Тендер - Поставка жидкого и хозяйственного мыла №271482899

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение_ЗК_.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть99 Поставка жидкого и хозяйственного мыла — Закупка вх.№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/* ================================================== */ ..CardView span,nobr,.CardView .view .CardView .CardView .CardView .CardView .CardView h2{width:100%;background-color: #138696;padding: 2px 2px 2px 2px;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 12px;-: none;color: #ffffff;}.CardView h1{width:100%;-align:center;padding: 5px 5px 5px 5px; 18px;font-weight:bold;}.CardView .CardView table /* ================================================== */ ..CardViewBlank span,nobr,.CardViewBlank .view .CardViewBlank .CardViewBlank .CardViewBlank .CardViewBlank .CardViewBlank h2{background-color: #ffffff;padding: 2px 2px 2px 2px;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 12px;-: none;color: #000;}.CardViewBlank h1{width:100%;-align:center;padding: 5px 5px 5px 5px; 18px;font-weight:bold;}.CardViewBlank .CardViewBlank table /* ================================================== */ /* ================================================== */ table.reporttable table.reporttable table.reporttable table.reporttable TR.stat_table.reporttable TR.stat_hover_TR.noborder TR.center TR.green TR.red TR.yellow .FIELDSET.GroupBox /*▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть---*/ table.grid-tabletable.grid-table-editable table.grid-table-editable table.grid-table-editable TR.stat_table.grid-table-editable TR.stat_hover_table.grid-table-editable TD>input[type='']:firsttable.grid-table-editable TD>/*▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть---*/ /*▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть---*/ table.grid-tabletable.grid-table-view table.grid-table-view table.grid-table-view TR.stat_table.grid-table-view TR.stat_hover_/*▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть---*/ /*▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть---*/ table.grid-tabletable.grid-table-printedit table.grid-table-printedit table.grid-table-printedit TR.stat_table.grid-table-printedit TR.stat_hover_table.grid-table-printedit TD > input[type='']:firsttable.grid-table-printedit TD > /*▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть---*/ /*▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть---*/ table.detailstable.details-table table.details-table table.details-table table.details-table TD:firsttable.details-table TD>input[type='']:firsttable.details-table TD>table.details-table TD>/*▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть---*/ /*===========================================*/ .view.view-form span,nobr,.view-form .view-form .view-form h2{width:100%;background-color: #138696;padding: 2px 2px 2px 2px;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 12px;-: none;color: #ffffff;margin-bottom:4px;}.view-form h1{width:100%;-align:center;padding: 5px 5px 5px 5px; 18px;font-weight:bold;}.view-form .view-form table /*===========================================*/ .viewtable.clear table.clear /*▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-----*/ Поставка жидкого и хозяйственного мыла — Закупка вх.№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Основной этапОбщие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиСведения об организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная организация - Посмотреть таблицу с даннымиЭтапы проведения закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОсновная часть закупки - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с даннымиОбщие сведения о предмете договора - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о заказчике(ах), подписывающем(их) договор - Посмотреть таблицу с даннымиПеречень запасных частей к технике, к оборудованию, услуг и (или) работ - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиРасширенные поля в заявках на участие - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о предоставляемой документации - Посмотреть таблицу с даннымиДокументация о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиСкачать все документы Расширенные поля шаблона № 1 - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_2_к_Извещению._Техническая_часть

Приложение № 2 к извещению запроса котировок в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: Поставка жидкого и хозяйственного мыла

Срок исполнения договора: с момента подписания договора и до 31.05.2025г.

Срок поставки Товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи заявок Покупателем.

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РТ, г. Набережные Челны, Промышленная 59/63, либо по иному адресу, указанному в заявке в пределах г. Набережные Челны.

Количество товаров определяется по заявкам. Оплата товара осуществляется по цене единицы товара исходя из объема товара, заявленного Покупателем и фактически поставленного товара. Поставки осуществляются в ходе исполнения договора в размере, не превышающем цены договора.

Описание товара (работ, услуг):

- Посмотреть таблицу с данными

Шт

1

27,46

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Поставка жидкого и хозяйственного мыла — Закупка вх.№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/* ================================================== */ ..CardView span,nobr,.CardView .view .CardView .CardView .CardView .CardView .CardView h2{width:100%;background-color: #138696;padding: 2px 2px 2px 2px;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 12px;-: none;color: #ffffff;}.CardView h1{width:100%;-align:center;padding: 5px 5px 5px 5px; 18px;font-weight:bold;}.CardView .CardView table /* ================================================== */ ..CardViewBlank span,nobr,.CardViewBlank .view .CardViewBlank .CardViewBlank .CardViewBlank .CardViewBlank .CardViewBlank h2{background-color: #ffffff;padding: 2px 2px 2px 2px;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 12px;-: none;color: #000;}.CardViewBlank h1{width:100%;-align:center;padding: 5px 5px 5px 5px; 18px;font-weight:bold;}.CardViewBlank .CardViewBlank table /* ================================================== */ /* ================================================== */ table.reporttable table.reporttable table.reporttable table.reporttable TR.stat_table.reporttable TR.stat_hover_TR.noborder TR.center TR.green TR.red TR.yellow .FIELDSET.GroupBox /*▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть---*/ table.grid-tabletable.grid-table-editable table.grid-table-editable table.grid-table-editable TR.stat_table.grid-table-editable TR.stat_hover_table.grid-table-editable TD>input[type='']:firsttable.grid-table-editable TD>/*▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть---*/ /*▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть---*/ table.grid-tabletable.grid-table-view table.grid-table-view table.grid-table-view TR.stat_table.grid-table-view TR.stat_hover_/*▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть---*/ /*▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть---*/ table.grid-tabletable.grid-table-printedit table.grid-table-printedit table.grid-table-printedit TR.stat_table.grid-table-printedit TR.stat_hover_table.grid-table-printedit TD > input[type='']:firsttable.grid-table-printedit TD > /*▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть---*/ /*▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть---*/ table.detailstable.details-table table.details-table table.details-table table.details-table TD:firsttable.details-table TD>input[type='']:firsttable.details-table TD>table.details-table TD>/*▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть---*/ /*===========================================*/ .view.view-form span,nobr,.view-form .view-form .view-form h2{width:100%;background-color: #138696;padding: 2px 2px 2px 2px;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 12px;-: none;color: #ffffff;margin-bottom:4px;}.view-form h1{width:100%;-align:center;padding: 5px 5px 5px 5px; 18px;font-weight:bold;}.view-form .view-form table /*===========================================*/ .viewtable.clear table.clear /*▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-----*/ Поставка жидкого и хозяйственного мыла — Закупка вх.№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Основной этап Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиСведения об организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная организация - Посмотреть таблицу с даннымиЭтапы проведения закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОсновная часть закупки - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Общие сведения о предмете договора - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о заказчике(ах), подписывающем(их) договор - Посмотреть таблицу с даннымиПеречень запасных частей к технике, к оборудованию, услуг и (или) работ - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиРасширенные поля в заявках на участие - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о предоставляемой документации - Посмотреть таблицу с даннымиДокументация о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиСкачать все документы Расширенные поля шаблона № 1 - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_3_к_Документации._Обоснование_цены.

Приложение № 3 к извещению запроса котировок в электронной форме

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

Расчет начальной (максимальной) цены договора

на поставку жидкого и хозяйственного мыла

- Посмотреть таблицу с данными

На основании маркетинговой проработки для запроса котировок в электронной форме начальная (максимальная) цена договора (цена за единицу товара)

составляет: 551 (пятьсот пятьдесят один) руб. 69 коп., в том числе НДС 20%- 91 руб. 95 коп.

Максимальное значение цены договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(один миллион пятьсот тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть руб. 00 коп.

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. генерального директора

по закупкам и логистике

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

______________/Д.М. Федотов/

«___» ________________ 2024г.

ИЗВЕЩЕНИЕ (ДОКУМЕНТАЦИЯ) ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НЕКОНКУРЕНТНОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ПРИМЕНЯЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»

на право заключения договора на поставку жидкого и хозяйственного мыла

Набережные Челны

2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика - согласно ТР ТС 019/2011, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 указанным в техническом задании, проекту договора, и техническому заданию (Приложение № 1 и №2 извещения о настоящей закупке).

1.2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – согласно разделу 2 настоящего извещения о закупке.

1.3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик - согласно разделу 5 настоящего извещения о закупке.

1.4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг – согласно проекту договора и техническому заданию (Приложение № 1 и № 2 извещения о настоящей закупке).

1.5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора – максимальное значение цены договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (один миллион пятьсот тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть руб. 00 коп.

Начальная(максимальная) цена лота (сумма за единицу товара): 551 (пятьсот пятьдесят один) руб. 69 коп., в том числе НДС 20%- 91 руб. 95 коп.

Оплата товара осуществляется по цене единицы товара исходя из объема товара, заявленного Покупателем и фактически поставленного товара.

Поставки осуществляются в ходе исполнения договора в размере, не превышающем цены договора. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): российский рубль.

1.6. Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей указаны в приложении № 3 извещения о настоящей закупке.

1.7. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги - согласно пункту 4.3 проекта договора.

1.8. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки).

Порядок подачи заявок на участие в закупке - согласно регламенту электронной площадки 223etp.zakazrf.ru, документации о проведении настоящей закупки.

Дата начала подачи заявок на участие в закупке – с момента размещения извещения на электронной площадке 223etp.zakazrf.ru.

Дата и время окончания подачи заявок – 07:00 (МСК) 03.05.2024 г.

Порядок подведения итогов закупки - согласно регламенту электронной площадки 223etp.zakazrf.ru, документации о проведении настоящей закупки.

1.9. Требования к участнику закупки.

1.9.1. Соответствие участника закупки, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

1.9.1.1. Наличие членства в саморегулируемой организации с правом выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров

1.9.2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса котировок в электронной форме - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.9.3. Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в запросе котировок в электронной форме;

1.9.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

1.9.5. Отсутствие сведений об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица , либо о любом из нескольких юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.9.6. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

1.9.7. Отсутствие в отношении участника закупки, его учредителей и руководителей возбужденных уголовных дел по основаниям, связанным с деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки;

1.9.8. Участник закупки не является офшорной компанией;

1.9.9. Отсутствие у участника отрицательного опыта с ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» и (или) с компаниями группы ПАО «КАМАЗ» по заключенным договорам. Под отрицательным опытом понимается наличие решений судов и претензий, подтверждающих факт неисполнения обязательств участника закупки по ранее заключенным договорам.

1.9.10. Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

1.9.11. Участник закупки не должен являться иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

1.10. Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке.

При осуществлении закупки в электронной форме направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, размещение на электронной площадке таких разъяснений, обеспечиваются оператором электронной площадки. Любой участник закупки вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном Федеральным законом №223-ФЗ, Положением о закупке, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в части 2 статьи 3.2. Федерального закона №223-ФЗ, Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о закупке и размещает их на электронной площадке с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Разъяснения положений документации о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. Участник закупки вправе направлять вышеуказанные запросы с момента размещения извещения об осуществлении закупки до окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

1.11. Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки.

Дата рассмотрения и оценки предложений участников закупки – 06.05.2024 г.

Дата подведения итогов закупки – 07.05.2024 г.

1.12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке - согласно настоящей документации о проведении закупки.

1.13. Описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ - согласно техническому заданию, проекту договора, являющимся неотъемлемой частью настоящей документации о закупке.

1.14. О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

При проведении закупок Заказчик предоставляет установленный приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 30 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о закупке, в случае если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 30 процентов от предложенной им цены договора. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о закупке, в случае если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 30 процентов от предложенной им цены договора.

Согласно расчётам НМЦ начальная (максимальная) цена единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки составляет 551 руб. 69 коп.

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 N 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

В случае, если победитель закупки уклонился от заключения договора, договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

1.15. Порядок проведения переторжки.

1.15.1. По данной закупке проведение переторжки не предусмотрено.

1.16. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке – не предусмотрено.

1.17. Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения – не предусмотрено

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

2.1. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. Для участия в запросе котировок претендент должен подготовить заявку, оформленную в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок.

2.2. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать:

а) анкету участника сделки согласно пункту 5.1 настоящей документации;

б) заполненную форму заявки на участие в закупке (заявку) согласно пункту 5.2 настоящей документации;

в) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность, подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копию учредительных документов с приложением имеющихся изменений (установленные законодательством Российской Федерации) (для юридических лиц);

д) копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой (для юридических лиц);

е) оригинал или копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, (для юридических лиц), дата выдачи (формирования) которой не превышает 1 месяц со дня подачи заявки на участие в закупке), оригинал или копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), дата выдачи (формирования) которой не превышает 1 месяц со дня подачи заявки на участие в закупке), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

ж) копию бухгалтерского баланса, включая отчет о финансовых результатах за последний завершенный отчетный период (для юридических лиц); документы, подтверждающие применяемую участником закупки систему налогообложения (в случае если у/з применяет не общую систему налогообложения); налоговую отчетность (декларацию) в соответствии с применяемой системой налогообложения за последний завершенный отчетный период (для индивидуальных предпринимателей);

з) копии документов, подтверждающих право владения и (или) пользования объектами, используемыми при осуществлении деятельности участника закупки (копии договоров купли-продажи, договоров аренды и т.п.);

2.3. для группы (нескольких лиц) лиц, выступающих на стороне одного участника закупки:

а) документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на стороне одного участника закупки в группу, и право конкретного участника закупки участвовать в запросе котировок в электронной форме от имени группы лиц, в том числе подавать заявку, вносить обеспечение заявки, договора, подписывать протоколы, договор;

б) документы и сведения в соответствии с разделом 2 настоящей документации участника закупки, которому от имени группы лиц поручено подать заявку.

2.4. Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается на электронной площадке в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки в соответствии с частью 5 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ

3.1. Оператор электронной площадки направляет заказчику заявки на участие в запросе котировок в электронной форме не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, установленного в извещении проведении запроса котировок. Комиссия рассматривает заявки с целью определения соответствия каждого участника закупки требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и соответствия заявки, поданной таким участником, требованиям к заявкам, установленным извещением о проведении запроса котировок. При проведении запроса котировок в электронной форме, для принятия указанного решения закупочная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестрах участников закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике запроса котировок, подавшем такую заявку на участие в запросе котировок.

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются.

3.2. Заявка будет отклонена от рассмотрения и оценки в следующих случаях:

- непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено извещением о проведении запроса котировок;

- несоответствия участника закупки требованиям к участникам закупки, установленного извещением о проведении запроса котировок;

- несоответствия заявки требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок;

- несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг и договорных условий требованиям извещения о проведении запроса котировок;

- предоставления в составе заявки заведомо ложных сведений, наличие в заявке разночтений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки;

- превышения цены договора (цены лота) (суммы цен за единицу товаров, работ, услуг), указанной в заявке на участие в закупке, по сравнению с начальной (максимальной) ценой договора (цены лота) (суммой цен за единицу товаров, работ, услуг), указанной в извещении о проведении закупки;

- превышения цены любой из позиций, указанных в заявке на участие в закупке, по сравнению с начальной (максимальной) ценой соответствующей позиции, указанной в извещении о закупке;

- наличие у участника закупки неисполненных просроченных более 3 месяцев обязательств перед ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», в том числе появившихся в период проведения закупки, подтвержденных документами, в том числе решениями судов и претензиями, обосновывающими факт неисполнения обязательств;

- наличие у участника закупки договоров, расторгнутых (в течение 2х лет перед размещением извещения о закупке) в одностороннем порядке по инициативе ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», и/ или расторгнутых (в течение 2х лет перед размещением извещения о закупке) в судебном порядке, в связи с неисполнением / ненадлежащим исполнением со стороны участника закупки обязательств по договору;

- наличие (в течение 2х лет перед размещением извещения о закупке) не предусмотренного договором письменного отказа, не связанного с нарушением обязательств ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», со стороны участника закупки от исполнения обязательств по договору, заключенному с ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»;

3.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке, установления факта проведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой участник закупки отстраняется от участия в запросе котировок на любом этапе его проведения.

3.4. В случае, если при проведении рассмотрения и оценки заявка только одного участника признана соответствующей требованиям извещения о проведении запроса котировок, такой участник считается единственным участником запроса котировок. Заказчик заключает договор с участником закупки, подавшим такую заявку на условиях извещения о проведении запроса котировок, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком.

3.5. В случае, если при проведении рассмотрения и оценки все к заявки признаны несоответствующими извещению о проведении запроса котировок, или заявка только одного участника признана соответствующей требованиям извещения о проведении запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся. Информация об этом вносится в протокол о результатах закупки.

3.6. Если по окончании срока подачи заявок, установленного извещением о проведении запроса котировок, Заказчиком будет получена только одна заявка несмотря на то, что запрос котировок признается несостоявшимся, закупочная комиссия рассмотрит ее в порядке, установленном настоящим Положением. Если рассматриваемая заявка и подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок, такой участник признается единственным участником запроса котировок. Заказчик заключает договор с участником закупки, подавшим такую заявку на условиях извещения о проведении запроса котировок, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора.

3.7. Победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.

3.8. При предложении одинаковой наиболее низкой цены договора несколькими участниками закупки победителем запроса котировок признается участник, заявка которого поступила ранее заявок других участников.

3.9. Иные условия проведения настоящей закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ могут быть определены электронной площадкой 223etp.zakazrf.ru

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1. По результатам закупки товаров, работ, услуг между Заказчиком и победителем заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке победителя, с которым заключается договор в проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке. Договор заключается заказчиком и победителем по цене, предложенной победителем закупки.

Договор по результатам закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой закупки, заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

4.2. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, а также заключить договор с единственным поставщиком в соответствии с п. 5.8.3. Положения о закупке.

Под уклонением от заключения договора понимаются действия лица, с которым заключается договор:

а) прямой письменный отказ от подписания договора;

б) неподписание проекта договора в предусмотренный для этого в документации о закупке (извещении) срок;

в) предъявление при заключении договора или после заключения договора встречных требований по условиям договора, противоречащих ранее установленным в документации о закупке (извещении) и (или) в заявке такого участника закупки;

г) непредставление документов, обязательных к предоставлению до заключения договора и предусмотренных документацией о закупке (извещении) и (или) в заявке такого участника закупки.

В случае признания процедуры закупки несостоявшейся, когда Заказчиком получена только одна заявка, соответствующая требованиям документации или при рассмотрении заявок заявка только одного участника соответствует требованиям документации, Заказчик заключает договор с единственным участником закупки.

В случае, если документацией о закупке установлено требование обеспечения исполнения договора, договор может быть заключен только после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в порядке, форме и в размере, указанным в документации о закупке. В случае непредставления победителем, иным участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в случае наличия такого требования в документации о закупке, в сроки, указанные в документации о закупке, победитель, иной участник считаются уклонившимися от заключения договора.

4.3. После определения участника, с которым должен быть заключен договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с таким участником в случае установления относительно него следующих фактов:

проведения ликвидации участника закупки - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;

приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

предоставления участником закупки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации, содержащихся в представленных им документах;

нахождения имущества участника закупки под арестом, наложенным по решению суда;

наличия у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

наличия сведений об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44 – ФЗ.

4.4. При заключении договора Заказчик может увеличить количество поставляемого товара (работ, услуг), если указание на это содержалось в документации о закупке.

