Тендер - Поставка лакокрасочных материалов №319629383

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть83 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Санкт-ПетербургМесто поставки (адрес):в соответствии с документацией
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 11.12.2025 по 11.12.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:11.12.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):11.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:196643, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, П. ПОНТОННЫЙ, УЛ. АЛЕКСАНДРА ТОВПЕКО, Д.10Дата подведения итогов:11.12.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Приложение_№_2_-_Заявка_на_участие_-_рекомендуемая_форма

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКА В ЭЛЕКТРОННОМ МАГАЗИНЕ

Рекомендуемая форма заявки на участие в Неконкурентной закупке в электронной форме, участниками которой являются субъекты малого и среднего предпринимательства

ЗАЯВКА НА ПОСТАВКУ

Изучив извещение и документацию о проведении ценового запроса на поставку товаров мы

- Посмотреть таблицу с данными

в лице ,

(наименование должности руководителя/уполномоченного представителя, фамилия, имя, отчество (полностью)

действующего на основании Устава готовы поставить следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Предложение о цене договора: ____________________________________ (цифрами и прописью) руб., в том числе НДС ______% - ______ руб.

Срок действия предложения __________________.

Настоящей заявкой подтверждаем, что

(наименование организации- участника конкурса, индивидуального предпринимателя)

участник закупки, соответствующие следующим требованиям:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

2) не приостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

5) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

8) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;

9) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

Приложение_4_-_Расчет_НМЦ - Посмотреть таблицу с данными

Расчет начальной (максимальной) цены

Информация для расчета начальной (максимальной) цены договора (НМЦД) была получена из ответов Поставщиков на запросы информации о ценах, оформленных в виде коммерческих предложений.

При расчете начальной (максимальной) цены договора (НМЦД) был сделан подробный расчет с использованием запросного метода, заключающийся в установлении НМЦД на основании информации о рыночных ценах (далее - ценовая информация) идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.

На основании полученной ценовой информации заказчиком был произведен расчет начальной (максимальной) цены договора (далее - НМЦД):

- Посмотреть таблицу с данными

Принять за начальную (максимальную) цену▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,14 (Восемьсот семьдесят шесть тысяч триста тринадцать рублей 14 копеек), в т.ч. НДС 20 %.

Извещение_эл.маг_окна_с_титулом

- Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАКУПКА В ЭЛЕКТРОННОМ МАГАЗИНЕ,

УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, посредством способа – ценовой запрос на право заключения договора

на поставку лакокрасочных материалов

Санкт-Петербург

2025 г.

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», зарегистрированные и получившие аккредитацию на сайте электронной торговой площадки.

Подтверждением принадлежности участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства является наличие информации о таком участнике в Едином реестре малого и среднего предпринимательства на официальном сайте Федеральной налоговой службы https://ofd.nalog.ru/.

Если участником закупки является физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», информация о применении данным участником такого налогового режима должна находиться на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов https://npd.nalog.ru/.

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Колпинского района» от 26 декабря 2018 г. с изменениями от 31.08.2020, от 28.06.2021, от 24.09.2021, от 04.08.2022, от 28.09.2022, от 28.06.2024, от 24.12.2024 (далее - Положение), размещенным на официальном сайте в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иных федеральных законов и нормативных правовых актов регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупок отдельными видами юридических лиц.

Термины:

223-ФЗ – Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

ЭТП – электронная торговая площадка;

ПП-1352 – Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_1_Техническое_задание ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКА В ЭЛЕКТРОННОМ МАГАЗИНЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка лакокрасочных материалов

- Посмотреть таблицу с данными

13.

Форма, сроки и порядок оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.Оплата Товара производится Заказчиком отдельно за каждую партию посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих с момента подписания Заказчиком сопровождающих Товар товарно-транспортных документов, при условии соблюдения п. 8.3 Договора. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2. Товары, поставленные Поставщиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технической документации и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков.

3. Авансовые платежи условиями Договора не предусмотрены.

4. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчика денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет несет Поставщик.

5. В случае не предоставления и/или несвоевременного предоставления Поставщиком счета, а также в случае его ненадлежащего оформления Заказчик не несёт ответственности за просрочку обязательств по оплате.

14.

Порядок сдачи и приемки товаров, работ, услуг

1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Товара автомобильным транспортом на место назначения - объект Заказчика. Доставка на объект Заказчика и разгрузка товара осуществляется Поставщиком.

2. Приемка Товара осуществляется Заказчиком по месту доставки - на объекте Заказчика:

- по количеству в день поставки Товара путем подписания акта приемки товара по количеству,

- по качеству не позднее 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты поставки товара путем подписания товарно-транспортной накладной.

4. При приемке Товара Заказчик проводит детальный осмотр и полный пересчет упаковок Товара. В случае выявления Заказчиком поставки Товара в количестве меньшем, чем это определено заказом (заявкой) Заказчика, Поставщик обязан за свой счет поставить недостающий Товар в течение 3 рабочих дней, а Заказчик имеет право не оплачивать недостающий товар до момента допоставки его Поставщиком.

5. Заказчик имеет право провести проверку по качеству путем специальной проверки качества – входного контроля. Приемка Товара по качеству должна быть произведена уполномоченным представителем Заказчика путем проведения испытаний или исследований, в соответствии с Обязательными техническими правилами/инструкциями не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента передачи Товара Заказчику.

Поставщик обязуется по запросам Заказчика принимать участие в испытаниях Товара, проводимых Заказчиком в порядке и на условиях, предусмотренных Обязательными техническими правилами и нормативно – техническими документами.

В случае, если товар не прошел указанные в абзаце 1 настоящего пункта испытания, заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты товара ненадлежащего качества

6. При обнаружении недостатков по качеству, в том числе в течение гарантийного срока, а также в случае поставки некомплектного Товара Заказчик в течение 1 (одного) календарного дня с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу) уведомляет об этом Поставщика. Поставщик направляет своего представителя к Заказчику для составления акта о некачественном и/или некомплектном Товаре и его замене или доукомплектовании. В случае неприбытия представителя Поставщика в течение 5 (пяти) дней со дня получения предусмотренного настоящим пунктом уведомления со стороны Заказчика, Заказчик имеет право составить односторонний акт о недостатках Товара по качеству и/или недоукомплектовании Товара. При этом Заказчик вправе потребовать от поставщика устранения выявленных недостатков или замене Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента составления соответствующего акта.

7. В случае возникновении спора по поводу качества Товара, проводится независимая экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Заказчик в случае, если результатами проведения экспертизы будет доказана необоснованность предъявленных им Поставщику требований, и Поставщик – если в соответствии с результатами экспертизы требования Заказчика будут признаны обоснованными.

8. До передачи Заказчику Товара Поставщик обязуется нести риск случайной гибели или риск случайного повреждения Товара или иного, используемого для исполнения Договора имущества.

9. При осуществлении поставки товара Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие качество поставляемого Товара (сертификат соответствия, паспорта качества), а также иные, предусмотренные требованиями действующего законодательства Российской Федерации документы.

10. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с действующим законодательством, а также с Инструкцией Госарбитража при СМ СССР № П-6 от 15.06.1965г. и Инструкцией Госарбитража при СМ СССР № П-7 от 25.04.1966г. с дополнениями и изменениями в части не противоречащей ГК РФ и настоящему Договору.

15.

Требования к упаковке товара

Товар должен быть в оригинальной упаковке завода-изготовителя, обеспечивающей полную сохранность товара и предохраняющей его от повреждения и атмосферных влияний при транспортировке и хранении и соответствующей иным действующим требованиям к упаковке подобного товара. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

16.

Требования к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг. Качество (ГОСТ, СНиП, технические регламенты, сертификаты используемых материалов, действующие на территории РФ)

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар свободен от прав третьих лиц, не находится под арестом, в залоге и не является предметом спора.

17.

Безопасность товаров, работ, услуг

Товар должен быть поставлен новый (не бывший в употреблении), соответствовать требованиям действующей нормативной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", соответствовать требованиям ГОСТа.

18.

Прочие условия исполнения договора

Определены в Договоре

19.

Требования по объему гарантий качества на товары, работы, услуги

При обнаружение ненадлежащего качества поставленного Товара, Заказчик в течение 1 (одного) календарного дня с момента обнаружения указанных недостатков письменно (по факсу или письмом) уведомляет об этом Поставщика.

Поставщик в пятидневный срок направляет своего представителя к Заказчику для совместного составления соответствующего акта и согласование дальнейших действий Сторон по урегулированию возникшей ситуации.

В случае споров о качестве поставленных товаров производится экспертиза за счет стороны, настаивающей на ее проведении. Если экспертиза проведена за счет Заказчика и по её результатам установлено ненадлежащее качество поставляемого товара, Поставщик обязан возместить заказчику расходы на проведение экспертизы в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения её результатов.

20.

Требования по сроку гарантий качества на результаты использования товара, выполнения работ, предоставления услуг

Гарантийный срок эксплуатации Товара устанавливается не менее трех лет с момента начала эксплуатации, но не ранее, чем с момента приемки-передачи Товара.

Гарантия качества товара предоставляется в полном объеме на весь ассортимент товара, включая устранение недостатков после поставки.

21.

Приложения к техническому заданию

Приложение № 1 - Спецификация

Приложение № 1 к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_3_-Проект_договора_-_краска

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКА В ЭЛЕКТРОННОМ МАГАЗИНЕ

Проект договора

г. Санкт-Петербург «___» __________ 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Колпинского района» (ООО «ЖКС № 2 Колпинского района»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице временно исполняющего обязанности генерального директора Иваськовой Анны Юрьевны, действующего на основании Приказа № 30 от 13.11.2025, с одной стороны, и _________________ (___________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________ ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку лакокрасочных материалов (далее – товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.

1.2. Требования к товару: наименование, количество, цена и технические характеристики товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

1.3. Поставщик должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства.

Стоимость товара и порядок оплаты

2.1. Стоимость товара составляет ___________________ руб. 00 копеек (___________), в том числе НДС.

2.1.1 В случае изменения Налогового законодательства РФ НДС применяется по ставке, предусмотренной действующим Налоговым законодательством РФ.

2.2. Стоимость товара включает в себя все расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Оплата товара производится Заказчиком, путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа (далее - УПД), предоставления Поставщиком счёта-фактуры (если применимо), счёта. Авансирование не предусмотрено.

2.4. Товар, поставленный Поставщиком с отклонениями от требований Договора, Спецификации (Приложение № 1 к Договору), иных исходных данных или с иными недостатками не подлежит оплате Заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков.

3. Место, условия и сроки поставки товара

3.1. Место поставки товара согласно заявке.

3.2. Срок поставки товара: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявки Заказчика.

3.3. Поставка, разгрузка товара могут осуществляться ежедневно с 10.00 до 17.00 часов, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней по предварительному согласованию с Заказчиком. Поставщик не менее чем за 1 (один) рабочий день обязан известить Заказчика о готовности поставить товар по адресу Заказчика и согласовать конкретные дату и время поставки товара.

Права и обязанности Сторон

4.1. Обязанности Поставщика:

4.1.1. Осуществить поставку товара, соответствующего требованиям Договора, Спецификации, в срок, указанный в Договоре; обеспечить доставку товара на объект Заказчика, осуществить погрузочно-разгрузочные работы, подъём на этаж, вывоз упаковочной тары.

4.1.2. При передаче товара Поставщик должен передать Заказчику оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, паспортов качества, иных документов, подтверждающих качество товара, его соответствие государственным, отраслевым стандартам и техническим условиям, а также разрешающих использование поставляемого товара на территории Российской Федерации, в случае если обязательное оформление таких документов предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.3. Исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Договору указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет устранить обнаруженные им недостатки товара.

4.1.4. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы, в том числе одновременно с передачей товара передать Заказчику: товарную накладную или УПД в двух экземплярах, счёт, счет-фактуру (если применимо), подписанные уполномоченным представителем Поставщика.

4.1.5. Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.1.6. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по Договору. Не раскрывать третьим лицам без письменного согласия Заказчика количество, объем, характер поставки.

