Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №318064510

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Обоснование_срочной_закупки

Обоснование срочной закупки:

закупка необходима для функционирования лечебного учреждения в соответствии с нормами действующего законодательства

Техническое_задание

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

ДОГОВОР №____

г. Новопавловск «___» _________ 2025года

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Кировская районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующего на основании ___________, с одной стороны и _____________________________, именуемый в дальнейшем "Поставщик", действующий на основании _____________________, с другой стороны, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт о нижеследующем

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить товар, согласно спецификации к договору №1, на условиях, предусмотренных настоящим договором, а заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим договором.
1.2. Товар должен быть сертифицирован или задекларирован в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». При передаче товара Поставщик должен предоставить сертификаты соответствия и (или) сертификаты качества, декларации о соответствии, а также другие документы, согласно установленным Госсанэпиднадзором и Госстандартом РФ требованиям, заверенных печатью поставщика на поставляемые товары.
1.3 Поставляемый товар должен быть новым, сертифицирован и упакован надлежащим образом, способным предотвратить повреждение или порчу во время перевозки, упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке-разгрузке, транспортировке и хранении и простоту учета. Упаковка (тара) должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки и листы). Маркировка на товаре должна соответствовать действующим стандартам. Обязательно наличие упаковки производителя.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Поставлять товар Заказчику в порядке и на условиях, изложенных в настоящем договоре.
2.1.2. Передать товар надлежащего качества, в обусловленном настоящим договором количестве и ассортименте. В день поставки предоставить Заказчику счета – фактуры, накладные.
2.1.3. Поставщик обязуется не передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять товар, являющийся объектом закупки настоящего договора, в порядке и на условиях, установленных в договоре.
2.2.2. Оплатить товар в сроки установленные разделом 4 настоящего договора.
2.3. Стороны имеют право требовать друг от друга своевременного и надлежащего исполнения обязательств по договору.
2.4. При приемке товара в случае возникновения разногласий о качестве товара, обязанность по подтверждению его соответствия требованиям нормативной документации, а также условиям договора возлагается на поставщика.

СРОКИ, ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Срок поставки товара: поставка товара осуществляется по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента её получения, в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов.
3.2. Поставка товара осуществляется силами и средствами поставщика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ставропольский край, г. Новопавловск, ул. Кирова 35, аптечный склад Заказчика.
3.3. Датой поставки партии товара считается дата подписания Поставщиком и Заказчиком товарных накладных.
3.4. Днём поставки считается день, указанный Заказчиком в товарно-транспортной накладной.
3.5. Обязательства Поставщика по поставке считаются выполненными, а товар - поставленным, когда товар надлежащего качества и комплектности полностью получен заказчиком, и отчетная документация, оформленная надлежащим образом передана заказчику.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена настоящего договора составляет ___________ (_________________________) рублей ______ копеек, НДС ______________/не облагается.
4.2. Оплата товара производится Заказчиком за счет средств фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки товара, на основании подписанных накладных, счетов, счетов-фактур и акта приема-передачи товара.
4.3. Расчеты по настоящему договору производятся в российских рублях.
4.4. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев изменения условий настоящего договора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения сроков поставки Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 процента стоимости не поставленного товара в срок за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости товара.
5.2. В случае нарушения срока оплаты, предусмотренного п.3.3. договора, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1 % стоимости от неоплаченной в срок суммы за каждый рабочий день просрочки до фактического исполнения Покупателем обязательств по оплате товара, но не более 5 % от стоимости товара.
5.3. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством РФ.
5.4. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
6.ОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества товара, и иных условий договора.
6.2 . Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным договором и законодательством.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях:
6.3.1. Поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок.
6.3.2. Неоднократного нарушения поставщиком сроков поставки товара.
6.3.3. в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.4. Поставщик вправе отказаться от договора в одностороннем порядке в случаях:
6.4.1. Необоснованного уклонения заказчика от принятия и (или) оплаты товара.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
7.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из договора, является для Сторон обязательным.
7.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 12 договора.
7.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
7.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
7.5. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Любые изменения и дополнения по договору вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на договор.
9.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий договора, для согласования и принятия необходимых мер.
9.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения договора обязательны для Сторон в течение срока действия договора.
9.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента начала действий таких изменений.
9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует по 31 декабря 2025г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами обязательств.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий договор составлен в письменной форме по два экземпляра для каждой из сторон.
11.2. Все изменения и дополнения к договору, действительны лишь в том случае, если они имеют ссылку на договор, подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон и не противоречат нормам действующего законодательства РФ. Все изменения и дополнения к договору, с подписями и печатями сторон, полученные путем факсимильной связи, по электронной почте, сохраняют свою силу до получения оригиналов вышеуказанных документов.
11.3. По всем вопросам, вытекающим из настоящего договора и неурегулированным им, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

к договору №_____

от «___» ______ 2025г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными