Тендер - Образовательные услуги и материалы.: Оснащение объектов капитального ремонта средствами обучения и воспитания (оборудованием, мебелью, инвентарем) МОБУ Бабаевская СОШ МР Калтасинский район РБ, 452853, РБ, Калтасинский район, д. Бабаево, ул. Центральная, д. 1 (в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», приоритетного регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Республики Башкортостан» в рамках государственной программы Республики Башкортостан «Развитие образования в Республике Башкортостан») №319590509

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Требования_к_содержанию_заявки,_инструкция_по_заполнению_заявки_АТМО

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВКУ ЗАЯВКИ.

1. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, если иное не предусмотрено Законом № 44-ФЗ.

2. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупочной сессии не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником закупочной сессии исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие между участником закупочной сессии и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- участник закупочной сессии не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

3. Реквизиты счета участника закупочной сессии, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта.

4. Предложение участника закупки (если предусмотрено Законом № 44-ФЗ и извещением).

5. Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки, товарный знак (при наличии у товара товарного знака).

Исчерпывающий перечень показателей (характеристик), в отношении которых требуется указание их значений участником закупочной сессии, порядок заполнения предложения участника закупочной сессии указаны в Предложении участника закупки.

6. Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Закона № 44-ФЗ.

7. Документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением).

8. Информация и документы (или их копии), предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона № 44-ФЗ (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, установлены предусмотренные статьей 14 Закона № 44-ФЗ запреты, ограничения, условия допуска):

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ

Если законодательством Российской Федерации установлено требование к формам и содержанию документов, которые должны быть предоставлены участником закупочной сессии в составе заявки, такие требования должны быть соблюдены.

Данная форма является рекомендованной для участника закупки, однако участник закупки вправе представить требуемые сведения в любой другой форме. Непредставление требуемых сведений является основанием для отклонения участника закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае если Техническим заданием в качестве объекта закупки предусмотрена поставка товара, являющегося в соответствии со статьей 134 ГК РФ сложной вещью, включающей в себя различные вещи, соединенные таким образом, который предполагает их использование по общему назначению, и такие вещи (товары) имеют разные товарные знаки, участнику закупки необходимо в подаваемой заявке предоставить информацию о товарных знаках (при наличии) и о стране происхождения товара в отношении каждой вещи, входящей в состав сложной вещи (т.е. в отношении каждого товара, входящего в комплект товара, являющегося объектом закупки).

Наименование страны происхождения товаров рекомендуется указывать в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира OK (MK (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупочной сессии, несет участник закупки.

В случае если предметом закупки являются изделия медицинского назначения, то участником закупки в заявке на участие в закупки должны быть указаны наименования товаров, входящих в объект закупки, в соответствии с регистрационными удостоверениями на такие изделия.

Если при составлении описания объекта закупки заказчиком не использованы установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, необходимость в других показателях, требованиях, условных обозначениях и терминологии обусловлена потребностью заказчика.

При описании заказчиком закупаемых/используемых товаров в документации применяются характеризующие их показатели, имеющие точные или диапазонные значения, а также максимальные и (или) минимальные значения таких показателей.

При закупке лекарственного(-х) средства(-в) показателями, их характеризующими являются:

международное непатентованное наименование, при отсутствии такого наименования - группировочное или химическое наименование или состав комбинированного лекарственного препарата;

торговое наименование, в случае если указание такого наименования предусмотрено на основании 44-ФЗ;

лекарственная форма и дозировка в соответствии с регистрационным удостоверением с учетом эквивалентных лекарственных форм и дозировок;

иные характеристики лекарственного препарата, содержащиеся в инструкциях по применению лекарственного препарата, в случае если такие характеристики разрешены к использованию в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 15 ноября 2017 года № 1380 «Об особенностях описания лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

требования к остаточному сроку годности лекарственных препаратов.

Сходные объекты закупки могут иметь ряд одинаковых показателей, установленных в документации к закупочной сессии, но каждый объект индивидуализируется единственным образом только ему присущими параметрами (значениями).

Предложение участника в отношении объекта закупки должно содержать конкретные значения показателей. Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных модельному ряду закупаемых (используемых) товаров.

В случае если значения показателей (функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик), устанавливающих требование заказчика к закупаемым товарам, определены как максимальные и (или) минимальные, предложение участника закупочной сессии в отношении объекта закупки по таким показателям подается в соответствии с установленными ниже правилами описания предлагаемого к поставке объекта закупки. Данные правила распространяются на заполнение заявки как в части описания товаров, поставка которых является предметом контракта, так и на описание товаров, которые используются при выполнении работ, оказании услуг.

При исполнении контракта заказчик будет осуществлять приемку и проверку товара на соответствие товарных знаков и функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик, заявленных участником закупки в заявке. В случае несоответствия фактических сведений информации, предложенной в заявке участника закупки, заказчик обязан отказаться от приемки данного товара (в том числе в составе работ), а поставщик (подрядчик, исполнитель) будет нести ответственность за ненадлежащее исполнение контракта на основании соответствующих положений заключенного контракта.

В подаваемом предложении в отношении товара участниками должны применяться наименования показателей и единицы измерения, соответствующие установленным в Техническом задании.

Предложение участника в отношении поставляемых товаров, товаров, используемых при выполнении работ, оказании услуг, с любыми товарными знаками не должно сопровождаться словом «эквивалент».

Значения показателей, предоставляемых участником, не должны допускать разночтений или иметь двусмысленное толкование.

При закупке лекарственного(-х) средства(-в) предложение участника помимо требуемых показателей должно содержать торговые наименования предлагаемых к поставке лекарственных средств, позволяющие идентифицировать каждое единственным образом в рамках одного установленного международного непатентованного наименования.

В связи с тем, что при закупке лекарственных препаратов применяется типовой контракт, в целях соблюдения заказчиком положений 44-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 2 июля 2014 года № 606 «О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения» участнику закупки настоятельно рекомендуется указывать в заявке информацию о количестве лекарственных форм во вторичной (потребительской) упаковке.

Предложение участника в отношении объекта закупки должно полностью соответствовать требованиям к такому объекту, установленным заказчиком в Техническом задании.

При рассмотрении заявки участника комиссия вправе проверять достоверность предоставленных сведений в отношении предлагаемого к поставке/используемого товара, а также его товарного знака (его словесного обозначения) (при наличии), знака обслуживания (при наличии), фирменного наименования (при наличии), патента (при наличии), полезной модели (при наличии), промышленного образца (при наличии), наименования страны происхождения товара.

К разряду показателей, которые не фиксируются однозначным образом, могут быть отнесены такие показатели, предельные значения которых устанавливаются отдельными производителями при выпуске определенного рода продукции как диапазонным значением, так и точным, как, например, кислотность (Ph), что указывается в описании объекта закупки следующим образом:

Если в описании объекта закупки значение показателя установлено как верхний и/или нижний предел, сопровождаясь соответственно фразами «не более» и/или «не менее» или аналогичными по смыслу («не хуже, «не ниже» и т.д.), участником в предложении устанавливается конкретное значение.

Если в описании объекта закупки установлен диапазонный показатель (есть наличие слова «диапазон») и установлено его конкретное значение, его значение не должно изменяться участником в ту или иную сторону, и должен быть предложен именно диапазон и именно с такими же его предельными значениями.

Если в описании объекта закупки устанавливается диапазонный показатель (содержится слово «диапазон»), значение которого сопровождается фразой «не менее», участником должно быть предложено значение диапазона, равного или поглощающего установленный, но без сопровождения фразой «не менее».

Если в описании объекта закупки устанавливается диапазонный показатель (содержится слово «диапазон»), значение которого сопровождается фразой «не более», участником должен быть предложен товар со значением диапазона, равного или входящего в установленный, но без сопровождения фразой «не более».

При установлении в Техническом задании значения, включающего союз «или», «либо», предложение участника должно содержать конкретное значение, исключая данный союз.

В случае, если участником предполагаются к поставке товары с разными параметрами, соответствующие характеристикам, установленным в документации об осуществлении закупки, такие товары отражаются в заявке разными позициями с указанием всех характеристик, предусмотренных документацией, и количества по каждой позиции.

При установлении в Техническом задании значения, содержащего перечисление характеристик с использованием союза «и» или знаков препинания «,», «;», в предложении участника такое значение показателя должно включать все перечисленные характеристики.

При установлении в Техническом задании значения, включающего «и (или)», в предложении участника такое значение может содержать как несколько перечисленных характеристик с применением союза «и», так и одну конкретную без применения союзов.

При установлении значения, содержащего «/» (слеш), означающего свойство товара обладать показателем с альтернативной возможностью его применения (отличается от взаимоисключения значений), необходимо предлагать товар с таким же значением.

При подаче предложения в отношении отрицательных значений, сопровождающихся фразами «не более», «не менее», «не ниже», «не выше», следует учитывать специфику изменения таких величин в большую или меньшую стороны.

При формировании заявки на участие в закупочной сессии участник закупки указывает конкретное значение установленного заказчиком показателя без слов «не менее», «не более», «более», «менее», «до», «от», «по», «не уже», «не шире», «не выше», «не ниже», «или», знаков «±», «>», «≥», «

Если содержатся знаки ±, +/-, устанавливающие рядом со значением показателя максимальные величины допусков, то участником указывается точное значение показателя, соответствующее заявленному в описании объекта закупки, с учетом применяемых допусков.

Показатели физико-механических свойств, а так же иные качественные и количественные характеристики каждого товара (материала) в рамках одной характеристики, должны быть точно и индивидуально подобраны для каждого конкретного товара (материала) с учетом реально существующих физико-механических свойств требуемого товара (материала) и не должны противоречить составу документации к закупочной сессии, а так же законодательным актам Российской Федерации, государственным стандартам (в том числе признанным в Российской Федерации межгосударственным и международным стандартам), санитарным нормам и правилам, а также другим документам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предоставляемые участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слов «не более», «не менее», «или», «должен», «может», «должно соответствовать», «должно быть» и т. п., то есть должны быть конкретными. При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Техническом задании к закупочной сессии (далее – Техническое задание).

Разъяснение понятий, применяемых в показателях материалов: «Не более» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «Не менее» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение; «Более» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Менее» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «≤» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «≥» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение; «>» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «

Если требования, прописанные перечислением, символы «,» и «;» следует читать, как «и», необходимо указать товар и требуемые значения технических характеристик для каждого товара, типа, марки или характеристики товара соответственно.

Если в Техническом задании в показателях (характеристиках) установлено перечисление вариаций одного и того же показателя через «И/Или», «Или» или иные вариации знаков альтернативности (или например в начале перечисление стоит «может быть», «должно», «должно быть», «должно соответствовать» или иные вариации знаков альтернативности), то участнику следует представить один вариант из перечисленных. Если в требованиях установлено значение «до» и если характеристика является качественной (характеризуют свойства материала, определяющие основные его функции, для выполнения которых он предназначен), то требуемое значение является максимально возможным, например: в требованиях заказчика установлено: «Масса шара до 450 кг», в заявке участника должно быть указано: «Масса шара 450 кг» или любое другое меньшее конкретное значение. А в случае эксплуатационной характеристики (характеризует среду, условия, в которых товар (материал) оптимально функционирует) - требуемый верхний предел диапазона, например: в требованиях заказчика установлено: «Огнестойкость до 450», в заявке участника должно быть указано: «Огнестойкость 450» или любое другое большее конкретное значение.

Если указан знак «-» в сопровождении слов «в диапазоне», то его следует считать, как указание требуемых характеристик материала в виде диапазона, с условием, что граничные значения данного диапазона не входят в значения, соответствующие потребностям Заказчика. В случае указания требуемых характеристик материала в виде диапазона, с использованием словосочетаний "от" и "до" в сопровождении слов «в диапазоне», необходимо учитывать, что граничные значения данного диапазона входят в значения, соответствующие потребностям Заказчика и указываются в диапазоне. Во всех остальных случаях необходимо предоставить конкретные характеристики товара, руководствуясь правилами чтения символов «-»; «от» и «до».

Если в требуемом значении и требуемом параметре в Приложении к техническому заданию, установлено требование с словосочетанием «менее», «не менее» или «более», «не более», «выше», «свыше», «меньше», «больше», где знак двоеточие «:» стоит после вышеперечисленных словосочетаний, то данное требование касается каждого значения. В случае, если в требуемом значении и требуемом параметре в Техническом задании, установлено требование с словосочетанием менее», «не менее» или «более», «не более», «выше», «свыше», «меньше», «больше», где знак двоеточие «:» стоит до вышеперечисленных словосочетаний, то данное требование касается первого значения.

В случае установления в техническом задании требования к конкретному количеству единиц поставки продукции в одной упаковке Участник имеет право предложить иные условия поставки единиц продукции в одной упаковке, но при условии сохранения общего кол-ва (объема) закупаемой продукции.