4.1.7. Принять товар в случае его возврата Заказчиком по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и Договором.

4.1.8. В случае изменения у Поставщика банковских реквизитов, он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в Договоре реквизитам, несет Поставщик.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по Договору в случае надлежащего исполнения своих обязательств.

4.2.2. Требовать от Заказчика оплаты по Договору в случае надлежащего исполнения своих обязательств.

4.3. Обязанности Заказчика:

4.3.1. Принять и оплатить товар в порядке, предусмотренном Договором.

4.3.2. Письменно известить Поставщика о несоответствии количества, качества поставленного товара условиям Договора.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Договором и законодательством РФ.

4.4.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

4.4.3. Не принимать и не оплачивать товар, не соответствующий требованиям Договора. Требовать возврата уплаченных сумм в случае оплаты товара, не соответствующего требованиям Договора, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки и возмещения убытков.

4.4.4. Принять решение об одностороннем внесудебном отказе от исполнения Договора в случаях поставки Поставщиком товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок; в случае нарушения сроков поставки более чем на 10 календарных дней; в случае нарушения Поставщиком требования п. 4.1.2. Договора; по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

При одностороннем внесудебном отказе Заказчика от исполнения Договора Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об одностороннем внесудебном отказе от исполнения Договора.

4.4.5. Провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, в том числе до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

5. Порядок приемки товара

5.1. Приемка товара осуществляется Заказчиком в день поставки товара в адрес Заказчика при предоставлении Поставщиком полного комплекта отчетных и финансовых документов.

5.2. При приеме товара Заказчик проверяет соответствие товара требованиям Договора, Спецификации, законодательства РФ, сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по наименованию, ассортименту, количеству, качеству товара, сроку поставки товара, соблюдение требований к маркировке, упаковке, иным требованиям, предъявляемым к подобным товарам, а также совершает другие необходимые действия, обеспечивающие приемку товаров такого рода.

При отсутствии замечаний Заказчик подписывает товарную накладную или УПД и предоставляет 1 экземпляр Поставщику.

5.3. В случае обнаружения некачественного товара или недопоставки товара составляется рекламационный акт, который подписывают представители Поставщика и Заказчика с указанием недостатков и перечня необходимых доработок.

5.4. Поставщик обязан явиться для составления рекламационного акта и своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня их предъявления Заказчиком или заменить товар ненадлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней, если иной срок не установлен в рекламационном акте. При отказе (уклонении) Поставщика от подписания акта, в нем делается отметка об этом. При неявке Поставщика на составление рекламационного акта, Заказчик вправе пригласить для заверения указанных в нём сведений третье лицо.

5.5. Заказчик вправе отказаться принимать исполнение обязательств, исполнение которых просрочено или совершено в нарушение условий Договора.

5.6. Риск случайной порчи или гибели товара возлагается на Поставщика до момента передачи товара Заказчику. Товар считается принятым Заказчиком с момента подписания Заказчиком товарной накладной или УПД. Поставщик считается надлежаще исполнившим свои обязательства по поставке товара с момента принятия товара Заказчиком.

Качество товара

6.1. Поставляемый товар должен быть новым, не использованным ранее (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

6.2. Качество товара должно соответствовать требованиям, указанным в Договоре, Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

6.3. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с законодательством РФ.

6.4. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора о качестве товара или вследствие иных причин по требованию Заказчика или Поставщика может быть назначена экспертиза качества товара. Расходы по проведению экспертизы несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы. Если назначенная по требованию Заказчика экспертиза подтвердила ненадлежащее качество товара, то расходы по экспертизе несет Поставщик.

6.5. Все расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного товара (включая расходы на доставку товара к месту замены и обратно), в том числе в период гарантийного срока, несет Поставщик.

6.6. Требование к упаковке: упаковка должна обеспечивать сохранность товара от повреждений при его перевозке, погрузке-разгрузке и последующем хранении. Доставка товара должна производиться в упаковке, предотвращающей порчу товара, загрязнение, механические повреждения.

Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате товара, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. В случае просрочки Поставщиком исполнения своих обязательств по Договору Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Неустойка по Договору начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

7.5. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств (за исключением просрочки), предусмотренных Договором, Поставщик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 1% от стоимости товара по Договору за каждый случай нарушения.

