Тендер - Поставка лабораторной посуды и хим. реактивов №307720881

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть81  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

ДОГОВОР № ________

г. Барнаул «____» ________ 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (далее по тексту АлтГТУ), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ректора Маркова Андрея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим договором Заказчик обязуется принять и оплатить поставку лабораторного посуды и хим. реактивов (далее Товар), а Поставщик обязуется поставить Товар.

1.2. Наименование, характеристики, количество и цена поставляемого по настоящему договору товара, определяются в Спецификации (Приложение 1 к договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Договора составляет __________ (___________________________________) руб. ____ коп., в том числе НДС ___% - _________ (___________________) руб. ___ коп. ИЛИ НДС не облагается.

2.2. Цена на поставляемые Товары указана с учетом стоимости Товара, расходов на перевозку, доставку, упаковку, разгрузку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей и прочих расходов Поставщика.

2.3. Цена Договора остается фиксированной на протяжении всего срока действия Договора, за исключением случаев, когда Стороны придут к соглашению о снижении цены договора. Цена договора может быть снижена только по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором количества поставляемого товара и иных условий договора.

2.4. Оплата за поставку Товара осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней после поставки Товара Заказчику и предоставления счета-фактуры и товарной накладной за счет средств бюджетных учреждений (субсидий на выполнение государственного задания).

2.5. Поставка, выполненная Поставщиком с недостатками и отклонениями от требований Спецификации (Приложение № 1), условий договора и обязательных требований, устанавливаемых действующим законодательством, не подлежат оплате до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков.

2.6. Денежные обязательства Заказчика перед Поставщиком считаются выполненными с даты зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.7. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, должна быть уменьшена на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора в случае, если договор заключается с физическим лицом (за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица).

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ

3.1. Доставка и разгрузка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Договора по адресам Заказчика: Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 46, склад ИПЦ.

3.2. Товар должен соответствовать государственным стандартам, требованиям безопасности, санитарным правилам и нормам, утвержденным федеральным органом исполнительной власти по государственному надзору в области стандартизации и сертификации, федеральным органом исполнительной власти в области государственного санитарно-эпидемиологического надзора в соответствии с их компетенцией и в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При поставке Товара Поставщик предоставляет подтверждение соответствия Товара (сертификат или декларация соответствия) при обязательной сертификации либо декларировании в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.3. Качество товара должно соответствовать нормам действующего законодательства РФ. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.

3.4. Товар должен поставляться в упаковке, которая соответствует требованиями соответствующих государственных стандартов, при поставке импортного товара – международным стандартам упаковки. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки, погрузо-разгрузочных работ до приемки товара Заказчиком. Упаковка товара должна быть надлежащим образом маркированной в соответствии с государственными стандартами, при поставке импортного товара – в соответствии с международными стандартами упаковки.

3.5. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в Договоре.

3.6. Для приемки Товара Заказчик назначает ответственное за это лицо, которое проверяет ассортимент, количество и качество поставляемого Товара.

3.7. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с действующим законодательством. Заказчик проверяет соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах (включая настоящий Договор) по наименованию, количеству, комплектности и качеству. Поставщик при передаче товара передает подписанные со своей стороны товарную накладную и счет фактуру. В течение 5 рабочих дней со дня передачи товарной накладной Поставщиком Заказчику, последний осуществляет приемку поставленного Товара. По истечении этого срока Заказчик обязан направить Поставщику подписанную товарную накладную или должен дать мотивированный отказ от приемки поставленного Товара.

3.8. В случае если при приемке Товара будет обнаружен Товар не надлежащего качества или несоответствующего ассортимента, Заказчик может отказаться от приемки такого Товара, уведомив об этом Поставщика. При этом Поставщик обязан заменить некачественный или не соответствующий ассортименту Товар на качественный или соответствующий ассортименту в срок - не более десяти дней с момента предъявления такого требования Заказчиком.

3.9. При наличии у Заказчика претензий к поставленному Поставщиком Товару Сторонами оформляется акт с указанием выявленных недостатков и сроков их исправления.

3.10. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной о передаче Товара.

3.11. Срок оформления результатов приемки поставки товара не должен превышать 5 рабочих дней с даты получения Заказчиком уведомления о поставке товара.

4. ПЕРЕХОД РИСКОВ И ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

4.1. Поставщик несет все риски утраты или повреждения до момента приемки Товара Заказчиком и подписания товарной накладной в месте поставки.

4.2. Риск утраты, либо повреждения Товара переходит к Заказчику с момента передачи Товара Заказчику либо уполномоченному им лицу по товарной накладной.

4.3. Право собственности на материальные ценности переходит к Заказчику с момента передачи Товара Поставщиком Заказчику по товарной накладной.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору одной из Сторон причинило убытки другой Стороне, виновная Сторона обязана возместить их в полном объеме.

5.3. Ответственность по настоящему договору наступает в порядке, определяемом Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

5.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

5.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.6. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Условия настоящего Договора, приложений и соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о содержании данного Договора, приложений и соглашений к нему.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

7.1. Каждая из Сторон подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего контракта.

7.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего контракта и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 7.1, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

7.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и третьими лицами, привлеченными к исполнению контракта, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

7.4. Сторонам, их руководителям и работникам запрещается:

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон, их руководства, работников или третьих лиц, привлеченных к исполнению контракта;

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны;

- совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

7.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему контракту до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено не позднее 20 рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

7.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке, направив решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.7. В отношении третьих лиц Стороны обязуются:

- проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением контракта;

- не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;

- не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказываемые ими законные услуги.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами, а достигнутые договоренности оформляться в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

8.3. После соблюдения Сторонами претензионного порядка урегулирования споров все споры по Договору разрешаются сторонами в Арбитражном суде Алтайского края.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения сторонами обязательств.

9.2. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращение обязательств сторон по договору и не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия.

9.3. Расторжение Договора возможно по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения обязательств в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. В случае расторжения Договора, стоимость Товара, поставленного на момент его расторжения, подлежит обязательной оплате, если его качество удовлетворяет требованиям Заказчика и им принят.

10. ФОРС – МАЖОР

10.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, например, наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным переворотом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны государственных органов, или каких либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему Договору, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

10.2. Обе Стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору.

10.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством. РФ.

11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, наименования, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону. Письмо будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

11.4. Любые уведомления по настоящему Договору должны быть направлены в письменной форме способом, позволяющим фиксировать их отправление и идентифицировать отправителя. Претензии, рекламации, предложения о внесении изменений в Договор и письма, касающиеся исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, должны направляться заказной почтой. Допускается направление указанных документов по факсу или электронной почте с обязательной посылкой оригиналов в разумные сроки.

Приложение № 1 – Спецификация.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору

№ ________ от «____» ________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными