Тендер - Поставка ленты самоклеящейся герметизирующей бутилкаучуковой Липлент-С-100-3 №314410067

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть67 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Место рассмотрения заявок: ЭТП Дата публикации: 15.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:52 Дата и время начала приема заявок: 15.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:52 Дата и время окончания приема заявок: 22.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00 Дата и время рассмотрения заявок: 29.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:59 Дата и время подведения итогов закупки: 29.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:59 Закупочная документация: С документацией по закупкам можно ознакомиться на странице данной закупки Закупочная документация. Требование к отсутствию участника в РНП: Да Порядок регистрации на сайте: Порядок регистрации претендентов на участие в закупке по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: fabrikant.ru. Порядок подачи заявок: Заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в закупке посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: fabrikant.ru. Режим проведения закупки: Открытая форма Продление приема заявок при изменении предложения после окончания приема заявок: Нет

Подача заявок (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной закупки.

- Посмотреть таблицу с даннымиЧАСТЬ_III._Форма_№1_Предложение_участника_закупки - Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_Неконкурентная_закупка_у_СМСП

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления генподрядных работ
АО «Метрострой Северной Столицы»

_____________________ Г.Д. Андреев

«15» октября 2025 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ НЕКОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

г. Санкт-Петербург

2025 г.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕКОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

- Посмотреть таблицу с данными

Неотъемлемой частью извещения о закупке являются:

ЧАСТЬ I. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ;

ЧАСТЬ II. РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА;

ЧАСТЬ III. ОБРАЗЦЫ И ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКОМ;

ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА (публикуется отдельным файлом).

ЧАСТЬ I. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения:

- Приложение №1_ Спецификация.

Приложение №1

к техническому заданию

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ЧАСТЬ II. РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

- Посмотреть таблицу с данными

ЧАСТЬ III. ОБРАЗЦЫ И ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКОМ

Форма № 1. Предложение участника закупки

(публикуется отдельным файлом)

Рекомендуемый формат предоставляемого участником закупки документа «Предложение участника закупки» Microsoft Word/Excel.

Форма № 2. Анкета участника

Анкета участника

Извещение № ____________________ [1]

- Посмотреть таблицу с данными

Форма № 3. Декларация соответствия участника закупки

ДЕКЛАЦИЯ О СООТВЕТСТСВИИ УЧАСТНИКА

ТРЕБОВАНИЯМ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

Настоящим подтверждаем, что на момент подачи предложения на участие в неконкурентной закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства № __________ [2] на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) __________ [3] , ______________ [4] соответствует требованиям к участникам закупки, а именно:

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи предложения на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

7) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

8) участник закупки не относится к организациям, находящимся под юрисдикцией недружественных иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольным недружественным иностранным государствам или аффилированными с ними (в случае осуществления закупки работ, услуг, включенных в перечень, определенный Правительством Российской Федерации);

9) участник закупки не является юридическим и физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, либо организацией, находящейся под контролем таких лиц;

10) участник закупки не является иностранным агентом;

11) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

12) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Участником закупки указывается номер процедуры. ↑

Участником указывается номер процедуры ↑

Участником закупки указывается предмет закупки ↑

Указывается наименование организации в соответствии с учредительными документами ↑

ЧАСТЬ_IV._ПРОЕКТ_ДОГОВОРА

ДОГОВОР №

- Посмотреть таблицу с данными

Акционерное общество «Метрострой Северной Столицы» (АО «Метрострой Северной Столицы»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Васильева Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующего на основании________________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола от _________ №________, заключили настоящий Договор (в дальнейшем – «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется по Заказу Поставщику передать в собственность Покупателя ленту самоклеящуюся бутилкаучуковую Липлент-С▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(далее – «Товар»), а Покупатель принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Спецификацией (Приложение № 1 к Техническому заданию).