4.5. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.6. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.7. Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также:

1) по договору на поставки товаров:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный заказчиком разумный срок;

- поставки некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление заказчика, в установленный заказчиком разумный срок не выполнил требования заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре;

2) по договору на выполнение работ:

- если подрядчик не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или выполняет работу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным;

- если во время выполнения работы нарушены условия исполнения договора, и в назначенный заказчиком для устранения нарушений разумный срок подрядчиком такие нарушения не устранены либо являются существенными и неустранимыми;

- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков выполнения работ, указанных в договоре;

3) по договору на оказание услуг:

- если исполнитель не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или оказывает услугу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным, либо в ходе оказания услуги стало очевидно, что она не будет оказана надлежащим образом в срок, установленный договором;

- если во время оказания услуги нарушены условия исполнения договора и в назначенный заказчиком для устранения нарушений разумный срок исполнителем такие нарушения не устранены либо являются существенными и неустранимыми;

- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков оказания услуг, указанных в договоре.

4) в случае, если поставщик (исполнитель, подрядчик) в заявке на участие в закупке указал недостоверную информацию.

4.8. Заказчик по согласованию с Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор в объеме, указанном в документации о закупке. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик в обязательном порядке изменит цену договора указанным образом.

4.9. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на электронной площадке размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

4.10. Заказчик по согласованию с Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения договора, если объем товаров (работ, услуг) выбран не полностью, вправе продлить срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), не меняя других условий исполнения договора. В таком случае, если при заключении такого договора было предусмотрено условие об обеспечении исполнения договора, Заказчик вправе осуществить возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, в размере пропорциональном объему исполненных договором обязательств.

4..11. В ходе исполнения договора Поставщик (подрядчик, исполнитель) по соглашению сторон вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

4.12. Документы, подписанные сторонами и переданные посредством электронной, факсимильной или иной связи, имеют юридическую силу и порождают последствия, предусмотренные такими документами. Скан-копия документа, подписанного уполномоченным лицом и скрепленного печатью, переданная другой стороне посредством электронной почты, также имеет юридическую силу.

4.13. Иное, не оговоренное в настоящей документации, Положении о закупке, регулируется положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами, и нормативно-правовыми актами, регулирующими договорные отношения.

5. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

5.1. ФОРМЫ АНКЕТ УЧАСТНИКОВ СДЕЛКИ

Полная анкета участника сделки контрагента-поставщика

На бланке организации (при наличии)

Дата, исх. Номер

- Посмотреть таблицу с данными

Я, нижеподписавшийся, уполномоченный отвечать на вопросы настоящей Анкеты, настоящим подтверждаю следующее:

1. Вся информация, изложенная в ответах в настоящей Анкете, является достоверной и полной;

2. Согласие физических лиц на обработку в ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», ПАО «КАМАЗ» (Общества) их персональных данных, приведенных в настоящей анкете, получено;

3. Мне известно, что ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», ПАО «КАМАЗ» (Общества) будет полагаться на изложенную выше информацию при принятии решения о заключении или продлении договорных обязательств со мной/моей организацией, и что любая представленная ложная или вводящая в заблуждение информация может служить основанием для расторжения договорных отношений.

- Посмотреть таблицу с данными

Анкета участника сделки для контрагентов физических лиц (индивидуальных

предпринимателей, либо по договорам гражданско-правового характера)

На бланке организации (при наличии)

Дата, исх. Номер

- Посмотреть таблицу с данными

Я, нижеподписавшийся, уполномоченный отвечать на вопросы настоящей Анкеты, настоящим подтверждаю следующее:

1. Вся информация, изложенная в ответах в настоящей Анкете, является достоверной и полной;

2. Согласие физических лиц на обработку в ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», ПАО «КАМАЗ» их персональных данных, приведенных в настоящей анкете, получено;

3. Мне известно, что ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», ПАО «КАМАЗ» будет полагаться на изложенную выше информацию при принятии решения о заключении или продлении договорных обязательств со мной/моей организацией, и что любая представленная ложная или вводящая в заблуждение информация может служить основанием для расторжения договорных отношений.

- Посмотреть таблицу с данными5.2. Форма заявки на участие в закупке

Заявка на участие в закупке

В ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

__________________________________________________________________________

Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника запроса котировок в электронной форме

исходя из требований к поставляемому товару (выполняемым работам, оказываемым услугам), дает согласие на участие в запросе котировок в электронной форме на поставку жидкого и хозяйственного мыла.

Местонахождение (для юридического лица), место жительства (для физического лица): _______________________________________________ (указать адрес, индекс)

Банковские реквизиты: ________________ИНН/КПП ______________/____________

1.__________________ (Наименование организации для юридического лица, ФИО для физического лица) в лице___________________ (ФИО руководителя) условия договора, требования к товару (работам, услугам) указанным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и проекте договора в полном объеме выполнить ____________ (согласен/не согласен написать прописью) ____________(подпись)

2. Описание участниками закупки поставку товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественные и качественные характеристики:

Предмет договора: _________________________________

Место поставки: _________________­__________________

Срок исполнения договора: _______­­­­­­__________________

Срок поставки Товара: ______________________­­­­­­­­­­_______

Функциональные характеристики товара: __________________________________

Качественные характеристики: __________________________________________________________

Описание товара (работ, услуг):______________________

- Посмотреть таблицу с данными

3. Цена договора включает в себя: стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки транспортные расходы, погрузочные работы, таможенные пошлины, страхование, налоги, сборы и обязательные платежи, необходимые для исполнения Договора, которые Поставщик должен уплатить в соответствии с действующим законодательством РФ при поставке товара и составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть руб. 00 коп.

