Тендер - Набор моющих и чистящих средств №305488762

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть62 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Моющие_чистящие_проект

Контракт поставки товара N

пгт Стрижи " " 2025 года

Муниципальное дошкольное образовательное казенное учреждение Центр развития ребёнка -детский сад «Солнышко» пгт Стрижи Оричевского района Кировской области (ЦРР детский сад «Солнышко» пгт Стрижи), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Коноваловой Светланы Викторовны, действующего на основании Устава с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании ________________________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона РФ № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. «Поставщик» обязуется поставить «Заказчику» товар для нужд ЦРР детского сада «Солнышко» пгт Стрижи в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к настоящему Контракту), а «Заказчик» обязуется принять товар и оплатить.

1.2. Наименование, количество товара предусмотрены Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту), которая является его неотъемлемой частью. Поставка товара строго по спецификации без замен на аналоги.

1.3. Настоящий Контракт заключен по результатам определения «Поставщика» способом «Осуществление закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя» п. 4 ч.1 ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ.

1.4. Срок поставки товара: в течение 4 рабочих дней после заключения контракта.

1.5. Место поставки товара: Кировская обл, Оричевский район, пгт Стрижи, ул. Комсомольская, д.6

2. Условия поставки

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в срок до « 11» августа 2025 г.

2.2. Передача товара осуществляется путем доставки товара транспортом Поставщика до склада Заказчика по адресу: Кировская обл., Оричевский район, пгт Стрижи, ул. Комсомольская, д. 6.

3. Стоимость контракта и порядок расчетов

3.1. Сумма настоящего контракта составляет _________________ руб коп. (____________________________), в том числе НДС ______________________________. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта и может быть изменена только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.2. Оплата товара производится в безналичной форме расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 календарных дней на основании счета (счета-фактуры) и подписанной Сторонами товарной накладной.

3.3. Стоимость тары, упаковки и маркировки входит в стоимость продукции по настоящему контракту.

3.4. При изменении количества товара в соответствии с п. 1.2. настоящего контракта изменяется цена контракта пропорционально изменяемому количеству товара, но не более чем на десять процентов цены контракта в соответствии с требованиями пп. б п. 1 ч. 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Обязанности и права сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить товар в соответствии с условиями настоящего контракта. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям стандартов на данный вид товара, и должен быть надлежащим образом маркирован. Качество и комплектность поставляемых товаров должны соответствовать ГОСТу, техническим требованиям и подтверждаться сертификатом качества.

4.1.2. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара техническим условиям при его использовании и хранении и несет все расходы по замене или ремонту дефектного товара, выявленным Заказчиком в течение гарантийного срока — 12 месяцев с момента поставки.

4.1.3. Поставщик имеет право по согласованию с Заказчиком досрочно отгрузить товар.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Принять поставленный товар.

4.2.2. Оплатить товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт, при нарушении Поставщиком сроков поставки продукции более чем на 3 дней, о чем Заказчик письменно извещает Поставщика за 3 дня до даты расторжения контракта.

5. Порядок приемки товара

5.1. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется во время передачи товара Заказчику и в течение 10 дней с момента получения товара.

5.2. В случае выявления несоответствия поставляемого товара условиям настоящего контракта, Заказчик в письменной форме уведомляет об этом Поставщика, составляет акт о выявленных недостатках и направляет его Поставщику. Поставщик обязан в течение 10 дней с момента получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

6. Ответственность сторон

6.1. Поставщик и Заказчик за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, несут ответственность в виде пени и штрафов, определяемых в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

6.2. Поставщик уплачивает Заказчику пени (штрафы) в случаях:

6.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

6.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы – 1000 (Одна тысяча) рублей.

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы – 1000 (Одна тысяча) рублей.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.9. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в 5-дневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по контракту. Достаточным подтверждением возникновения обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти/управления Российской Федерации.

6.10. Сторона, несвоевременно направившая извещение, предусмотренное в п. 6.9 контракта, возмещает другой Стороне понесенные последней убытки.

6.11. В случаях наступления обстоятельств, указанных в п. 6.8 контракта, срок выполнения Стороной обязательств по контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

6.12. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе поставки товара, отвечает Поставщик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.13. Риск случайного повреждения (порчи) или гибели товара лежит на Поставщике до момента исполнения им своего обязательства по поставке.

7. Прочие условия.

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

7.2. Все споры и разногласия по исполнению настоящего контракта или в связи с ним разрешаются сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия - в Арбитражном суде Кировской области. В вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.3. Настоящий контракт может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, в одностороннем порядке или по решению суда в соответствии с действующим законодательством и настоящим контрактом. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены письменным соглашением сторон.

7.4. При изменении адресов, реквизитов Сторон (наименование, адрес, обслуживающий банк и т.п.), а также в случае реорганизации или ликвидации, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об этом в 10 дневный срок после их осуществления.

7.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к контракту

от _____________ № ____

- Посмотреть таблицу с данными

Всего наименований на сумму______________(_______________________________________________)

*** Поставка товара строго по спецификации без замен на аналоги в течение четырёх рабочих дней после подписания контракта . Аналоги приниматься не будут !!!!

- Посмотреть таблицу с данными