Для подтверждения достоверности сведений о товаре, единая комиссия вправе использовать информацию из любых общедоступных источников, в том числе из каталогов с изображением и описанием товара, паспортов на товар, инструкций по применению, с сайтов производителей (представителей производителей) товара, предлагаемого к поставке.

Описание_объекта_закупки,_10,_597_678,90

Описание объекта закупки

Оснащение объектов капитального ремонта средствами обучения и воспитания (оборудованием, мебелью, инвентарем) МОБУ Бабаевская СОШ МР Калтасинский район РБ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РБ, Калтасинский район, д. Бабаево, ул. Центральная, д. 1 (в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», приоритетного регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Республики Башкортостан» в рамках государственной программы Республики Башкортостан «Развитие образования в Республике Башкортостан»)

Требования к участнику закупочной сессии:

Для определения добросовестного Поставщика, во избежание срывов поставки и риска не освоения денежных средств, Заказчиком устанавливается дополнительное требование к участникам закупочной сессии, а именно: наличие у участника закупки опыта исполнения контрактов (договоров) соответствующих объекту закупки (не менее трех), без начисления к Поставщику неустойки (штрафов, пеней) за последние 3 года до момента подачи заявки. Сумма цен поставленных товаров по контрактам (договорам) должна составлять не менее 70 (семидесяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта (договора), заключаемого по результатам проведения закупочной сессии.

Опыт исполнения контрактов (договоров) может быть подтвержден:

- указанием номера реестровой записи в реестре контрактов по ФЗ № 44-ФЗ (информация и документы по исполненному контракту включены в реестр контрактов и размещены на официальном сайте ЕИС). Статус контрактов: исполнение завешено;

- исполненным контрактом или договором, заключенным по Закону № 223-ФЗ, а также актом приемки, подтверждающим цену поставленных товаров.

Требуемые характеристики товара:

Поставка, установка и монтаж товара должна быть осуществлена своевременно и в полном объеме: в количестве, наименований и экземплярах, по ценам, указанным в спецификации, являющийся неотъемлемой частью договора, силами и за счет Поставщика в срок не ранее 01 августа 2026 г. и не позднее 20 августа 2026 г.

Досрочная поставка товара осуществляется только с разрешения Заказчика.

Ручная фрезерная машина – 1 шт

Мощность не менее 1100 Вт, Размер цанги не менее 8 мм, Мах размер цанги не менее 8 мм, Max число оборотов не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьоб/мин, Регулировка оборотов да, Плавный пуск да, Встроенный патрубок пылеотсоса да, Наличие микролифта есть, Рабочий ход фрезы не менее 50 мм, Max диаметр фрезы не менее 26 мм, Число оборотов не менее
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьоб/мин

Вытяжная система для лазерного станка, фильтрующая - 1 шт

Производительность не менее 250 м3/ч, Разряжение воздуха 2,8 кПа, Регулятор оборотов двигателя есть, Электрические характеристики не менее 220 В; 50Hz; 200 Вт., Уровень шума не более 65 дБ, Рекомендуется к использованию с: CO2 лазерными станками с рабочим полем до 200х300 мм;

Углошлифовальная машина - 1 шт

Напряжение▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьВ, Мощность не менее 1000 Вт, Тип двигателя щеточный, Диаметр диска не менее 125 мм, Посадочный диаметр не менее 22.2 мм, Резьба шпинделя М14, Число оборотов не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьоб/мин, Вид кнопки включения сдвижная клавиша, Кнопка фиксации пуска да, Суперфланец да, Быстрозажимная гайка SDS нет, Защита от непреднамеренного пуска да, Работа по бетону (камню) да, Длина кабеля не менее 2м, Длина инструмента не менее 310 мм, Количество положений рукоятки 2, Max глубина реза не менее 40 мм, Угловая шлифовальная машина применяется для зачистки, шлифовки и резки металлов при установке соответствующих шлифовальных и отрезных кругов.

Набор фрез - 1 шт

Вид концевая, Количество не менее 12 шт, Max диаметр фрезы не менее 32 мм, Min диаметр фрезы не менее 6 мм, Внешний диаметр не менее 32 мм, Посадочный диаметр фрез8 мм, Диаметр хвостовика не менее 8 мм, Набор фрез предназначен для фрезерных машин и фрезерных станков. Применяется для обработки древесины. В наборе не менее 12 фрез различного профиля.

Прибор для выжигания по дереву – 1шт

Время разогрева 1 мин, Напряжение не менее 220 В, Назначение для выжигания, В составе набора все необходимое для выжигания: прибор для выжигания, не менее 2 иглы для выжигания по дереву, подставка под карандаш для выжигания, не менее 3 доски для выжигания не менее 10х15 см, не менее 2 шаблона с рисунками, копировальная бумага, карандаш чернографитный, руководство по эксплуатации, дополнение к руководству по эксплуатации.

Вертикально фрезерный станок, оснащенный щитком-экраном из оргстекла - 1 шт

- Посмотреть таблицу с данными

Пакет программного обеспечения для обучения языкам программирования рассчитано на использование пользователя за своим компьютером.

Программного обеспечения для обучения языкам программирования (далее – ПО) должно быть рассчитано на учеников 7-9 класса и представлять собой обучающее программное обеспечение, позволяющее изучить основы алгоритмизации, программирования и базовые функции языка Python.

Основные требования ПО:

ПО должно предоставлять обучение в форме игры с элементами головоломки, представляющее интерактивное обучающее окружение.

Интерфейс пользователя:

Приложение должно быть реализовано в 2D графическом стиле с видом сверху. Экран пользователя разделен на две части где находится игровое поле и поле для ввода и редактирования кода. Должна быть кнопка ускоряющая работу кода.

Процесс:

Пользователь (ученик) выступает в роли ассистента, который управляет персонажем на игровом поле с помощью команд и кода на Python. Цель - решать головоломки и задачи, используя программирование.

Уровни и задания:

В ПО должно быть не менее 11 учебных тем как минимум с изучением: алгоритм, ввод и вывод данных, типы данных, условные операторы, коллекции, функции, работу с командами print() и input(), числовые типы данных (float и int), арифметические операции, логические операции, циклы for и while, работу со списками и строками, а так же задачи из впр с библиотекой turtle.

Теоретическая часть:

Каждая учебная тема должна включать в себя теоретическую часть, предоставляющую информацию для изучения материала. Теоретическая часть представлена в приложении текстовом и графическом формате.

Уровни и тестирование:

Для каждой темы должны быть созданы не менее 5 уровней для понимания материала, уровни должны включать задания для практики. После каждой темы, предусмотрено тестирование для проверки знаний учеников.

