Тендер - 42016203.1 ОКПД2 20.13.24.112 Поставка кислоты соляной для СП «Партизанская ГРЭС» в 2025 г. №301711983

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 на ЭТП/ Запрос_2025 кислота соляная.docx

Запрос технико-коммерческих предложений (заявок)

в рамках упрощенной закупки (МСП)по лоту «ОКПД2 20.13.24.112

Поставка кислоты соляной для СП «Партизанская ГРЭС» в 2025 г.

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭКСП ПРОД-2025-ДГК

Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК») (далее – Заказчик) сообщает о проведении анализа технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков в рамках упрощенной закупки на право заключения договора по лоту «ОКПД2 20.13.24.112 Поставка кислоты соляной для СП «Партизанская ГРЭС» в 2025 г." №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭКСП ПРОД-2025-ДГК.

Подробные требования к продукции (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках поставляемой продукции) приведены в Приложении 1 к настоящему запросу; существенные условия будущего договора (в том числе, условия оплаты и гарантийных обязательств) – см. Приложение 2 к настоящему запросу. Проект договора принимается в редакции Заказчика без рассмотрения протокола разногласий.

Единственным критерием выбора контрагента, с которым впоследствии будет заключен договор при условии соответствия технико-коммерческого предложения поставщика установленным требованиям Заказчика (см. Приложения к настоящему запросу), является цена договора (без учета НДС).

НМЦ лота▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей без НДС.

Условия оплаты: в размере 100% стоимости поставленной продукции производится по факту поставки продукции в течение в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Покупателем (грузополучателем) товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД) при наличии акта входного контроля.

Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших технико-коммерческих предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также любых иных лиц о результатах произведенного рассмотрения, за исключением выбранного по результатам анализа контрагента с целью согласования и заключения с ним договора. Заказчик вправе отказаться от заключения договора в любой момент до его заключения.

Заявка отклоняется в случае невозможности заключения договора с Участником, предусмотренной требованиями законодательства о национальном режиме.

Ответ с технико-коммерческим предложением (заявкой) должен быть оформлен на официальном бланке Поставщика, заверен подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии) и в обязательном порядке содержать следующую информацию:

• дату направления предложения (заявки);
• полное наименование Поставщика, с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);
• юридический адрес, почтовый адрес, ИНН [для юридических лиц] / паспортные данные, адрес регистрации, ИНН (при наличии) [для физических лиц];
• контактные данные: номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица;
• гарантии наличия у Поставщика гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора, в том числе наличие регистрации, отсутствие банкротства, стадии ликвидации или приостановления деятельности;
• информацию / документы, подтверждающие соответствие Поставщика установленным дополнительным требованиям, указанным в приложении 1 к настоящему запросу;
• подробное описание предлагаемой к поставке продукции с указанием конкретных технических и функциональных характеристик, подтверждающее соответствие установленным требованиям (см. приложение 1 к настоящему запросу);
• информацию о стране происхождения товара и производителе предлагаемой к поставке продукции;
• подтверждение возможности поставки требуемого объема продукции (см. приложение 1 к настоящему запросу);
• сроки поставки продукции в соответствии с установленными требованиями (см. приложение 1 к настоящему запросу);
• согласие Поставщика на существенные условия будущего договора, в том числе условия оплаты и поставки (см. приложение 2 к настоящему запросу);
• сроки и условия гарантийных обязательств в соответствии с установленными требованиями (см. приложение 1 к настоящему запросу);
• цену предложения в рублях (без учета НДС и с учетом НДС).

Не допускается подача заявок на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций.

Приложения:

Технические требования к продукции (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках поставляемой продукции);

Проект типового договора / Существенные условия договора (в том числе, условия оплаты и гарантийных обязательств).

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьна ЭТП/Приложение 2. Проект договора.docx

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

продукции производственно-технического назначения

№ ______________

г. Хабаровск «____» ____________ 2025 г.

Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице __________, действующего на основании __________, с одной стороны, и

__________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ________, действующего на основании ________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором и со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию производственно-технического назначения – кислоту соляную (далее - продукция), а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию.

Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Продукция оплачивается Покупателем по ценам, отраженным в Спецификации №1 (Приложении №1 к настоящему Договору) на основании выставленных счетов-фактур или универсальных передаточных документов (далее - УПД) за отгруженную продукцию.

2.2. Цена настоящего Договора составляет ____________ (____________________ рублей __ копеек), в том числе НДС (20%) _____________ (______________ рублей __ копеек).

2.3. Порядок оплаты продукции: в размере 100% стоимости поставленной продукции производится по факту поставки продукции в течение 20 (двадцать) календарных дней (для предприятий МСП – в течение 7 (семи) рабочих дней) с даты подписания Покупателем (грузополучателем) товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД) при наличии акта входного контроля.

2.4. Покупатель вправе произвести сальдо взаимных обязательств Сторон путем уменьшения сумм причитающихся Поставщику платежей по Договору, а также по взаимосвязанным договорам (цепочке договоров), в рамках единого комплекса хозяйственных взаимоотношений Сторон, направленных на исполнение Договора, на суммы задолженности Поставщика перед Покупателем, в том числе (включая, но не ограничиваясь), суммы неотработанного аванса по Договору, суммы неустоек (пени, штрафы) за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, стоимость работ по устранению недостатков поставленной Поставщиком продукции/недостатков выполненных Поставщиком работ/оказанных услуг.

2.5. Цена за единицу продукции фиксируется в соответствии с условиями проведенной закупочной процедуры и не подлежит изменению Поставщиком в одностороннем порядке до полного исполнения Договора. Индексация цены Договора не предусмотрена.

2.6. Расчеты по Договору должны осуществляться в валюте Российской Федерации.

2.7. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

2.8. Обязательства по оплате продукции считаются выполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.9. Стоимость налива продукции, тары, упаковки, маркировки, налогов, других обязательных платежей, транспортных расходов до складов грузополучателей, включены в стоимость продукции по настоящему Договору.

2.10. До полного исполнения Договора Стороны обязуются ежеквартально на 01 число первого месяца квартала составлять и подписывать акты сверки.

2.11. Стороны договорились в рамках исполнения Договора о возможности применения электронного документооборота, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, Правилами операторов систем электронного документооборота (аккредитованных ФНС РФ), с которыми у Сторон заключены соответствующие Соглашения, а также Регламентами предоставления услуг Операторов Удостоверяющих центров. Передача электронных документов осуществляется через АО «ПФ «СКБ Контур» с использованием web-решения Диадок (https://www.diadoc.ru/). В случае использования Поставщиком другого оператора электронного документооборота (аккредитованного ФНС РФ), Покупатель, при наличии технической возможности у используемых Покупателем операторов, инициирует настройку роуминга между операторами систем электронного документооборота Сторон.

Условия и сроки поставки

3.1. Поставка продукции производится в соответствии со Спецификацией (Приложением №1 к настоящему Договору).

3.2. Поставщик обязуется поставить Покупателю продукцию в течение 55 календарных дней с даты заключения Договора.

3.3. Приемка и оценка качества продукции осуществляется в полном соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, указанном в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), и обязательными требованиями, предъявляемыми к качеству поставляемой продукции. С каждым комплектом продукции поставляются документы завода-производителя, подтверждающие технические характеристики продукции (паспорт качества).

В случае отсутствия этих документов Покупатель вправе остановить приемку продукции – до момента их предоставления.

3.4. Продукция должна быть новой, поставлена в таре производителя (пластиковые канистры по 23,0-24,0 кг), не нарушенной. Тара продукции должна обеспечивать ее сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохранять поставленную продукцию от внешних воздействий окружающей среды.

3.5. В случае поставки продукции, не обусловленной настоящим Договором или поставки продукции по цене, превышающей согласованную Сторонами, Покупатель вправе отказаться от поставленной продукции, приняв её на ответственное хранение и незамедлительно уведомить Поставщика о несоответствии для принятия мер по распоряжению продукцией. Все затраты, связанные с хранением или отправкой (продажей) продукции, возмещает Поставщик.

Обязательства сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.2. Известить Покупателя в письменной форме не позднее чем за 3 рабочих дня до поставки продукции, о планируемой дате поставки продукции. Адрес электронной почты для направления уведомлений: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

4.1.3. Передать Покупателю продукцию, которая должна соответствовать требованиям, предусмотренным п. 3.3-3.4 настоящего Договора в момент передачи Покупателю, и иметь гарантийный срок не менее 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания Покупателем (грузополучателем) товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД).

Гарантия распространяется на всю поставляемую продукцию.

4.1.4. Вывезти некачественную продукцию и заменить ее. Все необходимые расходы по замене и доставке продукции несет Поставщик.

4.1.5. Устранять дефекты, выявленные в продукции, или заменить продукцию, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Покупателем правил эксплуатации продукции или условий её хранения в течение гарантийного срока.

4.1.6. Предоставить Покупателю счет-фактуру (или УПД), выставленный в сроки и оформленный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Поставщиком данного требования он обязан произвести замену счета-фактуры (или УПД) в течение 3 рабочих дней с даты получения соответствующего требования Покупателя.

4.1.7. При заключении Договора предоставить Покупателю информацию в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах Поставщика, Поставщик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений.

4.2. Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3. Если Покупатель отказывается от переданной Поставщиком продукции, он обязан незамедлительно уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях или недостатках продукции.

4.4. Поставщик не вправе произвести замену страны происхождения продукции.

Порядок приемки продукции

5.1. Продукция принимается в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 №П-7) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (Утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 №П-6) в их последних редакциях, в части не урегулированной данным договором и не противоречащей действующему законодательству.

Покупатель обязан проверить количество и качество принятой продукции, проверить соответствие продукции сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эту продукцию от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.

Приемка продукции производится Покупателем в одностороннем порядке. Если Покупатель отказывается от переданной Поставщиком продукции, он обязан незамедлительно письменно уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях или недостатках продукции и обеспечить сохранность продукции (ответственное хранение). Поставщик обязан вывезти продукцию, принятую Покупателем (получателем) на ответственное хранение.

5.2. Моментом (датой) исполнения Поставщиком обязательства по поставке продукции, а равно моментом перехода права собственности, риска случайной гибели или случайного повреждения на поставляемую по настоящему Договору продукцию, является момент передачи продукции Поставщиком Покупателю (с даты подписания Покупателем (грузополучателем) товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД).

5.3. Некачественная (некомплектная) продукция считается не поставленной.

Ответственность сторон

6.1. При нарушении сроков поставки продукции, Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от стоимости не поставленной (несвоевременно поставленной) продукции за каждый день просрочки.

В случае несвоевременного устранения Поставщиком выявленных недостатков продукции, Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от стоимости некачественной продукции за каждый день просрочки.

6.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты поставленной продукции, Поставщик вправе потребовать уплаты Покупателем исключительной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная с 31 (тридцать первого) календарного дня просрочки (неустойка с 1 по 30 день просрочки не начисляется).

6.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.4. В случае нарушения Поставщиком обязательств по поставке продукции, на срок свыше 60 (шестидесяти) календарных дней, Покупатель имеет право отказаться от исполнения обязательств по Договору в одностороннем внесудебном порядке, а также потребовать возмещения убытков.

6.5. Если в результате составления и выставления Поставщиком УПД с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Покупатель понес расходы, связанные с уплатой доначисленных налоговыми органами по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Поставщик обязан компенсировать Покупателю сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Поставщиком в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя.

6.6. В случае поступления продукции несоответствующей сведениям о стране происхождения продукции, согласованной в Договоре, Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 10% от стоимости поставленной продукции несоответствующей сведениям.

6.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Действие обстоятельств непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора, и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), военные действия, террористические акты, диверсии, запретительные меры государств, и других, не зависящих от воли Сторон обстоятельств, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

7.2. Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.

7.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, письменно известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы, и в разумный срок представить необходимые документальные подтверждения.

7.4. Надлежащим (достаточным) доказательством наличия/ возникновения и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выдаваемые компетентными органами (организациями), подтверждающие события, на которые заинтересованная Сторона ссылается в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).

7.5. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на их наступление как на основание, освобождающее или ограничивающее ее ответственность за неисполнение обязательств по Договору.

7.6. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору продлеваются на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо на время, необходимое для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают указанный срок, Стороны обязуются в кратчайший срок провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора.

При этом любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.

Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров между ними.

8.2. Сторонами применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд направляет другой Сторон письменную претензию с изложением своих требований. Срок рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования не удовлетворены и не направлены мотивированные возражения, то Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.

8.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Хабаровского края.

9. Антикоррупционная оговорка

• Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по Договору или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и/или представители не осуществляли, прямо или косвенно не предлагали и не разрешали выплату денежных средств, передачу ценностей и/или подарков, безвозмездного оказания услуг или выполнения работ любым аффилированным лицам, работникам и/или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам и/или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.
• При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и/или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые применимым для целей Договора правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования применимого права и международных актов о противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
• В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе исполнения Договора произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела.
• После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
• Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
• В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая Сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты прекращения действия Договора.
• Каналы связи Линия доверия Группы РусГидро:
• Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;
• Специальная форма «обратной связи», размещенная на официальном сайте Общества в сети интернет: http://www.rushydro.ru/ (далее перейти по ссылке «Линия доверия» и заполнить поля специальной формы «обратной связи»);
• Телефонный автоответчик (необходимо позвонить по телефону ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно), дождаться сигнала о начале записи и оставить устное обращение).

