Тендер - Мыло жидкое для мытья посулы, дозаторы для мыла и сода №302548708

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть08  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиКОНТРАКТ_мыло,_дозаторы,_сода

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _________

г. Омск " " 2025 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области» (ФКУ ИК-6 УФСИН России по Омской области), именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, в лице начальника Полькина Максима Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и , именуемый в дальнейшем Поставщик, действующий на основании , с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 93 №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п. 7 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.04.2018 № 824-р «О создании Единого Агрегатора Торговли, заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем

Предмет Контракта

Поставщик обязуется передать Государственному заказчику мыло жидкое для мытья посуды, дозаторы для мыла и сода для ДОЛ «Зарница» (далее – товар), в наименовании, количестве, ассортименте и по цене, согласно спецификации (приложение № 1 к настоящему контракту), по адресу и в сроки, предусмотренные разделом 6 настоящего контракта, а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату товара согласно условиям Контракта.

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязуется:

2.1.1. Осуществлять контроль за обеспечением Поставщиком поставок товара в соответствии с Контрактом.

2.1.2. Обеспечить приемку товара.

2.1.3. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.

2.1.4. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных без замечаний универсальных передаточных документов или товарных накладных.

2.1.5. Проводить экспертизы для проверки предоставленных Поставщиком результатов, в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

2.2. Государственный заказчик имеет право:

2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

2.2.2. В ходе приемки товара, привлекать экспертов, в том числе независимых, выбор которых осуществляется в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации для оценки (экспертизы) показателей качества и безопасности товара, установленных в нормативных и технических документах, и в настоящем Контракте.

2.2.3. Требовать замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Контракте.

2.2.4. Отказаться от исполнения Контракта, потребовать возмещения убытков в случае нарушения Поставщиком условий Контракта о сроках поставки и качестве товара.

2.2.5. Взыскивать пеню и штраф, а также требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 8 Контракта.

2.2.6. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков в случае расторжения Контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. В письменной или устной форме известить Государственного заказчика о готовности товара к поставке.

2.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

2.3.3. Передать товар по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных и технических документах, в количестве, предусмотренном настоящим Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.4. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 6 Контракта.

2.3.5. Передать товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 5.3. Контракта.

2.3.6. Передать Государственному заказчику платежные и иные документы в порядке и на условиях, установленных разделом 5 Контракта.

2.3.7. Производить замену некачественного Товара, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 7 Контракта.

2.3.8. Поставщик соответствует единым требованиям, установленным в соответствии с законом Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнения работ, оказания услуг, являющихся объектом закупки (в соответствии с ч.1 ст. 31 № 44-ФЗ).

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату за поставленный товар в соответствии с условиями Контракта.

Цена и порядок расчетов

Цена Контракта составляет ___________ (_____________) рублей _____ копеек, в том числе НДС ____% (если НДС не облагается, указать основания (п._______ст.________НК РФ)).

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения, за исключением случаев, установленных ст. 34 и ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. Оплата производится за счет средств федерального бюджета. Цена Контракта включает общую стоимость всего Товара, а также погрузочных работ, всех расходов по поставке до места назначения Государственного заказчика, транспортных расходов, страхованию, предусмотренные законодательством Российской Федерации налоги, сборы и платежи, а также другие дополнительные расходы, связанные с отгрузкой товара, а также стоимость тары и упаковочных материалов.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

При заключении и исполнении настоящего Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона № 44-ФЗ.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных настоящим Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

3.2. Оплата поставляемого Товара производится Государственным заказчиком в российских рублях, в форме безналичного расчета, платежными поручениями путем перечисления денежных средств, выделяемых из средств федерального бюджета, на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 13 Контракта, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания документа о приемке товара Государственным заказчиком и предоставления Поставщиком к оплате счета, универсально-передаточного документа (УПД), либо счет-фактуры и подписанной товарной накладной, оформленных в установленном законом порядке в двух экземплярах.

3.4. Источник финансирования – федеральный бюджет.

3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), установленного настоящим контрактом. При этом оплата по контракту осуществляется на основании универсально-передаточного документа, товарной накладной (ТОРГ-12), в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащих взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по контракту.