Статистика и учет:

Должна быть система записи статистики по прохождению уровней учениками, которая может наблюдаться учителем.

Интерфейс для преподавателя:

• Доступ к таблице всех созданных аккаунтов.

• Создание аккаунтов для учеников.

• Изменение логинов и паролей учеников.

• Создание и управление классами учеников.

• Удаление аккаунтов.

• Прохождение уровней и просмотр статистики по классам и ученикам.

• Просмотр рейтинга учеников сколько выполнено уровней и затраченное время.

• Просмотр как написан код в уровне.

Методический материал:

• В комплекте с программным обеспечением должен идти методический материал для учителя, включая инструкции с картинками, описывающие процесс установки.

• Методический материал должен также включать теоретическую часть по следующим темам:

• Базовые алгоритмы.

• Порядок работы с программным обеспечением и какие знания получит ученик.

• Команды print() и input().

• Числовые типы данных: float и int. Арифметические операции.

• Условный оператор. Логические операции.

• Цикл for.

• Цикл while.

• Работа со списками.

• Работа со строками.

Персонаж:

Персонаж обладает анимацией эмоций, которые отображаются на его лице.

Когда пользователь успешно решает правильно задачу.

Когда пользователь решает неправильно задачу.

Когда пользователь долго решает задачу.

Данные анимации должны помогать ориентироваться для прохождения уровня.

Требование к ПО:

Лицензия: ПО должно поставляться с бессрочной лицензией.

Языковая версия: Программное обеспечение должно быть доступно на русском языке

Поддерживаемые операционные системы: ПО должно быть доступно для следующих операционных систем: Windows, Ubuntu, ALT Linux.

Программный продукт должен входить единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Министерства цифрового развития России.

Лобзик электрический ручной - 1 шт

Тип с маятниковым ходом, Мощность не менее не менее 700 Вт, Маятниковый ход да, Форма ручки скобовидная, Наличие подсветки есть, Наличие быстр. зам. Пилки
есть, Мах толщина пропила (дерево) не менее 80 мм, Мах толщина пропила (металла) не менее 6 мм, Ход пилки не менее 19 мм, Регулировка оборотов есть, Возможность подключения к пылесосу есть, Антивибрационная система да, Длина кабеля не менее 2м, Параллельный упор в комплекте да, Габариты без упаковки не менее 250x205x70 мм, Число ходов не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьход/мин, Преимущества: Светодиодная подсветка, Резиновая накладка на пресс-форму, 4-позиционный маятниковый механизм, Стальная опорная плита, Регулируемая скорость вращения, Система смены лезвия без использования инструмента, Регулируемое основание для резки под углом.

Миксер – 1 шт

Тип ручной, Мощность не менее 500 Вт, Количество скоростей не менее 6, Турборежим есть, Венчик для взбивания есть, Крюки для теста есть, Особенности Плавное изменение скорости, Режим Турбо, Кнопка для быстрого снятия насадок, Цвет черный и серебристый.

Набор универсальных пилок для электролобзика – 1 шт

Тип по дереву и металлу, Назначение чистый рез, Тип хвостовика хвостовик Т, Количество не менее 5 шт, Материал НCS/HSS, Рабочая длина не менее 90 мм, Общая длина не менее 116 мм, Шаг 2-3, Направление зубьев прямое, Набор пилок универсальный для лобзика 5 шт. имеет стандартный Т-образный хвостовик. Пилки изготовлены из высококачественной инструментальной стали. При изготовлении полотен применяется лазерное высокоточное оборудование.

Электродрель аккумуляторная (шуруповерт аккумуляторный) – 1 шт

Тип двигателя щеточный, Max крутящий момент не менее 42 Нм, Жестк. вращ. Момент не менее 42 Нм, Мягк.вращ. момент не менее 22 Нм, Тип аккумулятора Li-Ion, Напряжение аккумулятора не менее 20 В, Емкость аккумулятора не менее 1.5 А*ч, Устройство аккумулятора слайдер, Количество аккумуляторов в комплекте не менее 2, Наличие реверса да, Наличие подсветки да, Тормоз двигателя есть, Тип патрона быстрозажимной, Крепление патрона не менее 3/8, Размер зажимаемой оснастки не менее 0.8-10 мм, Min размер оснастки не менее 0.8 мм, Мах размер оснастки не менее 10 мм, Число скоростей не менее 2, Частота вращения шпинделя не менее 0-400/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьоб/мин, Max частота вращения шпинделя не менее 1400 об/мин, Max диаметр шурупа 12 мм, Max диаметр сверления (металл) 12 мм, Мах диаметр сверления (дерево) 30 мм, Время заряда не менее 1 ч, Число ступеней крутящего момента не менее 16+1, Зарядное устройство в комплекте есть, Вес нетто 2.5 кг, Тип аккумуляторный, Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели да,

Электроплита с духовкой - 1 шт

Тип электрическая плита, Основной цвет белый, Материал покрытия панели эмалированная сталь, Материал изготовления конфорок чугун, Общее количество конфорок 4 шт, Размеры конфорок не менее 150 мм, не менее 185 мм, Минимальный диаметр посуды не менее 150 мм, Число экспресс-конфорок не менее 1 шт, Количество уровней мощности не менее 6 шт,, Крышка короткий щиток, Объем духовки не менее 55 л, Максимальная температура не менее 250 °C, Количество режимов работы не менее 3 шт, Режимы работы духовки Нижний нагревательный элемент используется в ходе приготовления печенья, кексов, тортов, пирогов и пиццы. Нижний нагрев также подходит для разогрева готовых блюд., Подсветка духовки есть, Очистка духовки гидролизная, эмаль легкой очистки, Количество уровней установки противней 5, Внутреннее съемное стекло дверцы есть, Количество ламп освещения не менее 1 шт, Количество стекол дверцы духовки не менее 2 шт, Материал / покрытие корпуса эмаль, Вид управления поворотный механизм, Класс защиты от поражения электрическим током I, Наличие кабеля питания / вилки кабель с вилкой, Номинальная потребляемая мощность не менее 5515 Вт, Мощность духового шкафа не менее 2000 Вт, Верхний нагреватель не менее 800 Вт, Нижний нагреватель не менее 1200 Вт, Мощность каждой конфорки не менее 1 кВт (задняя правая), 1 кВт (передняя левая), 1.5 кВт (передняя правая), 2 кВт (задняя левая), Класс энергоэффективности A, Напряжение питания 220/240 В, 220/240 В 1.5 м, Ящик для посуды откидная дверца, Дополнительно мощность ламп подсветки не менее 15 Вт, регулируемые ножки, Комплектация документация, противень х 2 шт, решетка, розетка.

