Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Поставка газов технических №271106161

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• Договор.doc
• ТЗ.docx

По техническим вопросам:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Осадчук Дмитрий Николаевич

Приложение №2

к заявке на размещение заказа

от ____________ № ___________

на поставку Газов технических

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

- Посмотреть таблицу с данными

Правильность и полноту технического задания подтверждаю и утверждаю:

Руководитель подразделения-заказчика ___________________ С.Б, Шепелев

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Н. Новгород « » 20___ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»), в лице заместителя директора филиала РФЯЦ – ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е.Седакова» по экономике и финансам – директора департамента экономики и финансового контроллинга Люсова Сергея Николаевича действующего на основании доверенности от 22.12.2023 № 2036/235д, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и __________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице__________, действующего на основании _________с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика газы технические (далее – Продукция), согласно Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик принять и оплатить ее в сроки, установленные настоящим договором.

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

2.1. Поставка Продукции по настоящему Договору осуществляется поставщиком на условиях DDP (ИНКОТЕРМС 2010) с разгрузкой с транспортного средства по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 47.

2.2. Поставка Продукции осуществляется партиями в течении 2 рабочих дней с момента направления письменной заявки Заказчиком. Отсчет срока начинается с даты указанной на официальном бланке Заказчика. Допускается досрочная поставка Продукции по согласованию с Заказчиком.

2.3. Право собственности на передаваемую продукцию переходит от Поставщика к Заказчику с момента фактического получения продукции и подписания товарной накладной, унифицированной формы ТОРГ-12, либо УПД.

2.4. Поставщик гарантирует поставку продукции в таре завода-изготовителя, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке. Поставщик несет ответственность за повреждение или порчу продукции из-за ненадлежащей тары и в этом случае обязан заменить Продукцию, за свой счет.

2.5. При поставке продукции Поставщик предоставляет Заказчику документы о сертификации продукции (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, паспорта безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия, паспорт качества и т.д.)

2.6. Поставщик обязан в момент отгрузки (передачи) каждой партии продукции передать Заказчику счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями НК РФ, Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 №1137, в одном экземпляре и товарную накладную унифицированной формы Торг-12 в двух экземплярах, либо универсальный передаточный документ (УПД) в двух экземплярах, оформленный в соответствии с письмом ФНС России от 21.10.2013 №ММВ-20-3/96@, на сумму поставленной партии продукции. В случае невозможности предоставления этих документов в указанный выше срок, Поставщик направляет их Заказчику по факсу или электронной почте в течение одного рабочего дня с момента отгрузки (передачи) продукции, с последующим предоставлением оригиналов в течение 5 рабочих дней. При несоблюдении указанного условия Поставщик возмещает Заказчику сумму не принятого к вычету НДС.

В счете-фактуре, товарной накладной, УПД, Поставщик обязан указывать следующие реквизиты:

- в строке «Плательщик», «Покупатель» - ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», адрес▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Нижегородская обл., г. Саров, пр. Мира д. 37, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- в строке «Грузополучатель» - Филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики «Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова», адрес▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, 47».

- в товарной накладной в строке «Грузополучатель», «Плательщик» банковские реквизиты указывать согласно пункту договора «Реквизиты сторон».

3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Сумма Договора составляет _________ руб. (____________) _______ копеек, в т.ч НДС 20% – ________ руб. (___________) ________ копеек, согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1). В стоимость договора входит стоимость доставки продукции до склада Заказчика, стоимость маркировки, таможенных, налоговых и иных обязательных платежей.

3.2. Для победителей, НЕ являющегося субъектом МСП:

Оплата продукции за каждую партию по настоящему договору производится в рублях РФ согласно выставленному счету, в течение 15 календарных дней после получения продукции, прохождения входного контроля и подписания товарной накладной ТОРГ-12, либо УПД.

Для победителей, являющегося субъектом МСП:

Оплата продукции за каждую партию по настоящему договору производится в рублях РФ согласно выставленному счету, в течение 7 рабочих дней после получения продукции, прохождения входного контроля и подписания товарной накладной ТОРГ-12, либо УПД.

3.3. Стороны проводят Акт сверки взаиморасчетов по выполненным обязательствам по форме, указанной в приложении № 2 к договору.

4. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

4.1. Качество продукции должно соответствовать требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ и сертификату качества, паспорту качества завода изготовителя, предоставляемому вместе с продукцией. Срок годности продукции устанавливается в соответствии с гарантией завода-изготовителя, и должен составлять на момент поставки не менее 2/3 от общего гарантийного срока годности установленного производителем. В случае ухудшения качества продукции во время гарантийного периода Поставщик обязуется произвести её замену в течение 2 рабочих дней с момента уведомления, либо возместить Заказчику её стоимость. Срок годности в случае замены продукции будет исчисляться заново. Все расходы по замене некачественной продукции несет Поставщик.

4.2. Приемка продукции по количеству и качеству производится Заказчиком в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65г. № П. 6 и Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража от 25.04.66г.№ П. 7 в действующих редакциях.