10. Особые положения

• Поставщик обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации:

- имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или

- соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).

• Поставщик обязуется незамедлительно уведомить Покупателя о появлении в ходе исполнения Договора у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в пункте 10.1. Договора, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.
• В случае нарушения Поставщиком обязательств, установленных пунктами 10.1., 10.2. Договора, Покупатель в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора путем направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора) с указанием даты прекращения (расторжения) Договора, которая должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком такого уведомления. Договор считается прекращенным (расторгнутым) с даты, указанной в уведомлении об отказе от Договора (исполнения Договора) при условии, что Покупатель не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных письменных возражений Поставщика, представленных до наступления указанной Покупателем даты расторжения.
• Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также дополнительно компенсировать Покупателю убытки, причиненные в результате нарушения обязательств, установленных пунктами 10.1., 10.2. Договора.
• Штраф, предусмотренный пунктом 10.4. Договора, оплачивается Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя. Покупатель вправе предъявить требование об уплате штрафа вне зависимости от направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора), предусмотренного пунктом 10.3. Договора.
• Покупатель вправе приостановить осуществление любых платежей по Договору, причитающихся Поставщику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты Поставщиком штрафа, предусмотренного пунктом 10.4. Договора. При этом Покупатель не будет считаться просрочившим и/ или нарушившим свои обязательства по Договору.

10.7 Независимо от других положений Договора, положения пунктов 10.4., 10.5. Договора продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения.

11. Прочие условия

11.1. С момента подписания Сторонами настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

11.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует по 31.12.2025 г., а в части не исполненных обязательств – до полного их исполнения.

11.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

11.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону. При этом заключение дополнительного соглашения не требуется.
11.5. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.6. Документы, переданные при совершении сделки, с использованием электронной почты признаются Сторонами, как имеющие юридическую силу при условии последующего направления в 30-дневный срок подлинных документов в подтверждение копии.

Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

Покупатель: Поставщик:

АО «ДГК»

Место нахождения:

Российская Федерация, г. Хабаровск

Адрес:

680000, Хабаровский край, г. Хабаровск,

ул. Фрунзе, 49

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дальневосточный Банк Сбербанка РФ

г. Хабаровск

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

тел. (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, факс (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

____________________________

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьна ЭТП/Приложение Спецификация к Договору.docx - Посмотреть таблицу с данными

Покупатель:

Поставщик:

АО "ДГК"

Генеральный директор

_________________ _____________________

_______________ ___________

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьна ЭТП/ТТ к ТЗ на кислоту соляную 2025 г.xlsx - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьна ЭТП/Форма КП и Структуры НМЦ кислота соляная.xlsx - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьна ЭТП/Форма предложения ТМЦ 2025 кислота соляная.docx

Форма предложения

(Форма предложения Исполнителя заполняется на бланке организации с указанием наименования и реквизитов организации, с указанием кодов ИНН, ОКПО, ОКОНХ или ОКВЭД, необходимых для составления отчетности)

на запрос № (указывается номер запроса Заказчика)

от (указывается дата запроса)

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ

Изучив направленный Вами запрос, мы предлагаем поставить продукцию ____________________________________

_

на сумму __________________ рублей, в том числе НДС _________________

Срок поставки продукции____________________________________________

Место поставки продукции __________________________________________

Условия оплаты _____________________________________________________________

_

Предлагаемая цена указана с учетом НДС в текущих ценах 20__ года, а также включает другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, все скидки, предлагаемые Исполнителем.

_____________ (указывается наименование участника) подтверждает согласие с существенными условиями договора и техническими требованиями, указанными в Приложениях № 1, № 2 к запросу ТКП (заявке) Заказчика, в т.ч. с порядком оплаты, объемом, местом, сроком поставки и условиями гарантийных обязательств.

_____________ (указывается наименование участника) гарантирует наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора, в том числе:

- не проводится процедура ликвидации;

- отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом);

- отсутствует приостановление деятельности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административном правонарушении.

Все условия настоящего предложения остаются в силе и являются для нас обязательными до (указывается срок действия предложения) ______________.

Мы признаем, что направление Заказчиком в наш адрес приглашения на участие в запросе и представление нами предложения не налагает на Заказчика обязательств по принятию нашего предложения.

Приложение: 1.Структура НМЦ

2.Таблица 1.1 Перечень, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции, место поставки

_____________________________ _________________________

(должность ответственного лица (подпись, расшифровка подписи)

Исполнителя

(печать Исполнителя)