Манекен женский с подставкой - 1 шт

Тип Манекен, Пол манекена Женский, Размер манекена не менее 44, Рост, см 185, Обхват груди манекена, см не менее 88, Обхват талии, см не менее 64, Обхват бедер, см
94, Материал Пластик, Цвет Черный, Манекен портновский, демонстрационный женский, на черной металлической треноге с фетровыми накладками, не царапает пол, регулируется по высоте (минимальная и максимальная высота 1,61 и 1,85 метра соответственно). Торс манекена выполнен из пластика, поверх идет черная эластичная маечка на резинке. Ножка выполнена из металла. Тренога отделяется от торса.

Вытяжка - 1 шт

Конструкция подвесная, Цвет обрамления / окантовки прозрачный, Цвет заявленный производителем нержавеющая сталь, Материал корпуса металл, Материал панели / окантовки / рейлинг стекло, Режимы работы отвод/циркуляция, Максимальная производительность не менее 247 м³/ч, Производительность не менее 87 м³/ч (циркуляция), 247 м³/ч (вентиляция), Класс энергоэффективности C, Количество двигателей не менее 1, Фильтр в комплекте жировой, Уровень шума не менее 67 дБ, Мощность мотора не менее 65 Вт, Потребляемая мощность не менее 69 Вт, Напряжение питания не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьВ /▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГц, Длина кабеля питания не менее 1 м, Вид управления кнопки, Количество скоростей не менее 3, Тип освещения светодиодная лампа, Количество ламп освещения не менее 1шт, Мощность каждой лампы не менее 4 Вт, Совместимые фильтры Aceline KH-C1, Aceline KH-CF2, Aceline KH-N1, Gorenje▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, TOP HOUSE TH CFI, TOP HOUSE TH F 130, TOP HOUSE TH F 130i, Дополнительно угольный фильтр приобретается отдельно, Ширина встраивания 49.6 см, Минимальная высота встраивания 12.5 см, Глубина встраивания 33.6 см, Диаметр воздуховода не менее 12 см, Мин. высота установки над электрической плитой 50 см, Мин. высота установки над газовой плитой 65 см, Съемная конструкция фильтра позволяет легко проводить обслуживание и замену элемента.

Коллекция по волокнам и тканям - 1 шт

Коллекция предназначена для использования в общеобразовательных учреждениях на уроках химии, природоведения и трудового обучения, в качестве демонстрационного и раздаточного материала.
Состав коллекции:
1. Паспарту с образцами волокон и тканей – не менее 10 шт.
2. Раздаточные образцы волокон в пакетах – не менее10 шт.
3. Раздаточные образцы тканей в пакетах – не менее 10 шт.
Габаритные размеры в упаковке (Д*Ш*В), не более: 30*22*40 см

Холодильный шкаф – 1 шт

Тип холодильная витрина, Основной цвет белый, Дополнительный цвет черный, Энергопотребление не менее 438 кВтч/год, Размораживание холодильной камеры капельная, Мин. температура холодильной камеры не менее 1 °C, Макс. температура холодильной камеры 10 °C, Уровень шума не менее 43 дБ, Хладагент R600a, Материал внешнего покрытия металл, стекло, Материал полок стекло, Общий объем не менее 310 л, Общий полезный объемне менее 240 л, Полезный объем холодильной камеры 240 л, Количество камер 1 шт, Количество дверей не менее 1 шт, Открытие дверцы направо, Перенавешиваемые двери есть, Ручная регулировка в зоне свежести отсутствует зона свежести (нулевая камера), Особенности дверной ручки вертикальная, внешняя, Полки в холодильной камере не менее 5 шт, Тип управления поворотный механизм, Дополнительно регулируемые по высоте полки, Климатические классы N, Мощность подключения 160 Вт, Напряжение питания 220 В / 50 Гц, Ширина 58 см, Высота183 см, Глубина 62 см, Вес 57 кг, Глубина с открытой дверцей 114 см.

Диэлектрический коврик - 1 шт

Материал резина, Длина не менее 600 мм, Ширина не менее 600 мм, Толщина не менее 5 мм, Цвет черный, Коврик диэлектрический предназначен для защиты от возможного поражения электрическим током. Применяется в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных по условиям поражения током, а также при выполнении электромонтажных работ всех видов сложности. Коврик выполнен из специальной резины и имеет рифленую лицевую поверхность, которая предотвращает скольжение.

Ножовка с обушком - 1 шт

Назначение для веток, сучьев, дров, Количество режущих полотен 1, Материал режущего полотна углеродистая сталь, Длина режущего полотна 300 мм, TPI (кол-во зубьев на дюйм) 7-8, Для продольного распила да, По дереву да, Тип с обушком, Обушковая пила для стусла с полотном длиной не менее 300 мм используется для распиливания под углом заготовок из древесины, фанеры или ДСП. Пилить можно вдоль или поперек волокон. В верхней части полотна имеется ребро жесткости, которое не дает ему сгибаться. Зубья с двухгранной заточкой позволяют проводить распиловку в направлении как на себя, так и от себя. Шаг зубьев составляет 7-8 TPI, что обеспечивает быстрый рез. Допускается переточка режущей кромки. Инструмент применяется во время выполнения столярных работ.

Щиток защитный лицевой - 1 шт

Материал поликарбонат, Крепление на голову, Min температура эксплуатации -50 °С, Max температура эксплуатации +110 °С, Наголовное крепление RAPID с мягким обтюратором.

Размер экрана/стекла:220*385 мм

Защитные свойства:2-1.2 (RZ) 1 АТ 3 9

Расшифровка

3-символ устойчивости к каплям и брызгам жидкости
9-символ устойчивости к брызгам расплавленного металла и проникновению горячих частиц
А-символ устойчивости к высокоэнергетическому удару 190м/с, энергия удара 14,9 Дж
Т-символ устойчивости к воздействию высокоскоростных частиц при экстремальных температурах

Рекомендован для защиты лица при:

обработке металлов с использованием охлаждающих жидкостей;

работах, связанных с возможным образованием осколков;

в химических лабораториях при выполнении работ, связанных с разбрызгиванием агрессивных жидкостей;

работе с пневмо- и электроинструментами. Прозрачный козырек из ударопрочного и термостойкого материала STRONG. Удлиненный экран из ударопрочного и термостойкого поликарбоната, устойчив к истиранию и царапинам.

