Тендер - поставка чистящих, моющих,дезинфицирующих и хозяйственных товаров №313437596

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Спецификация_хоз_товары

Приложение

к договору№ ______

от ________________2025г.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: МБОУ СОШ №45 Поставщик:

_______________/ Н. А. Шинкаренко/ ________________/_____________/

Единые_требования_к_участникам_закупки_1.31

Единые требования к поставщику/исполнителю

На момент подачи предложений поставщик/исполнитель должен соответствовать требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - (далее - Закон о контрактной системе).

Информация и документы, подтверждающие соответствие поставщика/исполнителя единым требованиям, направляются на электронный адрес заказчика до заключения договора:

- документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе;

- декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7, 7.1,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Закона о контрактной системе:

• непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
• неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
• отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
• отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
• отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
• участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
• отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
• участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
• отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
• отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Закона о контрактной системе
• участник закупки не является иностранным агентом;

Предложения участников закупки не соответствующих данным Требованиям, Заказчиком не рассматриваются.

СОШ_45_-_поставка_хозтоваров

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № _____

поставки чистящих, моющих, дезинфицирующих и хозяйственных товаров

(идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4)

г. Сургут «___» __________ 202__ года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 45 (МБОУ СОШ № 45), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________, действующего на основании ____________________ с одной стороны, и

________________________________________________________ ( ____________________ ), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ____________________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий гражданско-правовой договор, именуемый в дальнейшем «договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику товар по наименованиям, в количестве, ассортименте и качества согласно Спецификации (Приложение № 1) (далее - товар) в срок, определённый пунктом 1.3 договора, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

1.2. Место поставки товара: Российская Федерация, Тюменская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Монтажников, дом 4.

1.3. Срок поставки товара: с даты заключения договора по 30.10.2025 включительно.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Цена договора является твёрдой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения договора, за исключением случаев, установленных договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена договора составляет ______________ (_________________________) рублей ___ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %): _____ рублей __ копеек. // НДС не облагается в соответствии с __________________________________________________________ * * (условие применяется, если Поставщик не является плательщиком НДС. Указывается основание освобождения от уплаты налога).

Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение № 1).

Источник финансирования: Средства бюджетных учреждений городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. В общую цену договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объёме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, монтаж и иные расходы, связанные с поставкой товара.

2.4. Расчёт за поставленный товар осуществляется на основании счёта / счёта-фактуры [1] в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения Заказчиком Акта приёмки товаров, работ, услуг (форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, утверждена приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н) [2] .

2.5. При неполном исполнении Поставщиком обязательств по договору, Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным договором.

3.1.2. Требовать возмещения неустойки (пени) и (или) убытков, причинённых по вине Поставщика.

3.1.3. При приёмке поставленного товара осуществлять фотосъёмку/видеосъёмку такой приёмки в части соответствия условиям договора в присутствии представителя Поставщика.

Фотосъёмка/видеосъёмка приёмки поставленного товара осуществляется по возможности в светлое время суток и (или) в хорошо освещённом помещении должностным лицом Заказчика, наделённым соответствующими полномочиями.

Фотосъёмка/видеосъёмка приёмки поставленного товара фиксирует факты неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору, в том числе процесс проверки товара на соответствие объёму и качеству, предусмотренных договором.

Фото- и (или) видеоматериалы в обязательном порядке должны содержать отметку о дате, времени фотосъёмки/видеосъёмки.

Перед началом фотосъёмки/видеосъёмки ответственное за фотосъёмку/видеосъёмку лицо Заказчика озвучивает фамилию, имя, отчество и должность(ти), присутствующего(их) ответственного(ых) лица (лиц) за приёмку товара, информацию о дате, месте и времени фотосъёмки/видеосъёмки.

В случае нарушения Поставщиком условий договора фотосъёмка/видеосъёмка будет являться подтверждением факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору.

При изготовлении фото- и (или) видеоматериалов допускается использование любых общедоступных цифровых форматов записи фото- или видеофайлов (jpeg, png, tif, mpeg4, avi и иных).

Фото- и (или) видеоматериалы хранятся Заказчиком в течение гарантийного срока, но не менее трёх лет с даты осуществления приёмки товара.

3.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные договором и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приёмку поставленного товара в соответствии со статьёй 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.2.2. Провести экспертизу результатов произведённой Поставщиком поставки товара, в части их соответствия условиям договора.

3.2.3. Своевременно предоставить Поставщику информацию, необходимую для исполнения договора.

3.2.4. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном договором.

3.2.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать приёмки и оплаты товара в объёме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных договором.

3.3.2. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения договора.

3.3.3. Осуществлять иные права, предусмотренные договором и (или) законодательством Российской Федерации.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Поставить, произвести монтаж товара, в сроки, предусмотренные договором.

3.4.2. Доставить товар своим транспортом и за свой счёт. Погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами Поставщика до складского помещения Заказчика (складским помещением считается помещение для складирования поставляемого товара, расположенное внутри здания образовательного учреждения).

3.4.3. При поставке товара передать Заказчику следующие документы:

- товарную накладную или универсальный передаточный документ (УПД);

- товарно-транспортную накладную (в случае доставки товаров автомобильным транспортом);

- железнодорожную накладную (в случае доставки железнодорожным транспортом);

- счёт / счёт-фактуру либо универсальный передаточный документ (УПД).

Представить все документы, относящиеся к товару (сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Поставщик в качестве подтверждения наличия вторичного сырья в закупаемом товаре может использовать:

- письма от производителя продукции/товара с указанием массовой доли вторичного сырья;

- и (или) выписки из технологической/производственной документации производителя товара/продукции;

- и (или) документация на входной поток вторичного сырья производителя товара/продукции по кодам Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(КПЕС 2008).

