Тендер - Набор моющих и чистящих средств №318918524

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть24 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Тех.задание_3_кв.2025xx

Приложение №1 к документации

Техническое задание

на поставку хозяйственных товаров для Министерства здравоохранения Республики Татарстан

1. Предмет государственного контракта: поставка хозяйственных товаров для Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

2. Наименование государственного заказчика: Министерство Здравоохранения Республики Татарстан.

3. Срок оказания услуг: со дня заключения договора в течение 10 календарных дней

4. Место оказания услуг: по месту нахождения помещения исполнителя. Место получения и доставки хозяйственных товаров - РТ,

г. Казань, ул. Бутлерова д.40/11; Министерство Здравоохранения РТ.

5. Начальная (максимальная) цена контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей

6. Источник финансирования: Бюджет Республики Татарстан.

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора_моющие_средстваxx

Договор №

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0026___▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Казань « » 2025 г.

Министерство здравоохранения Республики Татарстан, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________ , действующего на основании ____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» и __________________, в лице ___________________________, действующего на основании ____________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 «Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и по итогам запроса доставки в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru (протокол № ______________), заключили настоящее соглашение, далее именуемое «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик обязуется поставить моющие и чистящие средства (далее – Товар), на основании п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1.2. Поставщик поставляет Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью данного договора (далее - Договор).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счет, по адресу Министерство здравоохранения РТ, г. Казань, ул. Бутлерова, д.40/11. (далее – Место доставки).

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом по другим договорам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

1.5 Срок поставки Товара со дня заключения договора в течение 10 календарных дней.

2.Цена договора. Условия и порядок расчетов

2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Договора [1] , составляет ______________ ( ______ руб. __ коп.), в том числе НДС ___ % ___ руб ____ коп (_____________ руб _____ коп). (если НДС не облагается, указать основание.).

В случае если договор будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

2.3. Источник финансирования: средства бюджета Республики Татарстан.

2.4. Цена на Товар включает в себя стоимость товаров, тары, упаковки, маркировки, регистрацию, декларирование, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, а также все расходы на перевозку, разгрузочные, погрузочные и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Татарстан.

Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора.

2.5. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.6. Заказчик обязуется оплатить стоимость Товара после подписания Заказчиком документа о приемке в течение 10 (десяти) рабочих дней, со дня подписания Товарной накладной. Документом о приемке считается - товарная накладная, Акт приема-передачи Товара и счет и/или счет-фактура (в соответствии со ст. 169 Налогового Кодекса РФ счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товаров).

2.7. По инициативе любой из сторон, между ними производится сверка взаиморасчетов, с составлением соответствующего акта сверки взаиморасчетов (далее-акт сверки). Для этого инициатор сверки направляет в адрес другой стороны, подписанный со своей стороны акт сверки, который получившая сторона обязана подписать в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения и возвратить инициатору сверки, а в случае наличия разногласий, мотивированный отказ от подписания. Акт сверки, подписанный сторонами без разногласий, расценивается ими как доказательство поставки Товара и произведенной оплаты.

2.8. На всех документах, перечисленных в пункте 2.6 Договора, обязательно должны быть указаны наименование Заказчика и Поставщика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.

2.9. Стороны установили, что обмен и передача документов о приемке (акт сдачи-приемки товара, товарные накладные, счета-фактуры и другие) могут быть осуществлены посредством системы электронных счетов-фактур в сфере закупок Республики Татарстан (адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: sedogkz.zakupki.tatar). Направление таких документов, подписанных электронной подписью с использованием программно-аппаратных средств, приравнивается к собственноручно подписанным документам и является юридически значимым действием.

3. Качество товара

3.1. Качество Товара должно:

-подтверждаться документами качества, оформленными в установленном порядке и необходимыми по действующему законодательству, нормативным правовым актам Российской Федерации (копии сертификатов соответствия и другие документы качества, которые должны быть обязательны в соответствии с требованиями нормативных правовых документов РФ на поставляемый Товар, в том числе документы, подтверждающие страну происхождения Товара),

- документы качества подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара.

3.2. В случае обнаружения несоответствия поставленного Товара Спецификации или ненадлежащего качества (включая скрытые дефекты), составляется двухсторонний акт об обнаружении несоответствия и/или с описанием брака и наименованием бракованной продукции, согласно Спецификации.

3.3. Поставщик устраняет недостатки, в течение срока, определенного Сторонами в Акте, срок которого начинается с момента его оформления (п.3.4 настоящего Договора), не превышающего 10 (десять) рабочих дней, в одной из следующих форм:

- возмещение стоимости дефектного и/или недопоставленного Товара;

- замена на аналогичный либо равноценный Товар;

- допоставка.

3.4. Сроки устранения недостатков Товара варьируются в зависимости от причины их возникновения. Поставщик обязан принять все необходимые меры по их устранению в кратчайшие возможные сроки, не превышающие 10 (десять) рабочих дней. Срок устранения недостатков не превышает 30 календарных дней в случае необходимости заказа нового Товара на заводе-изготовителе.

4. Порядок, сроки и условия поставки и приемки товара. Переход права собственности на Товар

4.1. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика в сроки, указанные в заказе-спецификации. Поставка включает в себя доставку Товара, а также разгрузочные, погрузочные, такелажные работы.

4.2. Изменение срока поставки возможно по письменному соглашению между Поставщиком и Заказчиком.

4.3. Порядок передачи Товара:

4.3.1. Поставщик обязан поставить Заказчику Товар с приложением соответствующих документов, относящихся к Товару, в объеме и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

При поставке Товара Поставщик представляет следующую документацию:

а) товарную накладную, оформленную в установленном порядке;

б) Акт приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору) в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика, один экземпляр для Поставщика);

в) копию документа, подтверждающего соответствие Товара (сертификат соответствия), выданного уполномоченными органами (организациями).

4.3.2. Приемка Товара производится Заказчиком или его доверенным лицом. Заказчик (доверенное лицо) обеспечивает приемку поставленного Товара, а также отдельных этапов поставки, по количеству и качеству в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан, инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству от 15.06.1965г. № П-6 и инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству от 25.04.1966г. № П-7. Прием Товара производится в течение 3(трех) рабочих дней с момента поставки Товара.

Товар считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком:

- по количеству – согласно количеству грузовых мест, указанных в товаросопроводительных документах;

- по качеству – согласно качеству, согласованному Сторонами в настоящем Договоре и качеству, указанному в документах качества в соответствии с требованиями нормативных правовых документов РФ на поставляемый Товар;

- по комплектности – на основании сверки номенклатуры, указанной в спецификации (Приложение №1) и номенклатуры фактически исполненной поставки.

4.3.3. Передача Товара подтверждается подписанием товарной накладной между Заказчиком и Поставщиком, в 2-х экземплярах, один из которых остается у Заказчика, другой остается у Поставщика.

4.3.4 Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности производится с составлением и подписанием Акта приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору) в соответствии с законодательством.

4.3.5 Днем поставки Товара считается день подписания Заказчиком и Поставщиком Акта приема-передачи Товара.

4.3.6 Право собственности на Товар прекращается у Поставщика с момента подписания товарных накладных, Акта приема-передачи Товара.

4.4. Обязательства Поставщика по настоящему Договору, считаются исполненными с момента предоставления Заказчику документов, подтверждающих факт поставки товара (товарная накладная, Акт приема-передачи) и документов на оплату (счет и/или счет-фактура). Указанные документы предоставляются посредствам системы электронных счетов-фактур в сфере закупок Республики Татарстан, либо на бумажном носителе, с оформлением листа приема-передачи, не позднее 5 дней с момента осуществления поставки товара.

4.5. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного, не соответствующего спецификации к Договору товара несет Поставщик.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. передавать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию;

5.1.2. производить оплату поставленного в порядке и в сроки, определенные настоящим Договором;

5.1.3. исполнять надлежащим образом условия настоящего Договора.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. требовать от Поставщика полное и своевременное исполнение обязательств по Договору;

5.2.2. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора;

5.2.3. в любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе выполнения Договора;

5.2.4. в случае невыполнения условия о передаче названных в п.4.3.1 настоящего Договора документов, заказчик вправе отказаться от приема Товара;

5.2.5. привлекать экспертов, экспертные организации для участия в приеме Товара;

5.3. Поставщик обязан:

5.3.1. произвести поставку Товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами согласно Спецификации (Приложение №1) и в сроки, указанные в п.4.1. настоящего Договора;

5.3.2. поставить Товар в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении, а также с наличием соответствующей Федеральному законодательству маркировки и аннотаций на русском языке;

5.3.3. обеспечить соответствие качества поставляемого Товара п.3 настоящего Договора;

5.3.4. заменить некачественный Товар, признанный таковым в установленном порядке;

5.3.5. передать Заказчику надлежаще оформленные документы: товарные накладные; счета-фактуры; акты приема-передачи в сроки, предусмотренные настоящим Договором;

5.3.6. передать Заказчику всю необходимую документацию на поставляемый Товар, в том числе документы, предусмотренные п.4.3.1 настоящего Договора;

5.3.7. своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты исполнения своих обязательств, предусмотренные Договором;

5.3.8. незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору;

5.4.Поставщик вправе:

5.4.1.требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором

5.4.2.требовать надлежащего выполнения обязательств Заказчиком по настоящему Договору.

5.4.3. использовать закупочный модуль Агрегатора функций «Биржевая площадка» - bp.zakazrf.ru для приобретения продукции, необходимой для исполнения настоящего договора (постановление Кабинета Министров РТ от 04.05.2019 № 377).

5.5. Поставщик гарантирует обеспечение отсутствия недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление РФ № 1042) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 10 процентов цены договора (этапа).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы 1000 рублей.

6.4 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы 1000 рублей.

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 1000 рублей.

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.10. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по настоящему договору.

6.11. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны по настоящему договору от ответственности за его нарушение.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 (Десяти) дней известить другую Сторону о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных государственных органов места, где наступили данные обстоятельства.

По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

8. Уведомления и извещения

Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Договором, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, по телексу, телефаксу с последующим предоставлением оригинала по почте или курьером по месту нахождения Сторон или иным адресам, указанным Сторонами.

Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

Любое извещение или уведомление, направленное телексом или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки телекса или телефакса.

Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего юридического адреса и других реквизитов не позднее пяти дней с даты их изменения.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Стороны прилагают все усилия для достижения взаимовыгодной договоренности.

9.2. В случае, если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Республики Татарстан.

10. Действие договора

Настоящий Договор вступает в силу и считается заключенным с момента его подписания на бумажном носителе и действует до 31.12.2025, а по расчетам до полного его исполнения.

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны, надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

Расторжение Договора осуществляется в порядке установленным законодательством Российской Федерации.

11. Заключительные положения

11.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

11.2. Если какое-либо из положений настоящего договора становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

В случае необходимости Стороны договариваются о замене недействительного положения положением, позволяющим достичь сходного экономического результата.

11.3. Настоящий договор составлен на бумажном носителе, подписан обеими сторонами в 3х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

12. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору

№ _________ от «__»________2025 г.

УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО:

Заказчик: _______________ ___________ Поставщик: ____________________ _________

ЗАКАЗ-СПЕЦИФИКАЦИЯ

к договору № __________ от ______________г.

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: рублей

Приложение № 2

к договору

№ _________ от «__»________2025 г.

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПО ДОГОВОРУ

ОТ "__" __________ 20__ г. N ____

«Поставщик» _____________________________________________________________,

(наименование организации)

в лице ____________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________________________, с одной стороны,

«Заказчик», в лице ______________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар согласно Спецификации (Приложение № ____к договору:

_________________________________________________________________________________

(наименование Товара)

Стоимость поставленного Товара составляет:

________________________________________________________________________________

(сумма поставленного Товара)

Соответствие принятого Товара Спецификации к договору подтверждаю.

Приемка Товара произведена следующим образом:

а) проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение N 1 к Договору);

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений, оригинальной упаковки Оборудования;

г) проверка наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: документа подтверждающего соответствие;

д) проверка комплектности и целостности поставленного Товара.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

1. Товарная Накладная в 2-х экз. от "__" __________ 20__ г. N ____;

2. Копия документа о соответствии (сертификат соответствия) от "__" ____ 20__ г. N ____;

Заказчик несет полную материальную ответственность за принятый Товар.

С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

- Посмотреть таблицу с данными

в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта ↑

Шаблон_декларации

Приложение № 3

к договору от ______________№ __________

ДЕКЛАРАЦИЯ

о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 – 11 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «_______» (далее – Участник закупки) подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3-11 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

требованию о непроведении ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

требованию о неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

требованию об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

требованию об отсутствии у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

участник закупки в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

требование об отсутствии обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
7.1) участник закупки не является иностранным агентом;

требованию об отсутствии у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор ______________________________________ Ф.И.О.

м.п. (при наличии)