Набор надфилей - 1 шт

Тип по металлу, Тип инструмента надфили, Количество в наборе не менее 6 шт, Форма плоский/полукруглый/круглый/трехгранный/квадратный, Материал рукояти пластик, Рабочая длина не менее 80 мм, Общая длина не менее 180 мм, Упаковка чехол, Набор надфилей состоит из инструментов для опиловки и зачистки мелких деталей. Поскольку входящие в комплект надфили имеют разные профили, он подходит для обработки изделий сложной формы.

Набор ключей гаечных - 1 шт

Тип рожковые, Размер min (мм) не менее 6, Размер max (мм) не менее 32, Покрытие хромирование, Материал CrV, Количество в наборе не менее 12 шт, Вид миллиметровый, Форма прямой, Вид упаковки пластиковый держатель, Каждый ключ изготовлен из прочной хромованадиевой стали, что обеспечивает надежность и долговечность инструмента. Рожковые ключи имеют удобные ручки, которые обеспечивают комфортное использование и надежный хват при работе.

Весы настольные электронные кухонные -1 шт

Тип электронные весы, Мах вес не менее 7 кг, Питание AA/пальчиковая(R6;LR6;FR6), Цвет белый, Общая ширина не менее 140 мм, Общая длина не менее 240 мм, Общая высота не менее 40 мм, Габариты без упаковки 240х140х40 мм, Вес нетто не менее 0.339 кг, Количество и напряжение элементов питания 2х1.5В, Материал корпуса пластик, Материал платформы/чаши пластик, Автоматическое выключение да, Индикация перегрузки да, Индикация разряда батареи да, Сброс веса тары да, Прорезиненные ножки да.

Циркуль разметочный – 1 шт

Тип конструкции дуговой, Общая длина не менее 250 мм, Max ширина раскрытия не менее 360 мм, Габариты без упаковки 255х75х20 мм, Вес нетто 0.26 кг, Разметочный циркуль с дугой используется при разметочных работах с пластиком и металлом. Инструмент не требует дополнительного оборудования для работы. Дуга с винтом увеличивает точность измерений. Концы рабочей зоны инструмента заостренные.

Ножницы закройные - 1 шт

Назначение портновские, Общая длина не менее 228 мм, Материал инструментальная сталь, пластик, Ножницы закройные, в блистере, 228 мм▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьиспользуются для раскроя ткани. Металлические с пластиковыми термостойкими ручками, которые не плавятся при соприкосновении с утюгом. Длина лезвия позволяет кроить мелкие детали. Длина лезвия удобна для кроя по прямой. Применяются для кроя плательной, костюмной, пальтовой групп тканей, утеплителей. Ножницы изготовлены из инструментальной стали марки не менее 30x13. Сталь содержит хром, который придает инструменту дополнительную прочность. Кончики легко разрезают материал, не заминая край; режущие поверхности сходятся идеально.

Утюг с пароувлажнителем – 1

Тип Утюг, Мощность не менее 2400 Вт, Производительность подачи пара не менее 50 г/мин, Паровой удар не менее 175 г, Емкость для воды не менее 300 мл, Количество температурных режимов не менее 3, Материал подошвы утюга сталь, Название подошвы утюга PRO 5 Ceramic, Тип управления кнопочное, Функции и режимы вертикальное отпаривание, пароувлажнение, сухое глажение, Индикация включения, Противокапельная система есть, Длина шнура 3м, Конструктивные особенности желобок для пуговиц, распылитель воды, шарнирное крепление шнура, Самоочистка от накипи есть, Материал корпуса пластик, Цвет синий и белый.

Подставка для ног – 1

Длина не менее 432 мм, Ширина не менее 285 мм, Противоскользящее покрытие да, Фактура платформы рельефная, Цвет черный, Стиль классический, Материал
пластик.

Клеевой пистолет – 1 шт

Тип клеевой, Питание от сети не менее 220В, Мощность (Вт) не менее 20, Max температура не менее 140 °С, Диаметр стержня не мене 7 мм, Вес нетто не менее 0.2 кг, Время нагрева не менее 3-5 мин, Температурный режим не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть°С, Длинный кабель (1.5 метра), Устойчивая подставка, Кнопка включения/выключения на корпусе, Клеевой пистолет отлично подходит для творчества, рукоделия и мелкого ремонта. Обеспечивает безупречное качество склеивания различных материалов: кожа, ткань, камень, стекло, керамика, бумага, картон, металл, пластик, пенопласт, стразы, дерево и другие материалов.

Проект_Договора,_10,_597_678,90

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № ____

на оснащение объектов капитального ремонта средствами обучения и воспитания (оборудованием, мебелью, инвентарем) МОБУ Бабаевская СОШ МР Калтасинский район РБ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РБ, Калтасинский район, д. Бабаево, ул. Центральная, д. 1 (в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», приоритетного регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Республики Башкортостан» в рамках государственной программы Республики Башкортостан «Развитие образования в Республике Башкортостан»)

д. Бабаево, Калтасинский район, Республика Башкортостан «___»_________ 2025 г.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Бабаевская средняя общеобразовательная школа муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан (далее по тексту - МОБУ Бабаевская СОШ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гараевой Дины Валентиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, (_____________________) именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые далее по тексту «Стороны», с соблюдением требований Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов проведения закупочной сессии, проводимой в агрегаторе торгов малого объёма, № _________________ от «___»_________ 2025 г., заключили настоящий договор (далее именуемый по тексту – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется осуществить оснащение объектов капитального ремонта средствами обучения и воспитания (оборудованием, мебелью, инвентарем) МОБУ Бабаевская СОШ МР Калтасинский район РБ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РБ, Калтасинский район, д. Бабаево, ул. Центральная, д. 1 по наименованиям, в количестве, ассортименте и качества согласно Спецификации (описание объекта закупки) (Приложение № 1 к настоящему контракту) (далее по тексту - товар), в сроки, предусмотренные контрактом, в соответствии с условиями контракта, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

1.2. Срок поставки товара: согласно п. 4.2. настоящего контракта.

1.3. Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленных Контрактом порядке, форме и размере.

2. Общие положения Контракта

2.1. Требования к товару:

2.1.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

2.1.2. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

2.1.3. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым товаром (товаром, который не был в эксплуатации, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет ________(______________) руб., _____ коп., в том числе НДС 20% ________(______________) (или НДС * не облагается согласно статьям 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ).

*(В случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, в связи с установлением для Исполнителя упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации, Подрядчик в обязательном порядке представляет Заказчику копию документа, подтверждающую освобождение от НДС).