Наименование, ассортимент, количество и цена Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Техническому заданию), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Поставка по Договору осуществляется Поставщиком во исполнение обязательств Покупателя по государственному контракту Санкт-Петербурга на проектирование и строительство (реконструкцию) объектов метрополитена в Санкт-Петербурге от 29.10.2021 № М-12/2021(далее – Контракт), идентификатор государственного контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть010, при строительстве на объектах:

- Строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «улица Савушкина» до станции «Зоопарк»;

1.4. Расчеты по Договору могут подлежать казначейскому сопровождению (далее – «Казначейское сопровождение»), с возможностью перехода на расширенное казначейское сопровождение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2022 № 482 «О внесении изменений в Правила расширенного казначейского сопровождения и приостановлении действия постановления Правительства Российской Федерации от 13.12.2021 № 2271». Порядок и условия осуществления Покупателем платежей Поставщику, подлежащих Казначейскому сопровождению, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе временным порядком в части открытия лицевых счетов участника казначейского сопровождения на период с 01.01.2025 до 01.01.2026, предусмотренным Федеральным законом от 21.11.2022 №448-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения» и Договором.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

Поставщик гарантирует, что Товар на момент передачи Покупателю принадлежит Поставщику на праве собственности, надлежащего качества, имеет срок гарантии.

Поставка Товара по Договору осуществляется партиями на основании письменного Заказа Поставщику, по ценам согласованным в Спецификации (Приложение №1 к Техническому заданию).

Поставщик обязуется поставить Товар, указанный в Заказе, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента направления Заказа. При направлении Заказа, Покупатель контролирует срок поставки по направленному Заказу, который не должен выходить за пределы срока действия Договора.

Стороны договорились о том, что нарушение сроков поставки Товара является существенным нарушением условий настоящего Договора.

В Заказах Поставщику указывается количество, ассортимент и стоимость Товара, подлежащей поставке, адрес доставки. Заказы направляются Поставщику по электронной почте/курьерской службой/нарочным/почтой. Заказ Поставщику, соответствующий ассортименту Товара и не превышающий предельное количество Товара в Спецификации, считается согласованным по умолчанию. В случае выявления несоответствий направленного Заказа условиям Спецификации Поставщик вправе в срок не позднее окончания следующего рабочего дня с даты его направления уведомить Покупателя о выявленных несоответствиях.

Поставщик извещает Покупателя об отгрузке партии Товара за 2 (два) рабочих дня до момента отгрузки, согласовывает с Покупателем место и время отгрузки. Досрочная поставка Товара ранее даты поставки, указанной в Договоре (Спецификации), может производиться с письменного согласия Покупателя.

Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет погрузку и доставку Товара Покупателю по адресу в г. Санкт-Петербурге, указанному в Заказе Поставщику и/или Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

Погрузку, транспортирование и хранение Поставщику следует проводить с соблюдением мер, исключающих возможность повреждения Товара, обеспечивающих сохранность качества и с соблюдением требований санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, санитарных правил, стандартов, технических условий и иных нормативно-правовых актов.

Выдача (передача) Товара сопровождается подписанием Сторонами надлежащим образом оформленной товарной накладной/УПД. Подписание товарной накладной/УПД не является приемкой Товара по качеству.

Поставщик в первичных документах (товарных накладных, счетах, счетах-фактурах, УПД и т.п.) в обязательном порядке указывает реквизиты настоящего Договора (его дату и номер).

Одновременно с передачей Товара Покупателю Поставщик передает всю необходимую документацию на Товар (в том числе сертификат соответствия, если законодательством РФ в отношении поставляемого Товара предусмотрены такие требования; заверенные заводом-изготовителем технический паспорт, гарантийный талон, инструкцию, а также при наличии документ или паспорт качества), если иное не предусмотрено Техническим заданием.

Поставляемый Товар сопровождается следующими документами (если иные документы не предусмотрены Техническим заданием) (в бумажном виде и копия в электронном виде):

- товарная накладная (ТОРГ-12) либо УПД;

- счет;

- счет-фактура на поставляемую продукцию либо УПД;

- копия Заказа Поставщику;

- копии товарно-транспортных накладных, сопровождающих поставку Товара от Поставщика;

- техническая документация, предусмотренная изготовителем продукции, технический паспорт, инструкция на русском языке (если Товар имеет или должен иметь такую инструкцию в силу действующих норм, правил и требований в РФ) и др.;

- копии сертификатов обязательной сертификации или деклараций о соответствии на товар, подлежащий обязательному подтверждению соответствия, заверенные держателем документа либо заверенные нотариально (в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации/декларированию в силу действующих норм, правил и требований в РФ);

- гарантийный талон (если Товар имеет или должен иметь такой талон в силу действующих норм, правил и требований в РФ).