7.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств в натуре. Убытки Заказчика взыскиваются в полной сумме сверх неустойки.

7.7. Поставщик несёт ответственность за действия третьих лиц, привлечённых им к исполнению обязательств по Договору. Поставщик несёт материальную ответственность за ущерб, причинённый Заказчику в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору. В случае причинения вреда имуществу Заказчика (в том числе зелёным насаждениям), третьим лицам (как преднамеренно, так и непреднамеренно) в ходе поставки товара Поставщик обязан возместить нанесённый ущерб или восстановить повреждения за свой счёт в сроки, указанные Заказчиком.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения Договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также военные действия, запретительные акты или действия правительств, государственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства находящиеся вне разумного контроля Сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору.

К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, работ, услуг, отсутствие у Стороны необходимых денежных средств.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

9. Срок действия Договора, порядок изменения и расторжения Договора

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 30.06.2026 г.

9.2. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период его действия, а также от ответственности за его нарушение.

9.3. Изменение Договора в ходе его исполнения допускается по соглашению Сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4. Расторжение Договора производится по соглашению Сторон, по решению суда или во внесудебном порядке в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством РФ, условиями Договора.

10. Прочие условия

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами. Договором предусматривается претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленной претензии – 5 (пять) календарных дней от даты ее получения.

10.2. В случае если Стороны не урегулировали спор в претензионном порядке, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.3. Стороны обязаны информировать друг друга обо всех изменениях, касающихся местонахождения, банковских реквизитов и иных сведений.

10.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они исполнены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.5. По вопросам, не предусмотренным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.6. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 к Договору – Техническое задание;

Приложение № 1 к Договору – Спецификация;

Приложение № 1 к Договору - Заявка на поставку товара.

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №__________

от «_____» ____________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка лакокрасочных материалов

- Посмотреть таблицу с данными

13.

Форма, сроки и порядок оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.Оплата Товара производится Заказчиком отдельно за каждую партию посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих с момента подписания Заказчиком сопровождающих Товар товарно-транспортных документов, при условии соблюдения п. 8.3 Договора. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2. Товары, поставленные Поставщиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технической документации и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков.

3. Авансовые платежи условиями Договора не предусмотрены.

4. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчика денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет несет Поставщик.

5. В случае не предоставления и/или несвоевременного предоставления Поставщиком счета, а также в случае его ненадлежащего оформления Заказчик не несёт ответственности за просрочку обязательств по оплате.

14.

Порядок сдачи и приемки товаров, работ, услуг

1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Товара автомобильным транспортом на место назначения - объект Заказчика. Доставка на объект Заказчика и разгрузка товара осуществляется Поставщиком.

2. Приемка Товара осуществляется Заказчиком по месту доставки - на объекте Заказчика:

- по количеству в день поставки Товара путем подписания акта приемки товара по количеству,

- по качеству не позднее 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты поставки товара путем подписания товарно-транспортной накладной.

4. При приемке Товара Заказчик проводит детальный осмотр и полный пересчет упаковок Товара. В случае выявления Заказчиком поставки Товара в количестве меньшем, чем это определено заказом (заявкой) Заказчика, Поставщик обязан за свой счет поставить недостающий Товар в течение 3 рабочих дней, а Заказчик имеет право не оплачивать недостающий товар до момента допоставки его Поставщиком.

5. Заказчик имеет право провести проверку по качеству путем специальной проверки качества – входного контроля. Приемка Товара по качеству должна быть произведена уполномоченным представителем Заказчика путем проведения испытаний или исследований, в соответствии с Обязательными техническими правилами/инструкциями не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента передачи Товара Заказчику.

Поставщик обязуется по запросам Заказчика принимать участие в испытаниях Товара, проводимых Заказчиком в порядке и на условиях, предусмотренных Обязательными техническими правилами и нормативно – техническими документами.