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

3.1.1. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в электронном аукционе, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в описании объекта закупки.

Заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренное настоящей частью изменение может быть осуществлено в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта.

3.2. В цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для своевременного осуществления им своих обязательств по Контракту (поставка товара в полном объеме и надлежащего качества), погрузочно-разгрузочные работы, подъём на этаж, сборка и монтаж товара, в том числе включающая в себя прибыль Поставщика, все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, стоимость товара, страхование, сертификацию, транспортные расходы, других работ, связанных с поставкой данного товара и иных расходов Поставщика, связанных с выполнением обязательств по контракту.

3.3. Оплата за поставленный Товар осуществляется Заказчиком по факту поставки Товара, путем перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетный счет Поставщика, в срок не более чем 7 (семь) рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи товара обеими сторонами, на основании счета, счета-фактуры, товарной накладной, предоставленных Поставщиком.

Авансовый платеж по настоящему контракту не предусмотрен.

3.4. В день отгрузки Товара Поставщик предоставляет на Товар следующую документацию:

3.4.1. Приемо-сдаточные документы:

1) товарная накладная с указанием номера и даты Контракта, по которому производится поставка Товара и региона происхождения Товара;

2) счета (с указанием даты и № Контракта);

3) счет-фактура (с указанием даты и № Контракта);

не обязательно в случаях:

- закупки товаров, работ, услуг, не облагаемых НДС согласно п. 2 ст. 149 НК РФ;

- применением Поставщиком специальных режимов налогообложения согласно гл. 2 ст. 18 НК РФ;

- если Поставщик предоставляет оригинал универсального передаточного документа.

4) акт приема-передачи товара (Приложение № 2 к настоящему контракту) (с указанием даты и № Контракта);

- представление в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), универсального передаточного документа (счета-фактуры), в том числе корректировочных документов к ним;

5) на товар иностранного происхождения таможенную декларацию и документы на русском языке (инструкция, паспорт и т. д.), а также упаковка или этикетка товара должна содержать информацию на русском языке.

3.5. Платежи по Контракту осуществляются в российских рублях.

3.6. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.7. Расчеты по контракту осуществляются Заказчиком в безналичной форме, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.

Финансирование, предусмотренного Контрактом Работ производится согласно Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан на софинансирование расходов, возникающих при реализации приоритетного регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьной системы образования Республики Башкортостан от 14 октября 2025 г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть заключенного между Министерством просвещения Республики Башкортостан и Администрацией муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан.

Финансирование предусмотренных Контрактом Товара производится за счет бюджета Российской Федерации, бюджета Республики Башкортостан в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Лимит бюджетных обязательств на 2026 год установлен в размере ________________ (____________________) руб., ___ коп., в т. ч.:

- за счет бюджета Российской Федерации – ________________ (____________________) руб., ___ коп.;

- за счет бюджета Республики Башкортостан – ________________ (____________________) руб., ___ коп.

4. Сроки, место и условия поставки товара поставщиком

4.1. Адрес поставки товара: РФ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан, Калтасинский район, д. Бабаево, ул. Центральная, д. 1 (МОБУ Бабаевская СОШ)

4.2. Срок поставки товара:

- поставка, установка и монтаж товара должна быть осуществлена своевременно и в полном объеме: в количестве, наименований и экземплярах, по ценам, указанным в спецификации, являющийся неотъемлемой частью договора, силами и за счет Поставщика в срок не ранее 01 августа 2026 г. и не позднее 20 августа 2026 г.

Досрочная поставка товара осуществляется только с разрешения Заказчика.

4.3. Датой поставки товара считается дата подписания УПД и акта прием-передачи товара Заказчиком.

4.4. Право собственности на неоплаченный товар переходит к Заказчику с момента завершения приемки по количеству и качеству, о чем свидетельствует подпись и печать о приеме товара Заказчиком на товарной накладной Поставщика.

4.5. При исполнении контракта по согласованию заказчика с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

5. Порядок приемки товара по количеству, качеству и комплектности.

5.1. Приемка товаров производится Заказчиком, в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом.

5.2. Приемка Товара осуществляется по количеству, комплектности, объему требованиям, установленным настоящим контрактом в соответствии со спецификацией (Приложение № 1)

5.3. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой, либо по факсимильной связи, либо по электронной почте или иным другим доступным ему способом, фиксирующим направление уведомления.

5.4. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком.

5.5. При доставке Поставщиком товара в таре на склад Заказчика последний, кроме проверки веса брутто и количества мест, вправе требовать вскрытия тары и проверки веса нетто и количества товарных единиц в каждом месте.

5.6. Приемка товара по количеству, качеству и комплектности производится в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, другими обязательными для Заказчика и Поставщика правилами, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим количество, качество и комплектность поставляемого товара (товарная накладная, спецификация, упаковочные ярлыки, сертификаты качества (если данный товар подлежит обязательной сертификации) и др.). При отсутствии указанных документов приемка товара не производиться.

5.7. Выборочная (частичная) проверка количества и качества товара с распространением результатов проверки какой-либо части товара на всю партию допускается, когда это предусмотрено стандартами, техническими условиями, иными обязательными правилами или соглашением Заказчика и Поставщика.

5.8. При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившего товара, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, образцам, либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество товара, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку и составляет акт, в котором указывает количество осмотренного товара и характер выявленных при приемке дефектов.

5.9. Если в процессе приемки будет обнаружена недостача, то Заказчик обязан приостановить приемку, обеспечив сохранность товара, а также принять меры к предотвращению ее смешения с другой однородным товаром. О выявленной недостаче составляется акт за подписями лиц, производивших приемку товара.

5.10. Одновременно с приостановлением приемки товара Заказчик обязан непосредственно в ходе проведения приемки известить об этом представителя Поставщика или вызвать уведомлением (телефонограммой) для участия в продолжении приемки товара и составления двухстороннего акта представителя Поставщика. В случае неявки представителя Поставщика по вызову Заказчика, последний продолжает приемку товара самостоятельно. В этом случае Поставщик утрачивает право на предъявление претензий к Заказчику.

5.11. В случае поставки некачественного товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездно устранить недостатки товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заявления о них Заказчиком. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Заказчик вправе требовать замены некачественного товара товаром, соответствующим условиям Контракта

5.12. По итогам приемки товара при наличии документов, указанных в п. 3.5 настоящего Контракта, и при отсутствии претензий относительно количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом и других характеристик товара, представитель Заказчика (приемочная комиссия Заказчика) подписывает акт приемки-передачи товара, который утверждается Заказчиком в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.