- иные документы, относящиеся к товару и необходимые для его эксплуатации.

• Транспортирование и хранение Товара должны соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8. Информация об условиях хранения Товара должна содержаться в товарно-сопроводительных документах.

Приемка Товара осуществляется в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля» и Инструкцией по входному контролю изделий и строительных материалов АО «МССС».

• При обнаружении несоответствий и/или недостатков Товара требованиям действующего законодательства РФ и условиям настоящего Договора Покупатель обязан по электронной почте/курьерской службой/нарочным/почтой/по телефону известить об этом Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения этих недостатков и/или несоответствий.
• Покупатель вправе отказаться от переданного Товара, несоответствующего требованиям действующего законодательства РФ и условиям настоящего Договора (об ассортименте, количестве и качестве и пр.), или принять данный Товар на ответственное хранение.
• В течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия Товара на ответственное хранение Покупатель обязан письменно известить об этом Поставщика. Поставщик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента направления Покупателем, соответствующего уведомления прислать своего представителя и вывезти данный Товар своими силами и за свой счет. Покупатель вправе потребовать плату за осуществление ответственного хранения.
• Если Поставщик не осуществил вывоз Товара в указанный срок, Покупатель не несет ответственности за Товар. Риск случайной гибели и повреждения несоответствующего требованиям действующего законодательства РФ и условиям настоящего Договора (об ассортименте, количестве и качестве и пр.) Товара к Покупателю не переходит.
• Покупатель вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком в порядке п. 3.7. настоящего Договора.
• Покупатель в праве не осуществлять приемку Товара в случае указания Поставщиком сведений о Товаре в первичных документах (УПД/ТОРГ-12) отличных от сведений о Товаре, указанных в Договоре. Поставщик обязан предоставить первичные документы (УПД/ТОРГ-12) составленные должным образом.

КАЧЕСТВО ТОВАРА

Поставляемый Товар должен быть изготовлен в заводских условиях, соответствовать всем требованиям СНиП, ГОСТ, правил и стандартов, ТУ завода-изготовителя и/или международным стандартам, указанным в паспорте и/или сертификате качества завода-изготовителя, требованиям к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке, установленных Покупателем. Поставщик обязан предоставить сертификат или декларацию соответствия на Товар, подлежащий обязательному подтверждению соответствия, руководство по эксплуатации на русском языке (или оригинал с заверенным переводом), паспорт товара (при наличии), сервисная книжка и иные документы (в случаях, если такое требование установлено действующими нормативными правовыми актами РФ). Вся сопроводительная документация о поставляемом Товаре должна иметь информацию на русском языке. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого Товара и его соответствие требованиям законодательства РФ.

Товар должен соответствовать требованиям к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и качественным характеристикам на Товар, которые предусмотрены заводом-изготовителем, иным требованиям и параметрам, приводимым в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).

Поставщик гарантирует, что Товар на момент передачи Покупателю принадлежит Поставщику на праве собственности, является новым не ранее 2 квартала 2025 года изготовления (не бывшим в употреблении, не залежалый), соответствует требованиям технических нормативов, стандартов (ГОСТ) и технических условий (ТУ) на данный вид Товара, действующих на территории Российской Федерации (далее – РФ) и у производителя, не арестован, не заложен, не обременен какими-либо правами третьих лиц и свободен от их прав, имеет соответствующие сопроводительные технические документы производителя, сертификаты, подтверждающие надлежащее качество Товара в соответствии с требованиями законодательства РФ

Комплектность технической документации на Товар должна соответствовать ГОСТ, определяющим комплектность технической документации на данный вид Товара. Поставляемый товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставщик должен гарантировать безопасность Товара для жизни, здоровья, имущества Покупателя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. Поставщик гарантирует, что до момента передачи Товара Покупателю, Товар хранился в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.

Поставщик обязан передать Товар Покупателю в таре и/или упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при обычных условиях хранения и транспортировки.

В случае поставки несоответствующего Товара по ассортименту или количеству либо Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан по выбору Покупателя с момента его обращения:

- в течение 5 (пяти) рабочих дней безвозмездно устранить недостатки Товара;

- в течение 10 (десяти) рабочих дней заменить некачественный или несоответствующий Товар аналогичным Товаром надлежащего качества.

• Гарантийный срок на поставленный Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания товарной накладной/УПД, подтверждающей передачу Товара. В случае, если гарантийный срок на Товар, установленный заводом-изготовителем, больше, чем указан в настоящем пункте Договора, то гарантийный срок на Товар равен гарантийному сроку завода-изготовителя.
• В пределах гарантийного срока Поставщик обязан устранить недостатки Товара за свой счет. При этом все транспортные и другие расходы, связанные с заменой поставленного Товара на Товар надлежащего качества, допоставкой и/или доукомплектованием поставленного Товара, осуществляются также за счет Поставщика.
• В случае обнаружения недостатков Товара в пределах гарантийного срока Покупатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления гарантийного события письменно уведомить об этом Поставщика.

Поставщик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения от Покупателя соответствующего уведомления прислать своего представителя для устранения недостатков (дефектов), осуществления ремонта Товара в месте нахождения Товара. При отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, в том числе в случае не направления Поставщиком своего представителя для составления указанного акта в установленный срок, Покупатель составляет односторонний акт, который имеет полную юридическую силу и является доказательством наличия указанных в нем недостатков (дефектов). По соглашению Сторон Поставщик может забрать Товар для устранения недостатков (дефектов), осуществления ремонта Товара в месте нахождения Поставщика.

В случае, если во время устранения недостатков Товара станет очевидным, что они не будут устранены в определенный Сторонами срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в этой части. В этом случае Покупатель вправе потребовать от Поставщика вернуть сумму уплаченных денежных средств за Товар, недостатки которого не были устранены.

• В случае наступления двух и более гарантийных событий с одним и тем же видом Товара, в том числе с одним и тем же видом Товара одной партии, либо не устранения недостатков в срок, предусмотренный Договором, либо невозможности устранить недостатки Товара, Поставщик обязан заменить Товар с недостатками на равноценный аналогичный Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления соответствующего требования Покупателя.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Покупатель обязан:

сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков;

своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Договора;

обеспечить конфиденциальность информации, представленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Покупатель в соответствии с законодательством РФ обязан предоставлять информацию третьим лицам;

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ и условиями Договора.

Покупатель вправе:

требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору, в том числе своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов);

требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Договоре;

в случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Договору принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Договоре порядком;

при приемке партии Товара проверять его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах (включая настоящий Договор, Спецификацию и соответствующую Заявку Покупателя): по наименованию, номенклатуре, количеству, качеству и прочее;

запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь, в случае обнаружения неустранимых недостатков;

принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора соответствии с условиями Договора;

пользоваться иными правами, установленными законодательством РФ и Договором.

Поставщик обязан:

своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства по Договору и представить Покупателю по факту поставки Товара, а также по итогам исполнения Договора, в полном объеме документы, указанные в Договоре;

выставить счет Покупателю в срок, предусмотренный Договором;

своевременно представить по запросу Покупателя в сроки, указанные в таком запросе, достоверную информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным действующим законодательством РФ;

обеспечить в сроки, установленные Договором, устранение за свой счет недостатков (дефектов) Товара, выявленных Покупателем при приемке Товара, а также в течение гарантийного срока;

приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставки Товара в установленный Договором срок, и сообщить об этом Покупателю в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки;

в течение 1 (одного) рабочего дня информировать Покупателя о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные Договором сроки, надлежащего качества;

обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Покупателем в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Поставщик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам;

по требованию Покупателя, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней открыть в территориальном органе Федерального казначейства лицевой счет для осуществления и отражения операций с целевыми средствами в порядке, предусмотренном законодательством РФ, в том числе в соответствии с порядком, утвержденным Комитетом финансов Санкт-Петербурга. В таком случае расчеты по настоящему Договору с Поставщиком подлежат казначейскому сопровождению в соответствии с бюджетным законодательством РФ;

предоставлять обеспечение исполнения Договоров в случаях, установленных Договором;

исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

4.4. Поставщик вправе:

• • требовать своевременного подписания Покупателем представленных Поставщиком товарно-сопроводительных документов, указанных в Договоре;
  • требовать своевременной оплаты принятого Покупателем Товара надлежащего качества в соответствии с условиями Договора;
  • требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором;
  • получать от Покупателя содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Договора;
  • досрочно исполнять обязательства по Договору с письменного согласия Покупателя;
  • пользоваться иными правами, установленными законодательством РФ и Договором.

ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Цена Договора составляет ____________________________рублей _______ копеек (цифрами и прописью) в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20% (двадцать процентов) – ____________________________ рублей __ копеек (цифрами и прописью) / НДС не облагается [1] на основании _______________, и соответствует Спецификации (Приложение № 1 к Техническому заданию), и включает в себя стоимость Товара, расходы и издержки Поставщика, связанные с поставкой Товара, в том числе стоимость тары, упаковки, а также стоимость всех сопутствующих работ (услуг), в том числе расходы на транспортировку, погрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей Поставщика.

Цена за единицу Товара является твердой и определяется на весь срок действия Договора, за исключением случаев, определенных законодательством РФ о закупках и Договором. В случае увеличения потребностей Покупателя, количество Товара может быть увеличена не более чем на 20% по дополнительному соглашению Сторон.

Оплата Товара производится безналичным переводом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или лицевой счет Поставщика, открытый в территориальном органе Федерального казначейства в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приемки каждой партии Товара в полном объеме, при условии предоставления полного комплекта документов, сопровождающих поставку, оформленных в соответствии с требованиями Договора и действующего законодательства.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя или с лицевого счета Покупателя, открытого в территориальном органе Федерального казначейства.

• Отсутствие и/или просрочка перечисления денежных средств от Покупателя, а также отсутствие открытого у Поставщика лицевого счета (в соответствии п.4.3.9. Договора) в территориальном органе Федерального казначейства и/или уведомления Покупателя о факте его открытия с приложением реквизитов счета являются основанием для переноса Покупателем платежа на соответствующий срок, при этом пени, проценты за пользование денежными средствами не начисляются.
• Если на дату окончания срока действия Договора Покупатель заказал Товар в меньшем количестве, чем определено Спецификацией, у Покупателя не возникает обязанность принимать и оплачивать это количество (разность в количестве) Товара.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель по своему выбору вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки (пени, либо вычесть данную сумму неустойки (пени) из суммы очередного причитающего Поставщику платежа.

Пеня начисляется за каждый день просрочки Поставщиком исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пеней, ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств.

За каждый факт неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки (штрафа), либо вычесть данную сумму неустойки (штрафа) из суммы очередного причитающегося Поставщику платежа. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000,00 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000,00 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000,00 рублей если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

• Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цены Договора.
• В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик направляет Покупателю требование об уплате неустоек (пеней).
• Пеня начисляется за каждый день просрочки Покупателем исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пеней, ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненых или ненадлежаще исполненных Покупателем обязательств, предусмотренных Договором.
• Общая сумма начисленных неустоек (пеней) за ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать пяти процентов от цены Договора
• Уплата неустойки не освобождает Сторону от надлежащего исполнения обязательств по Договору.
• В случае, если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество Товара либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественного Товара или о доукомплектовании Товара в установленный Договором срок, Покупатель вправе приобрести непоставленный Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех расходов на его приобретение.
• Покупатель вправе удержать из окончательных платежей, причитающихся Поставщику, денежные суммы по штрафным санкциям и пени, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору с обязательным уведомлением по факту удержания.
• Поставщик настоящим заверяет и гарантирует, что является добросовестным налогоплательщиком, своевременно и в полном объеме исполняет свои обязательства по уплате законно установленных налогов и сборов, а именно:

- он своевременно и в полном объеме представляет отчетность в налоговый орган по месту учета, при этом Поставщик подтверждает, что данная отчетность полностью отражает деятельность Поставщика, является достоверной, что подтверждается имеющимися у Поставщика первичной документацией, включая товарно-сопроводительной документацией;

- местонахождение Поставщика, указанное в Договоре и в представленных учредительных документах, является действующим;

- у него имеются все необходимые условия для достижения результатов соответствующей экономической деятельности в силу наличия управленческого и технического персонала, основных средств, производственных активов, складских помещений, транспортных средств.

- все операции Поставщика по продаже Товара полностью отражены в первичной документации, в налоговой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности.