В случае, если товар не прошел указанные в абзаце 1 настоящего пункта испытания, заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты товара ненадлежащего качества

6. При обнаружении недостатков по качеству, в том числе в течение гарантийного срока, а также в случае поставки некомплектного Товара Заказчик в течение 1 (одного) календарного дня с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу) уведомляет об этом Поставщика. Поставщик направляет своего представителя к Заказчику для составления акта о некачественном и/или некомплектном Товаре и его замене или доукомплектовании. В случае неприбытия представителя Поставщика в течение 5 (пяти) дней со дня получения предусмотренного настоящим пунктом уведомления со стороны Заказчика, Заказчик имеет право составить односторонний акт о недостатках Товара по качеству и/или недоукомплектовании Товара. При этом Заказчик вправе потребовать от поставщика устранения выявленных недостатков или замене Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента составления соответствующего акта.

7. В случае возникновении спора по поводу качества Товара, проводится независимая экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Заказчик в случае, если результатами проведения экспертизы будет доказана необоснованность предъявленных им Поставщику требований, и Поставщик – если в соответствии с результатами экспертизы требования Заказчика будут признаны обоснованными.

8. До передачи Заказчику Товара Поставщик обязуется нести риск случайной гибели или риск случайного повреждения Товара или иного, используемого для исполнения Договора имущества.

9. При осуществлении поставки товара Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие качество поставляемого Товара (сертификат соответствия, паспорта качества), а также иные, предусмотренные требованиями действующего законодательства Российской Федерации документы.

10. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с действующим законодательством, а также с Инструкцией Госарбитража при СМ СССР № П-6 от 15.06.1965г. и Инструкцией Госарбитража при СМ СССР № П-7 от 25.04.1966г. с дополнениями и изменениями в части не противоречащей ГК РФ и настоящему Договору.

15.

Требования к упаковке товара

Товар должен быть в оригинальной упаковке завода-изготовителя, обеспечивающей полную сохранность товара и предохраняющей его от повреждения и атмосферных влияний при транспортировке и хранении и соответствующей иным действующим требованиям к упаковке подобного товара. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

16.

Требования к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг. Качество (ГОСТ, СНиП, технические регламенты, сертификаты используемых материалов, действующие на территории РФ)

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар свободен от прав третьих лиц, не находится под арестом, в залоге и не является предметом спора.

17.

Безопасность товаров, работ, услуг

Товар должен быть поставлен новый (не бывший в употреблении), соответствовать требованиям действующей нормативной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", соответствовать требованиям ГОСТа.

18.

Прочие условия исполнения договора

Определены в Договоре

19.

Требования по объему гарантий качества на товары, работы, услуги

При обнаружение ненадлежащего качества поставленного Товара, Заказчик в течение 1 (одного) календарного дня с момента обнаружения указанных недостатков письменно (по факсу или письмом) уведомляет об этом Поставщика.

Поставщик в пятидневный срок направляет своего представителя к Заказчику для совместного составления соответствующего акта и согласование дальнейших действий Сторон по урегулированию возникшей ситуации.

В случае споров о качестве поставленных товаров производится экспертиза за счет стороны, настаивающей на ее проведении. Если экспертиза проведена за счет Заказчика и по её результатам установлено ненадлежащее качество поставляемого товара, Поставщик обязан возместить заказчику расходы на проведение экспертизы в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения её результатов.

20.

Требования по сроку гарантий качества на результаты использования товара, выполнения работ, предоставления услуг

Гарантийный срок эксплуатации Товара устанавливается не менее трех лет с момента начала эксплуатации, но не ранее, чем с момента приемки-передачи Товара.

Гарантия качества товара предоставляется в полном объеме на весь ассортимент товара, включая устранение недостатков после поставки.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору №__________

от «_____» ____________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого по спецификации: ____________ рубля 00 копеек (________________________). Стоимость товара включает в себя НДС 20% _________________ рублей (____________________).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору №__________

от «_____» ____________ 20__ г.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

Заявка (отгрузочная разнарядка)

к Договору № __________ на поставку _______ от «__» ______202___года

- Посмотреть таблицу с данными

Ответственное лицо _______________ _________________ _________________

(Должность) (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

«______» _________________20_____г.

Тел.

- Посмотреть таблицу с данными