5.14. Поставщик за свой счет должен произвести замену или поставку товара, в случае если недопоставка или поставка товара ненадлежащего качества произошла по вине Поставщика.

5.15. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Контракта, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г.;

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 г.

6. Права и обязанности Сторон.

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта;

6.1.2. требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта;

6.1.3. запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту;

6.1.4. осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров;

6.1.5. привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом, для проверки соответствия качества поставляемых товаров.

6.1.6. Удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями Контракта.

6.3. Поставщик вправе:

6.3.1. требовать подписания Заказчиком акта приемки-передачи товаров по настоящему Контракту;

6.3.2. требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии с условиями настоящего контракта;

6.3.3. запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

6.4. Поставщик обязан:

6.4.1. своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Контракта;

6.4.2. представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту;

6.4.3. представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте;

6.4.4. исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные Контрактом.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе потребовать уплаты штрафа в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее по тексту – Правила), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1 000,00 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно):

б) 5 000,00 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей, если цена контракта превышает▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмлн. рублей (включительно)

8.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, а также в соответствии с ч. 30 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (за исключением просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом), размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 и устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1 000,00 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 000,00 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) определяемой в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.12. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

7.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Контракту.

7.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.16. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнении обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Оплата по Контракту осуществляется на основании документа о приемке, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) по Контракту.

7.17. В случае нарушения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) срока представления документов, предусмотренного пунктом 3.4.1. Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 7.2 – 7.5 настоящего Контракта.

8. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор). Для целей настоящего контракта «Форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить Форс-мажор), массовые заболевания (эпидемия, пандемия, эпизоотия), действия властей, в том числе иностранных (запретительные меры государств, в том числе запрет экспорта или импорта, эмбарго, запрет торговых операций с отдельными странами из-за ведения международных санкций; запрет или ограничение перевозок; запрет перевода валюты; акты госорганов или органов местного самоуправления).

8.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или субисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Контракту.

8.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Контрактом.

8.4. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

8.5. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна, как можно скорее, уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее, чем через четырнадцать (14) дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и так же, как можно скорее, сообщить о восстановлении нормальных условий.

8.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события Форс-мажора.

9. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

9.4. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров, в том числе в досудебном (претензионном) порядке, путем направления Стороне претензии в письменной форме.

9.5. В случае не достижения взаимного согласия Сторонами по настоящему контракту спор разрешается в Арбитражном суде Республики Башкортостан

10. Срок действия, порядок изменения, расторжения Контракта

10.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до 30 декабря 2026 г.

10.1. Любые изменения и дополнения условий Контракта, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме.

10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством:

10.3.1. в случае если Подрядчик не приступает к исполнению Контракта или нарушает сроки завершения отдельных видов Работ, установленные планом производства работ, и срок окончания Работ более чем на 3 дня, а также нарушает срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков Работ, более чем на 3 дня;

10.3.2. в случае отступлений Исполнителя от условий Контракта или иных недостатков результата Работ, которые являются существенными и неустранимыми.

10.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Поставщик не соответствует требованиям, установленным документацией о проводимой закупочной сессии, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем проводимой закупочной сессии.

10.5. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Контракту, Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.6. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.7. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта осуществляется в соответствии с положениями ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11. Гарантии качества

12.1. Поставщик гарантирует:

11.1.1 соответствие товара обязательным требованиям стандартов, к которым относятся требования к качеству такого товара, обеспечивающие их безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды.

11.1.2. Поставляемый товар новый товар (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

11.1.3 Надлежащее качество поставляемого товара, соответствие его СниПам, государственным стандартам и техническим условиям, соблюдение которых обеспечит его соответствующее качество;

11.1.4. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке.

11.2. При отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и их характеру, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

11.3. Гарантийный срок на весь поставляемый товар составляет 12 месяцев. Гарантия Поставщика на поставляемый Товар составляет не менее срока гарантии производителя на поставленный Товар. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания документа о приемке Заказчиком.

12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 14 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.

12.3. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом, за исключением законных правопреемников.

12.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписан обеими сторонами с помощью усиленной электронной подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

12.6. Поставщик, подписав настоящий Контракт, подтверждает, что он тщательно изучил и проверил всю документацию к проводимой закупочной сессии, полностью ознакомился со всеми условиями, связанными с поставкой Товара и принял на себя риск и трудности поставки товара, а так же исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

12.7. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация поставляемого товара

Приложение № 2 – Акт приема-передачи товара (образец)

12.8. Настоящий Контракт без приложений является недействительным.

12.9. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением сторон в форме электронного документа, и подписывается обеими сторонами с помощью усиленной электронной подписи.

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо, или косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны,
их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

13.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной
в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или
не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона,
по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения в соответствии с действующим законодательством и положениями настоящего контракта.

14. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Контракта

14.1. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение № 1 – Спецификация (Описание объекта закупки);

Приложение № 2 – Акт приема-передачи товара (образец)

15. Юридические адреса, контакты и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ____ от «___» _______ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(Описание объекта закупки)

- Посмотреть таблицу с данными

Итого, цена Договора по спецификации составляет ________(______________) рублей _____ копеек, в том числе НДС 20% ________(______________) (или НДС * не облагается согласно статьям 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № ____ от «___» _______ 2025 г.

(Образец)

Акт приема-передачи товара

________________, Калтасинский район, Республика Башкортостан «____»__________ 2025 г.

«Поставщик»_____________________ (полностью наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) в лице _______________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и «Заказчик» _________________________________________, в лице __________, действующего на основании ___________, с другой стороны (вместе далее именуемые «Стороны») составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Контракту) в установленные сроки:

- Посмотреть таблицу с данными

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

а) товарная накладная от «__» _________ 20__ г. №______

б) счет от «__» ______ 20__ г. № ______

в) счет-фактура от «__» ______ 20__ г. № ______

не обязательно в случаях:

- закупки товаров, работ, услуг, не облагаемых НДС согласно п. 2 ст. 149 НК РФ;

- применением Поставщиком специальных режимов налогообложения согласно гл. 2 ст. 18 НК РФ;

- если Поставщик предоставляет оригинал универсального передаточного документа.

- Посмотреть таблицу с данными

ОБРАЗЕЦ СОГЛАСОВАН: ОБРАЗЕЦ СОГЛАСОВАН:

- Посмотреть таблицу с данными