Тендер - Материалы лако-красочные, пены, герметики и сопутствующие товары №269320650

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Договор_поставки_материалы_лако-красочные___пены_герметики_и_сопутствующие_товары. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____

- Посмотреть таблицу с данными

ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Крылова Сергея Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку товара согласно Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Спецификация содержит развернутое наименование, ассортимент, цену за единицу товара, количество и стоимость товаров.

Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет: ___________ (_____________________________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС _________ руб. ____ копеек (в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, слова «в том числе НДС» заменяются словами «НДС не облагается»).
2.2. Цена Договора включает в себя оплату налогов, сборов, хранение, доставку, разгрузку, гарантийные обязательства и другие обязательные платежи и расходы, предусмотренные при поставке товара, то есть является окончательной.
2.3. Оплата за Товар по настоящему Договору осуществляется по факту поставки товара, в течение 30 календарных дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной или универсального передаточного документа, путем безналичного расчета, перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.3.1.Стороны договорились, что документооборот по настоящему Договору может также осуществляться (включая, но не ограничиваясь, счета, счет-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг), акты сверки взаиморасчетов, универсально передаточные документы) в электронном виде с применением усиленной квалифицированной электронной подписи и с использованием системы электронного документооборота оператора электронного документооборота СКБ «Контур», обеспечивающего обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи.
2.4. Источник финансирования _________________________________________________________.

Порядок, условия поставки и приемки товара
3.1. Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика до местонахождения Заказчика.
3.2. Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара считается дата передачи товара Заказчику, что подтверждается товарной накладной и счет-фактурой или универсальным передаточным документом. Поставщик должен передать Заказчику все документы необходимые для реализации товара в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.3. Приемка товара по количеству и качеству производится Сторонами в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966.
- «О порядке приемки продукции производственно- технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965.
3.4. Заказчик вправе осуществлять приемку товара.
3.5. При поставке товара, который соответствует по качеству и количеству по факту приемки товара составляется товарная накладная или универсальный передаточный документ, подписывается уполномоченными на это лицами и скрепляется печатями Сторон.
3.6. Весь поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), в заводской упаковке, не имеющей повреждений.
3.7. Товар должен быть затарен и упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения его при перевозке и хранении.
3.8. При поставке товара Поставщик предоставляет все принадлежности, относящиеся к товару, товаросопроводительные документы, сертификат качества на товар, сертификат соответствия Госстандарта РФ, копия регистрационных удостоверений на изделия, предполагаемые к медицинскому применению на территории Российской Федерации.
3.9. В случае если поставленный товар не соответствует требованиям Договора по качеству и количеству, Заказчиком составляется мотивированный акт об отказе от приемки товара и устанавливается срок, в течение которого Поставщик должен заменить товар своими силами.
3.10. При обнаружении скрытых дефектов в течение гарантийного срока, Поставщик обязан в срок не более 3 дней произвести замену некачественного товара на качественный товар своими силами.
3.11. При поставке товара Поставщик должен предоставить всю документацию и руководство по эксплуатации на русском языке.
3.12. Срок поставки товара: в течение 10 рабочих дней (с понедельника по пятницу с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут) с даты заключения Договора.

Гарантия качества
4.1. Гарантийный срок на поставляемый по настоящему Договору товар соответствует технической документации на него. Если в технической документации на товар не указан гарантийный срок, то данный срок устанавливается продолжительностью 12 месяцев, с даты подписания Заказчиком товарной накладной или универсального передаточного документа.

Обязательства и права Сторон
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1.Принять товар, поставленный Поставщиком по количеству и качеству в порядке, предусмотренном Инструкциями, согласно пункту 3.3. настоящего Договора.
5.1.2.Произвести Поставщику оплату поставленного товара в порядке и в сроки, определенные настоящим Договором.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1.Требовать надлежащего выполнения обязательств Поставщиком по настоящему Договору.
5.2.2.В любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе выполнения Договора.
5.2.3.Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
5.3. Поставщик обязан:
5.3.1.Произвести поставку товара на условиях настоящего Договора.
5.3.2.Обеспечить соответствие поставки товара, действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующий его выпуск и транспортировку, на условиях, предусмотренных в разделе 3 настоящего Договора.
5.3.3. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.3.4. Передать Заказчику оригиналы: счёт, товарная накладная счет-фактура или универсальный передаточный документ, а также все необходимые и относящиеся к поставке товара документы, подписанные Поставщиком.
5.3.5. Участвовать в приемке-передаче товаров в соответствии с настоящим Договором.
5.3.6. Представить сертификаты соответствия товара, санитарно-эпидемиологические заключения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафа, пени).
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
6.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.6.Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.7. Размер штрафа по настоящему Договору устанавливается Заказчику и Поставщику в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017г. № 1042.
6.8. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по Договору.
6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
7.3. Если обстоятельства, указанные в п.7.1. настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Порядок разрешения споров
8.1. Все разногласия, возникшие в результате исполнения данного Договора, вытекающие из него или связанные с ним, должны быть, по возможности, урегулированы путём переговоров между Сторонами.
8.2. Претензия направляется по почте либо доставляется нарочно по адресу, указанному в Договоре, если новый адрес не сообщён в письменном виде.
8.3. Срок ответа на претензию – 10 дней с момента её получения. Ответ направляется по почте либо доставляется нарочно по адресу, указанному в Договора, если новый адрес не сообщён в письменном виде. Копия ответа отправляется немедленно по подписании по факсимильной связи. Срок ответа считается соблюдённым, если ответ отправлен по почте либо доставлен нарочно в 10-дневный срок.
8.4. В случае, если Стороны не пришли к соглашению, то споры будут решаться в Арбитражном суде Республики Татарстан.

Расторжение Договора
9.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
9.2. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из Сторон.
9.3. Нарушение договора поставки Поставщиком предполагается существенным в случаях:
- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;
- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
9.4. Нарушение договора поставки Покупателем предполагается существенным в случае:
- неоднократного нарушения сроков оплаты товаров.
9.5. Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением Сторон.

Срок действия Договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2024г., а в части принятых и неисполненных сторонами обязательств до их полного исполнения.

Прочие условия
11.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет Сторона – собственник соответствующего имущества, в соответствии с действующим законодательством.
11.2. Поставщик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий и судебных исков в случае нарушения Поставщиком патентных или авторских прав, а также неправомерного использования товарных знаков, торговой марки, названия, материалов и оборудования, используемых при исполнении Договора или в связи с ним.
11.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
11.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Поставщик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае прекращения деятельности Поставщика Стороной Договора является его правопреемник.

Приложения к настоящему Договору
12.1. Приложение №1 – Спецификация.
12.2. Все приложения, упомянутые в Договоре, являются его неотъемлемой частью.

Адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Договору поставки

№ _______ от «_____» ___________2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Всего наименований ____, на сумму ___________ (_____________________________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС _________ руб. ____ копеек (в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, слова «в том числе НДС» заменяются словами «НДС не облагается»).

- Посмотреть таблицу с данными