3.6. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.7. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

• В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии Заказчику, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии Стороны вправе изменить по соглашению Сторон размер и (или) сроки оплаты и (или) объем поставляемого товара. [1]
• Предусмотрена возможность формировать и подписывать документы о приёмке товара, работы (ее результатов), услуги, отдельных этапов исполнения контракта в виде электронного документа в единой информационной системе в сфере закупок.

Требования к поставляемому товару

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара. Поставляемый товар должен быть выпущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Товар должен иметь маркировки, наклейки, лицензионные и авторские знаки, в случаях, определяемых действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Поставщик должен вместе с Товаром передать все необходимые документы (сертификат качества (декларацию). Товар должен отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических спецификаций, установленных действующим законодательством Российской Федерации для данного вида товара.

4.3. Если Товар окажется не соответствующим сертификатам качества, а также условиям настоящего Контракта, Государственный Заказчик вправе отказаться от принятия Товара.

4.4. Упаковка поставляемых товаров должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность товара от всякого рода повреждений и коррозии при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

4.6. Тара и упаковка не подлежит возврату, залог за тару и упаковку не взыскивается, их стоимость включена в цену Контракта.

4.7. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

4.8. Маркировка должна быть четкой, средства для маркировки не должны влиять на показатели качества товара и должны быть изготовлены из материалов, безопасных для контакта с человеком. Дата изготовления товара (срок годности) должна быть отчетливо видна на упаковке товара, либо быть отражена в товаросопроводительных документах.

5. Качество и безопасность товара, порядок приемки

5.1. Каждая партия Товара должна сопровождаться комплектом документов:

- счет;

- универсальный передаточный документ, либо счет - фактурой и товарной накладной, оформленной в 2-х экземплярах с печатью Поставщика;

- сертификат (декларация) о соответствии;

- документ, подтверждающий качество поставляемого товара (удостоверение качества).

5.2. Для проверки соответствия поставляемого товара по качеству и количеству условиям Контракта Государственный заказчик обязан провести своими силами экспертизу. Экспертиза может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. По решению Государственного заказчика для приемки результатов исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия.

5.3. В случае проведения экспертизы Государственным заказчиком собственными силами срок проведения экспертизы не должен превышать 10 (десять) дней.

5.4. В случае привлечения Государственным заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного товара приемочная комиссия (в случае создания приемочной комиссии) должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения

5.5. Приемка поставленного товара, а также оформление результатов такой приемки осуществляется в следующем порядке и в сроки:

5.5.1. Государственный заказчик осуществляет приемку поставленного товара в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня поставки товара и предоставления документов, предусмотренных пунктом 5.1. Контракта.

Результат приемки поставленного товара в этот же срок отражается в документе о приёмке товара.

5.5.2. При приемке поставленного товара по количеству Государственный заказчик проверяет соответствие количества поставленного товара количеству товара, указанному в документе о приёмке, Контракте.

5.5.3. При приемке поставленного товара по качеству Государственный заказчик осматривает поставленный товар и проверяет надлежащий вид товара, упаковку, маркировку, а также соответствие характеристик поставленного товара характеристикам товара, указанным в Контракте, документах, подтверждающих качество товара.

5.5.4. При наличии замечаний по качеству и (или) количеству поставленного товара Государственный заказчик делает отметку в документе о приёмке товара.

5.5.5. При отсутствии замечаний к поставленному товару Государственный заказчик в срок, установленный пунктом 5.5.1 Контракта, подписывает документ о приёмке товара (в случае создания приемочной комиссии документ о приёмке товара подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Государственным заказчиком).

5.6. Государственный заказчик вправе:

5.6.1. Не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия этого товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого товара и устранено Поставщиком.

5.6.2. Отказаться от приемки поставленного товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования поставленного товара по назначению и не могут быть устранены Поставщиком, о чем в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения документа о приемке товара от Поставщика, направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ с приложением документа о приёмке товара и перечня выявленных недостатков, являющегося неотъемлемой частью такого документа.

5.7. В случае выявления несоответствия товара требованиям по качеству, Поставщик обязан в течение 2 (Двух) дней со дня получения мотивированного отказа от Государственного заказчика вывезти за свой счет (включая дополнительные расходы) со склада Государственного заказчика поставленный некачественный товар, заменив его на качественный в течение 10 (Десяти) рабочих дней при условии соблюдения сроков поставки по каждой партии соответственно. При этом все расходы, связанные с устранением выявленных замечаний, возлагаются на Поставщика.

