Тендер - Поставка материалов для макетирования №315433701
Описание тендера:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УНИКАЛЬНОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК объявляет тендер: Поставка материалов для макетирования (с результатом)
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
На основании заявки на осуществление закупки товаров, работ, услуг от 12 октября 2025 г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8 (инициатор закупки Букова Валерия Игоревна подразделение, инициатор закупки НИЛ-3 Акустооптической спектроскопии) с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иного законодательства Российской Федерации, на основании п. 71 ч. 1 р. 2 гл. IV Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения науки Научно-технологический центр уникального приборостроения Российской академии наук (НТЦ УП РАН) в соответствии с обоснованием потребности в закупке у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя принимается решение о осуществлении закупки:
предмет договора - Поставка материалов для макетирования;
сумма договора▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Сто семь тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
источник финансирования - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
авансовый платеж - Авансовый платеж не предусмотрен;
срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) - 24 октября 2025 г.;
место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 15;
срок гарантии - 12 месяцев.
Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя): Индивидуальный предприниматель Высотский Александр Максимович
Сокращенное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя): ИП Высотский Александр Максимович
В связи с заключением договора с единственным поставщиком, подрядчиком (исполнителем) обоснование цены договора применяется по минимальному ценовому предложению
Обоснование цены контракта произведено методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с применением формул, согласно методическим рекомендациям, утвержденным Приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 г. № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной
(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ «НАУЧНО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УНИКАЛЬНОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (НТЦ УП РАН), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице исполняющего обязанности директора Афанасьева Михаила Сергеевича, действующего на основании Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) № 10-2/145 п-о от 22.07.2025 г. и Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Высотский Александр Максимович (ИП Высотский Александр Максимович), именуемый в дальнейшем Поставщик, действующий на основании Свидетельства (листа записи) о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП от 27 сентября 2024 г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть71) , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иного законодательства Российской Федерации, на основании п. 71 ч. 1 р. 2 гл. IV Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения науки Научно-технологический центр уникального приборостроения Российской академии наук (НТЦ УП РАН) (далее – Положение о закупке) заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
Предмет Договора
Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить товар(ы), наименование, характеристики и количество которого указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью) (далее – Техническое задание) и Спецификации (Приложение № 2 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью) (далее – Спецификация), Заказчик обязуется принять товар(ы) и оплатить его (их) в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также Поставщик гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием товара в Российской Федерации.
Товар должен иметь сертификаты соответствия Госстандарта России, подтверждающие качество товара (при обязательной сертификации) или паспорта качества, при их наличии, на товары, не подлежащие сертификации, технические паспорта (с руководством по эксплуатации на русском языке), гарантийные сертификаты.
Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.
Цена Договора и порядок расчетов
В соответствии с Спецификацией цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто семь тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие услуги (работы), связанные с исполнением Договора.
Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Положением о закупке.
Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности, Грант из федерального бюджета в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании результатов конкурса для определения получателей субсидий из федерального бюджета на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке отечественного приборостроения гражданского назначения от 23 мая 2025 г. № И▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв рамках федерального проекта «Развитие отечественного приборостроения гражданского назначения для научных исследований» государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Идентификатор Соглашения о предоставлении Субсидии 2025 года –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7525RPD0002. На основании Соглашения о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 24 июня 2025 г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть25-603.
Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
Авансовый платеж не предусмотрен.
Заказчик оплачивает по факту поставленный Товар, согласно Спецификации, в безналичном порядке путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров (партии Товара) со своего лицевого счета на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в разделе 15 «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Универсального передаточного документа (Товарной накладной) в электронной форме или на бумажном носителе (далее – Документ о приемке), счета на оплату поставленного товара, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке.
Оплата по Договору осуществляется на основании Документа о приемке, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Договора по реквизитам Поставщика, указанным в разделе 15 «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются исполненными с момента направления Распоряжения о совершении казначейского платежа.
