии счета – фактуры);

Копия регистрационного удостоверения на медицинское изделие от «__» __________ 20__ г. № _____

Копия сертификата (декларации) соответствия на товар, выданного уполномоченными органами (организациями) в случае если соответствующая сертификация или декларирование соответствия обязательно;

Техническая и (или) эксплуатационная документация производителя (изготовителя) товара на русском языке, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Таможенного союза (при наличии);

Заказчиком выявлены следующие нарушения условий Договора: _.

От Поставщика От Заказчика

___________________________ __________________________

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г. "__" _______________ 20__ г.

^ Данный пункт применяется в случае, если в документации о закупке установлено условие о привлечении к исполнению договора соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

^ Данный пункт применяется в случае, если исполнение Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных договором, осуществляется за счет целевых средств, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

- Посмотреть таблицу с данными

Извещение

о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения к извещению:

Приложение № 1 Техническое задание

Приложение № 2 Обоснование НМЦД

Приложение № 3 Проект договора

Приложение № 4 Рекомендуемые образцы форм и документов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приложено отдельным файлом

Приложение № 2 к извещению

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Приложено отдельным файлом

Приложение №3 к извещению

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Приложено отдельным файлом

Приложение №4 к извещению

Рекомендуемые образцы форм и документов

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора, проект договора, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты __________________________ (наименование организации) в лице __________________, действующего на основании _______________

сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок на ___________________ (наименование закупки), исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и направляем настоящую заявку.

Мы согласны поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и согласно нашему предложению о цене договора:

Цена договора составляет: _________________ (сумма прописью).

- Посмотреть таблицу с данными

Заявленная нами цена договора является твердой, изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, установленных извещением о проведении запроса котировок и проектом договора. Мы гарантируем качество и безопасность товара, работ и услуг в соответствии с условиями назначения.

Согласен на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу моих персональных данных оператору электронной площадки информационной системы государственного заказа, органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов.

Мы декларируем о своем соответствии требования, указанным в извещении о проведение запроса котировок, а именно:

соответствие участников закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации,
по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 2911 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 1928 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

соответствие участника закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, указанным в извещении об осуществлении конкурентной закупки и(или) документации о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

соответствие участника закупки и привлекаемых им субподрядчиков, соисполнителей и (или) изготовителей товара, являющегося предметом закупки, требованиям, установленным в документации о закупке или извещением о проведении
запроса котировок в электронной форме, при осуществлении конкурентной закупки на выполнение работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;

отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны положения Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд Заказчика, регламентирующие требования, предъявляемые к содержанию котировочной заявки и порядку ее подачи.

- Посмотреть таблицу с данными

___________2025 г.

Я, _________________________________________________________________________, выдан___________________________________________, адрес регистрации:_______________________________,даю свое согласие _____________________________________________на обработкумоих персональных данных. Согласие касается фамилии, имени, отчества, данных о поле, дате рождении, гражданстве, типе документа, удостоверяющем личность (его серии, номере, дате и месте выдачи), а также сведений из трудовой книжки: опыте работы, месте работы и должности.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях формирования кадрового документооборота предприятия, бухгалтерских операций и налоговых отчислений, а также на хранение всех вышеназванных данных на электронных носителях. Также данным согласием я разрешаю сбор моих персональных данных, их хранение, систематизацию, обновление, использование (в т.ч. передачу третьим лицам для обмена информацией), а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законом Российской Федерации.

До моего сведения доведено, что_______________________________ гарантируетобработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в своих интересах.

ФИО

ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

Город ___________ __________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – Участник размещения заказа: _________________________________________________________________________________

(полное наименование организации)

доверяет_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан «____» _______________года, _________________________________________________________________________________

(кем выдан)

представлять интересы_______________________________________________________________

(полное наименование организации)

на закупочных процедурах, проводимых________________________. В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Закупочной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с выполнением данного поручения, давать разъяснения положений представленных заявок.

Доверенность выдана без права передоверия и действительна по _______ _____________

(прописью)

Подпись доверенного лица ____________________ ________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. доверенного лица) (подпись доверенного лица)

Руководитель организации-доверителя ____________________ ___________________

м.п. (подпись) (Ф.И.О.)