В случае проведения в отношении Покупателя налоговой проверки, Поставщик гарантирует, что по запросу Покупателя незамедлительно предоставит декларации по НДС, квитанции в подтверждение отправки отчетности, выписки из книги продаж и иное. Если Покупателю будет отказано в вычете НДС или признании расходов по причинам, указанным в п.п. 5 и 6 постановления Пленума ВАС РФ № 53 от 12.10.2006 года «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиками налоговой выгоды», то Поставщик обязан возместить причиненный ущерб Покупателю, сумму недоимки, в том числе невозмещенного и доначисленного налога, также сумм штрафов и пени на недоимку.

6.12. Путем подписания настоящего Договора Поставщик подтверждает и гарантирует, что им и всеми его соисполнителями надлежащим образом исполняются, и будут исполняться требования законодательства Российской Федерации об уплате налогов и сборов, и таможенных пошлин, в том числе в отношении сумм, получаемых им от Покупателя по настоящему Договору.

6.13. Поставщик обезопасит и оградит Покупателя от любых претензий налоговых органов, которые могут возникнуть в связи с нарушением или неправильным исчислением и уплатой Поставщиком или всеми его соисполнителями любых налогов и сборов, и таможенных пошлин, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и возместит Покупателю любые вызванные указанными обстоятельствами убытки в полном объеме.

6.14. Поставщик компенсирует Покупателю все штрафы, официально наложенные на Покупателя соответствующими Органами Власти и ресурсоснабжающими организациями, и любые расходы, понесенные им в результате нарушения Поставщиком законодательства, включая законодательство Российской Федерации о налогах и сборах при поставке Товара.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Обеспечение исполнения Договора не установлено.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь, пожаром, наводнением, землетрясением, другими стихийными бедствиями, террористическим актом, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору.

Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения данных обстоятельств письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 31.07.2026, а в части исполнения обязательств – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Изменение и расторжение Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором качества и количества поставляемого Товара и иных условий Договора;

при изменении сроков исполнения Договора в соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего Договора;

при поставке Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от его исполнения в соответствии с законодательством РФ или условиями настоящего Договора.

Сторона вправе в одностороннем порядке изменить Договор в части своих адресных и банковских реквизитов, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента такого изменения.

Сторона обязана письменно уведомить другую Сторону о невозможности исполнения Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств, влекущих невозможность исполнения. В уведомлении должен быть указан характер невозможности исполнения (окончательная, временная), предположительный период длительности временной невозможности, а также к уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие невозможность исполнения Договора. При отсутствии указанных приложений уведомление считается неполученным. Направление указанного в настоящем пункте Договора уведомления рассматривается как односторонний отказ от исполнения своих договорных обязательств и дает право получившей такое уведомление Стороне обратиться в суд.

Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Поставщика без возмещения Поставщику убытков, в том числе упущенной выгоды, проведя расчеты за уже заказанные и поставленные Товары, при нарушении следующих существенных для Сторон условий и/или наступлении следующих обстоятельств, являющихся для Сторон существенными:

- когда Покупателю стало известно о предоставлении Поставщиком до подписания Договора и в ходе исполнения Договора ложных сведений, иных сведений, несоответствующих представлениям Покупателя о финансовом положении Поставщика, его учредительных документах, информации о существенном изменении обстоятельств, когда они изменились настолько, что если бы Покупатель мог это разумно предвидеть, Договор вообще не был бы им заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях, а также в случае нарушения Поставщиком условий Договора;

- при утрате Покупателем возможности дальнейшего финансирования по Договору, в т.ч., но не ограничиваясь, в случае прекращения оплаты по заключенному с Заказчиком Санкт-Петербурга Контракту, во исполнение которого заключен настоящий Договор, признания в соответствии с Бюджетным кодексом РФ утратившими силу положений закона о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому периоду;

- в результате отказа Поставщика от выполнения условий закупки, в результате которой Поставщик получил право заключения настоящего Договора;

- Поставщик не соответствует (перестал соответствовать) установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика;

- в случае однократного нарушения срока поставки Товара более чем на 10 (десять) дней;

- в любой момент после заключения Договора при изменении потребности Покупателя в Товаре (его количества и иных характеристик);

- если Поставщик или любой из его соисполнителей допускает нарушение законодательства РФ о налогах и сборах, связанное с расчетом или уплатой налога на прибыль или НДС, и не исправляет такое нарушение в сроки, установленные законодательством или соответствующим органом власти;

- в случае нарушения иных существенных условий Договора.