4. Настоящей заявкой декларируем:

непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;

-отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

-отсутствие сведений об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, либо о любом из нескольких юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

-отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

-отсутствие в отношении участника закупки, его учредителей и руководителей возбужденных уголовных дел по основаниям, связанным с деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки.

- участник закупки не является офшорной компанией;

- участник закупки не является юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», а также не является организацией находящейся под контролем таких лиц;

- участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

________________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

не является неплатежеспособным или находится в процедуре банкротства, не находится в процессе ликвидации, на имущество Участника не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не приостановлена.

Руководитель (уполномоченное лицо): ______________________________

Должность, Ф.И. О., подпись

Приложение_№_1_к_Документации._Проект_Договора__4_

Приложение № 1 к извещению неконкурентного запроса котировок в электронной форме

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______(проект договора)

г. Набережные Челны «___»_________ 2024 г.

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», далее именуемое Покупатель, в лице должность Фамилия Имя Отчество, действующего на основании доверенности № доверенность от Место для ввода даты., с одной стороны и Контрагент, далее именуемое Поставщик, в лице должность Фамилия Имя Отчество , действующего на основании Основание , с другой стороны, соблюдением требований Положения о закупке товаров, работ, услуг ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» от 01.09.2022 на основании результатов _______ в электронной форме (протокол заседания закупочной комиссии № ______ от _______________ ) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями договора Поставщик обязуется в течение срока действия договора поставлять товар, указанный в спецификации (Приложение №1) согласно техническому заданию Покупателя (Приложение 2), а Покупатель обязуется обеспечить надлежащую приемку и оплатить его в размере и порядке предусмотренные договором.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Характеристики поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 2 к настоящему договору.

2.2 Поставляемый Товар должен иметь соответствующие документы, подтверждающие его качество и иную документацию, включающую описание, характеристику товара и т.д. Вышеуказанная документация, относящаяся к поставляемому товару, должна быть представлена при поставке товара. Форма документации должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативными актами и документации подобного уровня и типа в Российской Федерации.

2.3. Поставляемый Товар должен быть изготовлен в заводских условиях в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2-жидкое мыло, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьхозяйственное мыло.

2.4. Товар должен быть подготовлен к использованию по назначению. Товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц.

2.5 Поставщик гарантирует, что весь товар, поставленный Поставщиком в рамках Договора, является новым, неиспользованным, не контрафактным.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Срок исполнения договора: с момента подписания договора и до 31.05.2025г. Срок поставки Товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи заявок Покупателем.

Поставка товара осуществляется путем доставки Покупателю автотранспортом Поставщика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РТ, г. Набережные Челны, Промышленная 59/63, либо по иному адресу, указанному в заявке в пределах г. Набережные Челны. В случае если Поставщик нарушает согласованный срок более чем на 5 дней, с даты указанной в заявке, Покупатель вправе забрать товар самовывозом, предварительно уведомив об этом Поставщика. При этом Поставщик возмещает Покупателю транспортные расходы.

Количество товаров определяется по заявкам. Оплата товара осуществляется по цене единицы товара исходя из объема товара, заявленного Покупателем и фактически поставленного товара. Поставки осуществляются в ходе исполнения договора в размере, не превышающем цены договора.

Поставщик вправе поставить Товар досрочно предварительно согласовав с Покупателем сроки досрочной поставки.

3.4. Обязанность Поставщика по поставке Товара считается выполненной с момента подписания обеими Сторонами, накладной по форме Торг-12 с одновременным предоставлением счет-фактуры или УПД (Универсальный передаточный документ). При доставке транспортной компанией одновременно с накладной Торг-12 или УПД (Универсальный передаточный документ) Поставщик обязан передать Товарно-транспортную накладную, счет-фактуру и при необходимости счет на оплату.

• Поставщик обеспечивает погрузку товара, а Покупатель – его приемку и выгрузку.

3.6. Право собственности, риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Покупателю с момента, когда Поставщик считается исполнившим обязательство по передаче товара по договору Покупателю.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1 Цена договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(один миллион пятьсот тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть руб. 00 коп.

4.2 Цена договора включает в себя: стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки транспортные расходы, погрузочные работы, таможенные пошлины, страхование, налоги, сборы и обязательные платежи, необходимые для исполнения Договора.

4.3 Оплата осуществляется Покупателем в безналичной денежной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания документа о приемки поставленного товара. Покупатель вправе в одностороннем порядке уменьшить подлежащую выплате сумму за поставленный товар на размер встречного денежного требования к Поставщику (в том числе неустойка за просрочку поставки).

4.4. Цена остается фиксированной в течение 6 (шести) месяцев с момента подписания договора поставки. В дальнейшем возможна индексация цен один раз в 6 (шесть) месяцев по согласованию сторон при наличии обоснованного предложения любой из сторон, согласно Положения о закупке товаров, работ, услуг для ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

4.5. Обязательство по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

Приемка товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Поставщик осуществляет доставку Товара до места поставки, производит погрузку/разгрузку за счет собственных средств, своими силами. Товар должен быть подготовлен к использованию по назначению. Товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц.

В случае обнаружения недостатков во время использования Товара, поставщик производит замену товара с недостатками на Товар надлежащего качества в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения информации от Заказчика.

При обнаружении несоответствия количества и/или качества поставленного товара, Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика для участия в продолжении приемки и составления двухстороннего акта путем направления Поставщику соответствующего уведомления. Уведомление направляется посредством электронной почты, указанной в реквизитах договора.

В случае неприбытия представителя Поставщика в назначенное в уведомлении время, Покупатель составляет акт в одностороннем порядке, который будет являться достаточным подтверждением поставки некачественного и/или некомплектного товара.

Поставщик обязуется устранить все замечания, связанные с поставленным товаром, в том числе, связанные с отрицательными результатами проверки товара по качеству, согласно инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления (утв. Постановлением Госарбитража при СМ СССР №П-7 от 25.04.1966 г.) проводимого Покупателем, либо осуществить замену некачественной продукции в течение 3 (Трёх) календарных дней с момента предъявления требования Покупателем.

До устранения всех замечаний товар, по выбору Покупателя, либо возвращается Поставщику, либо помещается Покупателем на ответственное хранение на склад согласно ст. 514 ГК РФ, при этом обязательства Покупателя по оплате продукции автоматически приостанавливаются, и Покупатель не несет ответственности за нарушение сроков оплаты. Все расходы на проведение повторных проверок продукции по качеству и количеству, а также расходы по ответственному хранению, возвращению продукции, транспортные и иные, относятся на Поставщика.

Поставщик обязан передать Покупателю все документы, относящиеся к товару и предусмотренные законодательством Российской Федерации (сертификат качества, сертификаты соответствия продукции, паспорт изделия, и т.д.), а также информацию по хранению и использованию продукции, обеспечивающую экологическую безопасность, не предоставление указанных документов при передаче товара стороны признают недопоставкой товара.

Незаявленный Покупателем Товар Поставщиком не поставляется и не оплачивается Покупателем.

Если Поставщик поставил некомплектный Товар, либо не выполнил требования Покупателя о замене некачественного Товара в установленный срок, Покупатель вправе приобрести не поставленный Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на его приобретение.

Исчисление расходов Покупателя на приобретение Товара у других лиц в случаях его недопоставки Поставщиком или невыполнения требований Покупателя об устранении недостатков Товара производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в соответствии со ст.523 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае существенных нарушений Поставщиком условий договора.

По согласованию Сторон, Покупатель вправе изменить предусмотренное Договором количество

Товара, объем работ и услуг на 10%.

6. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ТАРА

Товар должен быть поставлен в согласованной с Покупателем таре и упаковке в соответствии с требованиями нормативных документов на поставляемый товар, таким образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение на период погрузки, транспортировки, разгрузки, хранения и распаковки у Покупателя. При поставке товара в специальной таре, такая тара должна быть предварительно согласована с Покупателем.

Стоимость тары и упаковки входит в цену продукции.

Если тара является возвратной, порядок и сроки возврата тары регулируются дополнительным соглашением к настоящему договору.

Поставщик несет ответственность перед Покупателем за все повреждения (сколы, коррозия и т.д.) или порчу продукции, возникшие в результате некачественной упаковки.

В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрена обязанность по маркировке товара Поставщик обязан поставить товар, прошедший процедуру маркировки в соответствии с законодательством Российской Федерации должна соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Покупатель имеет право отказаться от товара и потребовать возврат уплаченной за товар денежной суммы в случае:

- не устранения Поставщиком замечаний, согласно п. 5.5. договора;

- полного (частичного) отсутствия оригиналов сопутствующих документов на товар, указанных в пункте 5.7. или неполучения их от Поставщика по запросу в течение 5 календарных дней. Поставщик в таком случае обязуется осуществить возврат денежных средств за товар и возместить расходы Покупателя в течение 5 календарных дней с момента получения такого требования от Покупателя.

7.3. Если Поставщик не поставил предусмотренное Спецификацией количество Товара либо не выполнил требования Покупателя о замене некачественного Товара в установленный срок, Покупатель вправе приобрести не поставленный Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на его приобретение. Исчисление расходов Покупателя на приобретение Товара у других лиц в случаях его недопоставки Поставщиком или невыполнения требований Покупателя об устранении недостатков Товара производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. За нарушение сроков поставки товара, неисполнение обязанностей, связанных с поставкой некачественного товара или иных обязанностей в соответствии с настоящим договором, Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки (пеней) в размере 1 % от стоимости товара, в отношении которого нарушены обязательства, за каждый день просрочки, но не более 20% суммы договора.