В случае если поставляемые товары, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что они выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.

3.4.4. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке.

3.4.5. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счёт в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества или комплектации.

3.4.6. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

3.4.7. На момент заключения договора Поставщик обязан соответствовать требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.4.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приёмки товара.

4.2. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в договоре (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

4.3. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках договора, является новым, товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, ранее не использованным, свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

4.4. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит, за исключением случаев, когда по завершении приёмки товара упаковка не требуется Заказчику и подлежит уборке и вывозу Поставщиком.

4.5. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приёмки товара.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ ТОВАРА

5.1. Приёмка товара осуществляется путём передачи Поставщиком товара и документов на него, перечисленных в пункте 3.4.3 договора.

5.2. Факт поставки товара оформляется подписанием сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД). Товарная накладная или универсальный передаточный документ (УПД) подписывается сторонами в день доставки товара до места поставки.

5.3. Для проверки поставленного товара, в части соответствия его условиям договора Заказчик проводит экспертизу без привлечения к ней представителей Поставщика. Экспертиза поставленного товара производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки товара до места поставки. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций приёмка товара и утверждение Заказчиком Акта приёмки (форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) приостанавливается до получения заключения эксперта.

5.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным договором, осуществляется в следующем порядке:

5.4.1. В присутствии приёмочной комиссии, экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приёмке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приёмке) осуществляется проверка наличия документов на товар, указанных в пункте настоящего договора, проверка целостности упаковки и вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.

5.4.2. После внешнего осмотра товара осуществляется проверка товара по количеству путём пересчёта единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в Спецификации (Приложение № 1). Количество поступившего товара при его приёмке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 1).

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара и с содержащимся в документах на товар, указанных в пункте 3.4.3 договора.

5.4.3. Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям договора, результаты такой проверки могут быть распространены на всю поставку.

5.5. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от приёмки части товара.

Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в Спецификации (Приложение № 1), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении договора по соглашению сторон и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору.

5.6. Если Поставщик передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение № 1), Заказчик извещает об этом Поставщика.

Приёмка излишнего количества товара не осуществляется.

5.7. По результатам проведённой экспертизы Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания сторонами товарной накладной либо универсального передаточного документа (УПД) формирует, подписывает в одностороннем порядке и утверждает Акт приёмки (форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

5.8. В случае обнаружения недостатков в объёме и (или) качестве поставляемого товара, Заказчик направляет Поставщику мотивированный отказ от приёмки товара.

Мотивированный отказ от приёмки товара и утверждённый Заказчиком Акт приёмки (форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), сформированный на бумажном носителе, в котором отражаются сведения о количественном и качественном расхождении при приёмке, направляются в адрес Поставщика по почте, факсу, электронной почте либо нарочным в день утверждения Заказчиком Акта приёмки (форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

5.9. Утверждённый Заказчиком Акт приёмки (форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), сформированный на бумажном носителе, направляется Поставщику для сведения по почте, факсу, электронной почте либо нарочным в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты его утверждения.

5.10. Поставщик, в установленный в мотивированном отказе срок, обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении договора по соглашению сторон и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору.

В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.11. Поставщик за свой счёт и своими силами должен произвести уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приёмки товара.

5.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до момента подписания сторонами товарной накладной либо универсального передаточного документа (УПД) несёт Поставщик.

5.13. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента их сдачи-приёмки.

5.14. Стороны установили, что не определенные договором и Гражданским кодексом Российской Федерации правила приемки товара определяются инструкциями Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965, № П-7 от 25.04.1966 в части, не противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации и условиям договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по договору.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пени в размере одной трёхсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты, от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены договора.

6.4. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Поставщик возмещает в полном объёме понесённые Заказчиком убытки.

6.5. При нарушении Заказчиком срока оплаты, предусмотренного настоящим договором, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату пени в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах, в том числе объявленной или фактической войной, гражданских волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, природных стихийных бедствий, издание актов органов государственной власти.

7.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трёхдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую Сторону права ссылается на них в будущем.

7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путём прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках договора.

8.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа одной из Стороны от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Расторжение договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения договора.

9.3. Требование о расторжении договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Стороной предложения о расторжении договора.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора.

10.2.1. Каналами уведомления Сторон о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела являются адреса электронной почты, указанные в разделе 12 настоящего договора.

10.2.2. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

10.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела договора.

10.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в судебном порядке

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами, и действует по 31 декабря 2025 года.

11.2. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:

- Спецификация (Приложение № 1).

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, и подписаны обеими Сторонами.

11.4. В случае изменения у одной из Сторон реквизитов, указанных в разделе 12 настоящего договора, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней письменно известить об этом другую сторону, при этом в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.

11.5. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.6. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по такому договору переходят к новому заказчику в том же объёме и на тех же условиях.

11.7. Стороны договорились, что при заключении договора, подписании протокола разногласий, протокола урегулирования разногласий, заключении дополнительных соглашений, соглашения о расторжении, оформлении писем о смене реквизитов может быть использовано факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи.

11.8. Документы, переданные факсимильной, электронной связью, а также ксерокопия документов, имеют юридическую силу, и признаются сторонами, до замены их на оригиналы указанных документов.

11.9. Договор составлен в форме электронного документа. После заключения договора Стороны вправе изготовить его копию на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

11.10. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются по Соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12. АДРЕСА МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Счёт-фактура может быть заменена универсальным передаточным документом (УПД). ↑

Далее по тексту – Акт приёмки (форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). ↑