4.3. В случае поставки продукции не соответствующей по качеству и количеству указанному в заявке Поставщик обязуется в течение 2 рабочих дней с момента уведомления произвести замену некачественной продукции на качественную, а также осуществить допоставку недостающей продукции за свой счет.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором.

5.2. В случае нарушения сроков поставки, указанных в пункте 2.2 настоящего Договора, Поставщик за каждый день просрочки выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленной в срок продукции.

5.3. В случае поставки некомплектной продукции, продукции ненадлежащего качества, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от стоимости некомплектной, некачественной продукции.

5.4. Уплата неустойки в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

5.5. За каждый факт неисполнения условий договора, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от суммы договора.

5.6. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению сторон, в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.

6. ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажорных обстоятельств).

К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнения, землетрясения, эпидемии, взрыв и другие стихийные бедствия, а также война или военные действия, запреты и моратории Правительства и органов власти. Данные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующим актом Торговой промышленной палаты. Срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия действуют на протяжении 3-х месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут. В этом случае Поставщик и Заказчик составляют Акт сверки взаиморасчетов по выполненным обязательствам в течении 20 календарных дней.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. При заключении договора поставки на основании поручения Председателя Правительства РФ от 28.12.2011 г. № ВП-П▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПоставщик передает Заказчику данные по всей цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров.

7.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика переданные Заказчику (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

7.3. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копии подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

7.4. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях заинтересованных лиц или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

7.5. Поставщик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.6. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора и предъявления Заказчиком Поставщику требований о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

7.7. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Заказчика.

7.8. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями о оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

- выставленные Заказчиком и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

- выставленные Заказчиком и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству продукции по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции;

- судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушением сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

- судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Заказчика к качеству продукции по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции;

- подтвержденные судебными актами факты передачи Заказчику Поставщиком продукции по настоящему договору, нарушающие права третьих лиц;

- подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Заказчиком при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.2. Срок действия настоящего договора устанавливается от даты подписания договора и действует до 31 декабря 2024г.

8.3. Все споры и разногласия, связанные с исполнением сторонами настоящего договора решаются Арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством, с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 30 календарных дней с момента получения.

8.4. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа, заявитель вправе предъявить исковые требования в Арбитражный суд по адресу ответчика.

8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор может быть расторгнут:

9.1. По соглашению сторон;

9.2. В судебном порядке;

9.3. В одностороннем порядке в случае:

1) Установления недостоверности сведений предоставленных Поставщиком на этапе размещения заказа.

2) При нарушении Поставщиком существенных условий договора.

9.4. Расторжение Договора производится сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующее Приложения:

Спецификация (Приложение № 1), и Акт сверки взаиморасчетов (Приложение № 2).

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору №

от 20___г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Общая сумма договора составляет _________ руб. (____________) _______ копеек, в т.ч НДС 20% – ________ руб. (___________) ________ копеек.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Договору №

от « »________________

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______

г.__________________

«____»_______20___г.

Между сторона 1 и сторона 2

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «___»______20__г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271922186 мониторинг цен в электронной форме на Поставка лакокрасочных материалов	Анализ цен #271922186	См. док.	1 день 02.05.2024 15.05.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271105897 Поставка бытовой химии и хозяйственных товаров в 2024 г.	Малая закупка #271105897	487 139	срок истек 18.04.2024 23.04.2024
Тендер №271105881 Поставка жидких моющих средств	Малая закупка #271105881	30 695	срок истек 18.04.2024 22.04.2024
Тендер №271105712 ПОСТАВКА ТОВАРА (Средство дезинфицирующее), лот № 8 на 2 полугодие 2024 года (План график)	Не определен #271105712	210 532	230 дней 01.01.2024 31.12.2024
Тендер №271105560 АО "Нэфис Косметикс" объявляет тендер: Силикагель б/у	Не определен #271105560	200 000	срок истек 18.04.2024 23.04.2024
Тендер №271105520 Флаги; Наконечник капля; Подставка напольная (План график)	Не определен #271105520	124 864	230 дней 01.01.2024 31.12.2024

Тендеры из региона Саров

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271103471 Услуги композитора по созданию музыкального оформления драматического спектакля "Золотой петушок" (План график)	Не определен #271103471	106 000	230 дней 01.01.2024 31.12.2024
Тендер №271101228 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" объявляет тендер: Поставка газов технических	Анализ цен #271101228	См. док.	срок истек 18.04.2024 27.04.2024
Тендер №271100450 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ" объявляет тендер: Поставка газов технических	Анализ цен #271100450	См. док.	срок истек 18.04.2024 27.04.2024
Тендер №271093705 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" объявляет тендер: фильтр поглотитель ФПУ-200УБ	Анализ цен #271093705	См. док.	срок истек 18.04.2024 27.04.2024
Тендер №271093108 мониторинг цен в электронной форме на фильтр поглотитель ФПУ-200УБ	Анализ цен #271093108	См. док.	срок истек 18.04.2024 27.04.2024