• В случае непоставки или недопоставки Товара Покупатель вправе по своему выбору:

- либо отказаться от исполнения Договора в части будущих поставок;

- либо полностью отказаться от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора.

• В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, Покупатель вправе считаться утратившим интерес к Товару и не принимать его, а также отказаться от исполнения Договора (абз. 2 п. 2 ст. 457 и ст. 523 ГК РФ). При этом на Покупателя не возлагается обязанность по уплате Поставщику каких-либо штрафных санкций.
• Расторжение или прекращение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора, в т.ч. от обязательства поставить непоставленный в срок Товар, если Покупатель не откажется от его поставки.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

При исполнении Договора Стороны обязуются соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.

Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, сотрудникам и представителям другой Стороны с целью оказать влияние на их действия и решения по Договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.

Для исполнения Договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, иные коррупционные правонарушения, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны Договора реальных оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение изложенных в настоящем разделе требований, она должна письменно уведомить об этом другую Сторону и вправе сразу приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло/не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) дней с момента получения уведомления и содержать информацию о принятых мерах по исключению коррупционных рисков с приложением соответствующих документов.

В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздерживаться от совершения коррупционных действий и/или неполучения другой Стороной подтверждения отсутствия нарушения, другая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив первой Стороне письменное уведомление.

Сторона, инициировавшая расторжение Договора в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения причиненных ей убытков, возникших в результате такого расторжения.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Стороны, в том числе без письменного согласия на то каждой из Сторон, примут необходимые меры для предотвращения доступа третьих лиц к документам и информации, отнесенным Сторонами к конфиденциальным, если иное не установлено действующим законодательством РФ. Действия Покупателя в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не является нарушением конфиденциальности и разглашением коммерческой тайны.

Ни одна из Сторон не вправе передавать полностью или частично свои права и обязательства по выполнению настоящего Договора третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

Споры, возникшие при исполнении Договора, регулируются путем переговоров. При недостижении Сторонами согласия, спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. До обращения в суд предъявление претензии обязательно, срок ответа на претензию – 30 (тридцать) календарных дней с момента получения ее адресатом.

Лица, подписавшие Договор, декларируют друг другу об отсутствии каких-либо ограничений их полномочий на подписание настоящего Договора, в том числе, но не ограничиваясь, учредительными документами.

Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

В случае, нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, Покупатель вправе считаться утратившим интерес к Товару и не принимать его, а также отказаться от исполнения Договора, без применения к нему каких-либо штрафных санкций (абз. 2 п. 2 ст. 457, ст. 523 ГК РФ).

В случае, если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество Товара либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественного Товара или о доукомплектовании Товара в установленный Покупателем срок, Покупатель вправе приобрести непоставленный Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех расходов на его приобретение.

В случае разночтения каких-либо условий и значений в Договоре и Техническом задании (Приложение №1 к Договору), Договор имеет приоритетную юридическую силу.

Договор составлен на русском языке в форме электронного документа, подписан квалифицированной цифровой подписью.

12. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ДОГОВОРА

12.1. Для обеспечения поставок Товара Стороны определили своих представителей.

12.1.1. Представителем/Представителями Покупателя, ответственным/ответственными за обеспечение приемки Товара по настоящему Договору, является/являются:

Строительное Управление № 1 (СУ 1)

1) Начальник Строительного Управления 1 – Орёл Роман Николаевич, тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(внутренний▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), эл. почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

2) Руководитель сектора снабжения - Волынский Виталий Анатольевич, тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(внутренний -6056), эл. почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

12.1.2. Представителем/Представителями Поставщика, ответственным/ответственны ми за обеспечение поставок Товара по настоящему Договору, являются:

1)______________________________________ должность, подразделение, ФИО, контактный номер телефона, электронная почта

2)________________________________________ должность, подразделение, ФИО, контактный номер телефона, электронная почта

12.2. Договор имеет приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание;

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

В случае применения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) упрощенной системы налогообложения, согласно статье 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации, цена поставки товара по договору НДС не облагается. ↑