Тендер - Наборы для иммуноферментного анализа для количественного определения Афлатоксина М1. №306588393

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• реквизиты.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть93 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Брянская облМесто поставки (адрес):г.Брянск, ул.Вали Сафроновой, 89.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков ДОГОВОР_поставки_2025_сокращ

ДОГОВОР № ________

на поставку ______________

г.Брянск «___» _____________ 2025г.

ГБУ Брянской области «Управление ветеринарии города Брянска», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Куприной Ирины Вячеславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании ___________, с другой стороны, с соблюдением требований № 223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.Предмет Договора.

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства поставить __________ (далее товар) в количестве, указанном в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар.

1.2. Наименование и количество Товара определяются в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.3. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.Брянск, ул.Вали Сафроновой, 89.

2. Цена Договора.

2.1. Цена Договора составляет _____ (_________) руб. 00 коп., в том числе НДС _____ (_______) руб. 00 коп. , (либо без НДС).

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

3. Условия поставки и оплаты товара.

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение ______ календарных дней с момента подписания Договора.

3.2. Оплата производится в безналичной форме, в рублях РФ. Оплата производится на расчетный счет Поставщика за фактически поставленный товар в течение 7 (семь) календарных дней с момента принятия Товара Заказчиком.

3.3. Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. Обязанности сторон.

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить товары своими силами и средствами.

4.1.2.Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.1.3. Передать Заказчику подписанные оригиналы товаросопроводительных документов, необходимых для оформления поступления товара Заказчиком (накладных, счетов, счетов-фактур, акт приема-передачи и (или) других документов).

4.1.4. По требованию Заказчика заменить товар на соответствующий по качеству условиям настоящего Договора, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты некачественного товара, в течение 5 рабочих дней с даты получения требования Заказчика.

4.2. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого по настоящему Договору товара вне зависимости от того, кто является его изготовителем.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Принять товар при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента и других характеристик товара и оплатить принятый товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

5. Порядок приемки товара.

5.1. Доставка товара осуществляется Поставщиком с использованием специализированного транспорта в условиях, полностью исключающих возможность его порчи и загрязнения с соблюдением температурных режимов транспортировки.

5.2. Поставляемый товар должен соответствовать характеристикам, указанным в приложении №1 «Спецификация», а также требованиям действующего законодательства (ГОСТ, ТУ), и(или) обычно предъявляемым требованиями к такого рода товарам.

5.3. На момент поставки товара Поставщик передает Заказчику оригиналы товарных накладных, счетов, сертификаты соответствия (качества), иные документы, подтверждающие качество товара.

5.4. Проверка товара по качеству и количеству производится путем его осмотра на предмет явных недостатков. В случае обнаружения скрытых недостатков Заказчиком составляется акт о скрытых недостатках. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида товара проверке и выявлены лишь в процессе использования и хранения товара.

5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки фальсифицированного, контрафактного товара, при несоответствии поставляемого товара сопроводительным документам, а также товара, поставленного с просрочкой, так как нарушение срока поставки для Заказчика считается существенным нарушением условий Договора.

5.6. Право собственности на товар переходит с даты подписания Сторонами акта приема-передачи товара. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

6. Гарантии качества.

6.1. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям Российского законодательства, требованиям санитарных правил и норм, прочим нормативам для данного вида товара.

6.2. На поставляемый товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Гарантия качества удостоверяется выдачей Поставщиком документов, подтверждающих соответствие качества товара требованиям действующего законодательства.

6.3. Товар отгружается в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность в течение всего срока годности, а также защиту от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить, о чем Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону.

7.2. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Договора, будут длиться более двух месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в соответствии с п. 10.1 настоящего Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. Ответственность сторон.

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность (с учетом его предмета), предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Размер штрафа рассчитывается в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года №1042 (далее Правила).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму обязательств, фактически исполненных поставщиком.

8.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) не может превышать цену договора.

8.6. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9. Изменение и расторжение Договора.

9.1. Изменения в настоящий Договор вносятся по Соглашению Сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.2. Договор может быть расторгнут только по соглашению Сторон, которое оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9.4. В случае изменения местонахождения, реквизитов или иных данных, влияющих на исполнение Договора, Сторона обязуются письменно уведомить об этом другую Сторону Договора в срок не позднее 10 (десять) календарных дней до вступления в силу этих изменений. В противном случае все риски неблагоприятных последствий несет Сторона, допустившая нарушение.

9.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны Договора.

10. Срок действия договора.

10.1. Настоящий Договор действует с «___» ______2025 по «31» декабря 2025, в части взаиморасчетов - до полного исполнения обязательств Сторонами.

11. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

К договору № _____ от ____ 2025 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик Поставщик

ГБУ Брянской области

«Управление ветеринарии города Брянска»

____________________ И.В.Куприна ________________________

ГБУ Брянской области «Управление ветеринарии города Брянска»

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.Брянск, ул.Вали Сафроновой,89

Тел./факс:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(бух)

ИНН/КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель:

Департамент финансов Брянской области (ГБУ Брянской области «Управление ветеринарии города Брянска» л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80)

р/счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/сч:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК БАНКА РОССИИ //УФК по Брянской области г.Брянск

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьплатные ветеринарные услуги

Начальник управления И.В.Куприна

Главный бухгалтер Е.Л.Пашкова

ОКВЭД 85.20 Ветеринарная деятельность

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6858

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Действует на основании Устава

Контактный телефон:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Приложение_№_3_котировки

Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса

котировок в электронной форме

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ЗАПОЛНЕНИЮ

ФОРМА 1.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в запросе котировок в электронной форме.

Настоящим (наименование Участника закупки) подтверждает, что для участия в запросе котировок в электронной форме на ______________________________, нами направляются ниже перечисленные документы:

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель предприятия ____ __________________ ( ____ )

подпись ФИО

М.П.

ФОРМА 2.

Фирменный бланк участника процедуры закупки

Дата, исх. Номер

Заказчику: наименование Заказчика

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме

от «____» __________ 20__ г.

_ (Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, ИНН (или аналог), КПП)

Настоящей заявкой подтверждаем, что:

Участник закупки является правоспособным, создан и зарегистрирован в установленном порядке, соответствует требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку, выполняющим работы (оказывающим услуги) по закупке;

в отношении Участника закупки не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании Участника закупки несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства (о введении реализации имущества гражданина);

деятельность Участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке;

у Участника закупки отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

Участник закупки не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа;

у участника закупки и у его должностных лиц отсутствует конфликт интересов с сотрудниками заказчика;

сведения об Участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

у Участника закупки (физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица) отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении указанных физических лиц не применялись наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

Изучив Извещение о запросе котировок в электронной форме на _________________________________№ извещения ________________________, сообщаем о согласии ________________________________________________________________ на условиях, установленных извещением, согласно таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Цена указана с учетом стоимости товара, расходов на страхование, на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, иных необходимых (прочих) расходов.

Поставленный товар должен соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и т.п., если соответствующие требования предусмотрены действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В случае принятия нашей котировочной заявки, мы обязуемся поставить товар на условиях договора и подписать договор на поставку товара в установленные Заказчиком сроки.

Руководитель предприятия ____ __________________ ( ____ )

подпись ФИО

М.П.

ФОРМА 3.

Анкета Участника закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель предприятия ____ __________________ ( ____ )

подпись ФИО

М.П.

НМЦК_наборы

ТЗ_наборы