5.8. В случае несогласия Поставщика с результатами экспертиз (проверок, исследований) определения качества товара, проведенных Государственным Заказчиком, дополнительные или повторные экспертизы (проверки, исследования) товара проводятся за счет Поставщика.

5.9. Моментом исполнения обязательств по факту приемке товара считается дата подписания Сторонами (или их представителями) универсального передаточного документа либо товарной накладной.

5.10. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве товара Поставщик обязан возместить Государственному заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения сроков поставки товара и поставки (передачи) товара ненадлежащего качества. Требование Государственного заказчика о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки товара или поставки (передачи) товара ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования Государственного заказчика.

5.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара в соответствии с пунктом 5.9. Контракта.

5.12. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента исполнения обязательств по факту приемке товара в соответствии с пунктом 3.11. Контракта.

Срок и порядок поставки

Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу: Российская Федерация, Омская область, д. Подгородка, ул. Кедровая, д. 1.

Поставка товара осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней после заключения государственного контракта.

Датой поставки товара считается дата подписания Сторонами (или их представителями) без замечаний универсального передаточного документа, либо товарной накладной.

Гарантия качества

7.1. Поставщик гарантирует: соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

7.2. Поставщик осуществляет безвозмездную замену Товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий требованиям Контракта.

7.3. При поставке Товара не надлежащего качества Государственный заказчик имеет право предъявить Поставщику требования о замене данного Товара соответствующего качества.

7.4. Срок устранения недостатков или замены товара 10 (десять) дней с момента уведомления Поставщика об обнаруженных дефектах.

7.5. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества, оплачиваются за счет Поставщика.

Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

8.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных государственным контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее - Постановление Правительства РФ №1042) и составляет:

8.5.1. В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства РФ №1042:

а) 10 процентов цены настоящего контракта (этапа) в случае, если цена настоящего контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

8.5.2. В соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства РФ №1042:

1) в случае, если цена настоящего контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена настоящего контракта не превышает 3 млн. рублей;

2) в случае, если цена настоящего контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

а) 10 процентов цены настоящего контракта, если цена настоящего контракта не превышает 3 млн. рублей.

• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с пунктом 6 Правил и составляет:

а) 1000 рублей, если цена настоящего контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.7. Реквизиты для перечисления Поставщиком размера неустойки (штрафа, пени):

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

УФК по Омской области (ФКУ ИК-6 УФСИН России по Омской области л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть43 80)

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК БАНКА РОССИИ//УФК по Омской области г. Омск

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа: Перечисление денежных взысканий (штраф, пени, неустойки) по государственному контракту от ______г. №______».

8.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.9. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

8.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с пунктом 9 Постановления Правительства РФ №1042 и составляет:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

8.11. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

8.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.14. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

8.15. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления неустоек (штрафов, пеней), чем порядок, предусмотренный настоящими контрактом, размер такой неустойки (штрафа, пени) и порядок ее начисления устанавливается согласно размеру и порядку, предусмотренному соответствующим законодательством Российской Федерации.

Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если неисполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами (стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, пожары, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки персонала, война и военные действия).

9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему контракту в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.

9.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, то каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего контракта. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

10. Изменение, расторжение контракта

10.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

10.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном частями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

10.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий контракт другой стороне, не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего контракта.

Порядок урегулирования споров

11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путём переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты её получения.

11.3. Государственный заказчик вправе заявлять Исполнителю претензии по вопросам, связанным с неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта.

11.4. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

11.5. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом по месту нахождения истца в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Прочие условия

12.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.2. Во всём, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.3. Государственный контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения своих обязательств каждой из Сторон, но в любом случае до 30.12.2025.

12.4. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – спецификация товара.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик

Адрес юридический:

Адрес почтовый:

Тел

E -mail:

Банковские реквизиты:

ИНН

КПП

ОГРН

р/с

к/с

БИК

"Государственный заказчик"

Начальник

____________________ М.А. Полькин

М.П.

"Поставщик"

__________________ (ФИО)

М.П.

Приложение № 1

к Государственному контракту № ____ от «____» ____2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

В случае если настоящий Контракт не подлежит оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, данный пункт настоящего Контракта не применяется. ↑