Срок, место и время поставки
Поставка товара осуществляется с момента заключения Договора до 24 октября 2025 г.
Частичная поставка (поставка партиями) допускается только по согласованию с Заказчиком.
3.3. Поставка товара осуществляется в рабочие дни в рабочее время Заказчика с 10:00 до 16:00 ч. по Московскому времени
Порядок приемки товаров
Приемка товара по настоящему Договору осуществляется в соответствии с положениями настоящего раздела, иными положениями Договора и Технического задания, а также приложений к нему, положениями действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика ответственным за приемку товара точное время, место и дату поставки, возможность поставки товара партиями не менее чем за 1 (один) рабочий день до осуществления поставки по телефону ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили по электронной почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть и уведомить об этом Контрактную службу Заказчика по адресу электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
За 1 (один) рабочий день до даты поставки Товара Поставщик предоставляет Заказчику список работников с указанием Ф.И.О., занимаемой должности, номера и марки транспортных средств для оформления допуска в помещения и/или организации проезда на территорию Заказчика.
Поставляемые товары должны соответствовать качеству, техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании.
При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены Заказчиком в реестр Договоров. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
Вместе с поставкой товаров, Поставщик предоставляет Заказчику комплект технической документации, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг (работ)), и иные документы, подтверждающие качество и соответствие товара.
Документ о приемке в электронном виде Поставщик направляет день исполнения обязательств посредством системы электронного документооборота, либо на следующий рабочий день после выполнения обязательств, если это не представляется возможным в соответствии с положениями настоящего Договора, или предоставляет на бумажном носителе вместе с товаром в момент поставки. После получения от Поставщика Документа о приемке, Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней рассматривает результаты на предмет соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем Договоре и Техническом задании, и направляет Поставщику подписанный Заказчиком Документ о приемке, либо мотивированный отказ от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг (работ)). В случае отказа Заказчика от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг (работ)) в связи с необходимостью устранения недостатков, Поставщик обязуется устранить указанные недостатки за свой счет.
Для проверки поставленных поставщиком товаров, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик может провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг (работ)), или акта с перечнем выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/дефекты и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков для принятия Заказчиком поставленных товаров, а также повторно подписанный Поставщиком Документ о приемке.
В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки, Заказчик принимает поставленные товары (и сопутствующие услуги (работы)) и подписывает Документ о приемке.
Подписанный Заказчиком и Поставщиком Документ о приемке является основанием для оплаты Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг (работ)).
Право собственности на товар переходит Заказчику в момент подписания Заказчиком Документа о приемке.
При наличии товарно-транспортной накладной факт ее подписания Заказчиком не влечет за собой перехода права собственности и риска случайной гибели товара.
Права и обязанности Сторон
Заказчик вправе:
Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в разделе 4 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору. На данный запрос Поставщик предоставляет ответ в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней.
Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.
Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после окончания срока действия Договора), в том числе в части количества, ассортимента, комплектности этих товаров, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок.
При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.
Заказчик обязан:
Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе приемки товаров, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков, а также отклонять подписанный УКЭП Поставщиком электронный структурированный Документ о приемке.
Своевременно принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями Договора.
Поставщик вправе:
Требовать подписания в соответствии с разделом 4 Договора Заказчиком Документа о приемке по Договору, при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в разделе 4 Договора, и соответствия товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара по Договору.
Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии с разделом 2 Договора.
Привлечь к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами.
Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках Договора.
Поставщик обязан:
Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Договора и выполнить сопутствующие работы, оказать сопутствующие услуги в соответствии с требованиями Технического задания.
За свой счет устранять недостатки товара и некомплектность с несением всех расходов, связанных с выполнением данного обязательства
Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.
Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.
Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.
Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать в сети «Интернет»), не собирать и не обрабатывать информацию любую информацию служебного, коммерческого, финансового, личного характера, персональные данные вне зависимости от формы ее предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным способом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Поставщику в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором. Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения указанной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию только в целях исполнения Договора. Поставщик обязан обеспечивать защиту персональных данных и иной конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Договора, при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения таких реквизитов обеспечить заключение Дополнительного соглашения к Договору о изменении банковских реквизитов Поставщика.
Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.
Гарантии
Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями, указанными в Договоре и Техническом задании.
Гарантийный срок на товар - 12 месяцев.
При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Сторонами в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков. При отказе Поставщика от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования о его замене Поставщик обязан заменить товар, в срок, указанный в таком требовании.
Если иное не предусмотрено Договором, гарантийный срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.
На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не предусмотрено Договором.
Поставщик гарантирует, что товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации является безопасным для жизни, здоровья Заказчика и иных лиц, окружающей среды, а также исключает причинение вреда имуществу Заказчика и иных лиц.
Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц, вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
Убытки, причиненные Заказчику Поставщиком в связи с отзывом товара, подлежат возмещению Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.
Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации о товаре.
В случае не предоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной информации о товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.
Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.
Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с Гражданским и иным законодательством Российской Федерации.
Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном настоящим разделом Договора, в том числе рассчитывается как процент Цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент цены этапа исполнения Договора (далее - Цена Договора (этапа)).
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Общая сумма начисленных пени за просрочку исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, не может превышать Цену Договора.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере трёх десятых процента от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере одного процента Цены Договора (этапа).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.
Стороны Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов поставки товаров не в полном объеме Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.
В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Порядок расторжения Договора
Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в одностороннем порядке.
Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Заказчика:
Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.
Осуществление поставки некомплектных товаров, если Поставщик, получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.
Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и(или) объемов поставки товаров, предусмотренных Договором.
Поставщик отказывается передать Заказчику товар.
В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора.
Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Поставщика:
Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.
Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания Документа о приемке в срок, предусмотренный Договором, без письменного объяснения причин такого отказа.
Расторжение Договора по соглашению сторон осуществляется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ, по существу, в срок, не превышающий 10 (Десяти) календарных дней с даты его получения.
Обстоятельства непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Порядок урегулирования споров
В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.
Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, допустимых действующим законодательством в сфере закупок, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).
В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ, по существу, в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.
Срок действия, порядок изменения Договора
Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 23 ноября 2025 г., в части неисполненных обязательств, до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Изменение и дополнение Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном или электронном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Положением о закупке.
Сторона, у которой в процессе исполнения обязательства изменились адрес и/или банковские реквизиты, должна незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме заказным письмом или вручить соответствующее уведомление под роспись уполномоченному сотруднику другой Стороны. При направлении уведомления заключение дополнительного соглашения между Сторонами не требуется. Риски, связанные с несвоевременным уведомлением, несет Сторона, на которой лежит обязанность направить уведомление.
Прочие условия
Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в статье 15 Договора, или нарочно, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала.
Условием настоящего Договора является согласие Поставщика на осуществление Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения порядка, целей и условий предоставления и использования Гранта, в том числе в части достижения результатов предоставления Гранта, а также проверки органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Выражение согласия Поставщика на осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего Договора.
Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор содержит следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:
- Приложение № 1 – Техническое задание;
- Приложение № 2 – Спецификация.
Антикоррупционная оговорка
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий Договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящей статьи Договора.
Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящей статьи Договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.
Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений положений настоящей статьи Договора.
В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящей статьи Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящей статьи Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в судебном порядке.
Стороны информируют в письменной форме отдел правовой работы НТЦ УП РАН о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.
Особые условия электронного взаимодействия Сторон
Стороны при исполнении Договора осуществляют обмен подписанным электронным Документом о приемке, а также информацией в соответствии с положениями раздела 4 «Порядок приемки товаров», посредством использования Поставщиком и Заказчиком системы электронного документооборота.
Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей Договора электронные документы имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.
Электронные документы и информация в соответствии с пунктом 14.1. настоящей статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Договора, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации, за исключением случаев, когда необходимость наличия документа на бумажном носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