7.5. За нарушение сроков оплаты Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,5% от суммы просроченной задолженности, за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы несвоевременно поставленного товара.

7.6. Поставщик несет ответственность за оформление первичных документов в соответствии с требованиями российского законодательства о бухгалтерском учете и за правильное оформление счетов-фактур в соответствии со ст. 169 НК РФ и Постановления Правительства РФ от 26.12.2011г №1137, в противном случае, при отказе налоговыми органами признания расходов на основании этих первичных документов и отказе в возмещении НДС, Поставщик возмещает Покупателю сумму причиненных убытков в полном объеме.

7.7. В случае, если налоговым органом, в котором стоит на учете Покупатель, будет принято решение об отказе в возмещении Покупателю сумм НДС, уплаченных по настоящему Договору, по причине не подтверждения уплаты Поставщиком этих сумм НДС в бюджет, Поставщик обязуется уплатить Покупателю штраф в размере 20% от стоимости отгруженных партий продукции в отношении которых принято решение налоговым органом об отказе в возмещении НДС и компенсировать Покупателю все другие штрафы и пени выставленные налоговым органом.

7.8. Стороны обязуются производить сверку взаиморасчетов. Покупатель составляет акт сверки и направляет его Поставщику в двух экземплярах. Поставщик обязан в трехдневный срок с даты получения акта сверки подписать и один экземпляр вернуть бухгалтерию Покупателя по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РТ, г. Набережные Челны, Хлебный проезд, д.27. При неполучении подписанного акта сверки в течение десяти календарных дней с даты направления его Поставщику и при неполучении в данный срок возражений, акт сверки считается принятым и подписанным Поставщиком.

7.9. В случае нарушения работником Поставщика пропускного и внутри объектового режимов ПАО «КАМАЗ», ООО"ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ" Поставщик, в течение 5-ти календарных дней с момента получения протокола о нарушении, перечисляет на расчетный счет ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» штраф в размере 20 тысяч рублей. Инструкция пропускного и внутри объектового режимов ПАО «КАМАЗ», ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» размещена на официальном сайте http://www.chelnyvodokanal.ru. Поставщик обязуется ознакомиться с ней самостоятельно.

7.10. При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья людей, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред имуществу Покупателя и третьих лиц.

7.11. Поставщик обязуется обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства и экологической безопасности в отношении поставляемого товара.

7.12. Уступка (переуступка) Поставщиком требований, возникших из Договора, не допускается. Поставщик в случае уступки требований третьему лицу, обязан по требованию Покупателя оплатить последнему штраф в размере суммы уступки в течении пяти календарных дней с момента предъявления такого требования.

7.13. Поставщик подтверждает отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Стороны признают обязательным соблюдение претензионного порядка урегулирования споров, возникающих в связи с исполнением настоящего договора. Срок рассмотрения и ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных дней с момента ее получения.

При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, либо вытекающие из него, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности для разрешения подлежат передаче в Арбитражный суд Республики Татарстан.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

При возникновении независящих от воли человека форс-мажорных обстоятельств, а именно: военных действий и военных маневров, блокады, землетрясения, пожаров, наводнений, изменение в законодательстве, эпидемий, пандемий, стихийных бедствий, забастовок и других чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств оказывающих влияние на выполнение настоящего договора, что невозможно предвидеть или избежать сроки исполнения настоящего договора продлеваются на время действия форс-мажорных обстоятельств.

Сторона, у которой возникли форс-мажорные обстоятельства обязана письменно уведомить об этом другую сторону в течение 2 (Двух) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. В течение 7 (Семи) дней с момента начала форс-мажорных обстоятельств направить другой стороне выданный компетентными органами документ, который подтверждает наличие форс-мажорных обстоятельств. На основании представленного документа заинтересованная сторона освобождается от ответственности за последствия форс-мажорных обстоятельств.

Уведомление о невозможности исполнения обязательств стороной в связи с форс-мажорными обстоятельствами должно содержать данные о характере обстоятельств на возможность исполнения обязанностей по договору, о примерных сроках исполнения обязательства, а также о принятии стороной разумных мер по преодолению таких обстоятельств и минимизации убытков другой стороны.

Несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении форс-мажорных обстоятельств/отсутствие документа компетентного органа о наличии форс-мажора лишает сторону права ссылаться на них в дальнейшем.

В случае если вследствие форс-мажорных обстоятельств, просрочка исполнения обязательств по настоящему договору составляет более 3 (трех) месяцев, каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору. В этом случае порядок возмещения возможных убытков согласовывается сторонами дополнительно.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Комплаенс-оговорка для ЮЛ:

10.1. [Контрагент ] настоящим подтверждает, что он ознакомился с комплаенс-политикой, комплаенс-программой, доступными на официальном веб-сайте официальном веб-сайте ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» www.chelnyvodokanal.ru, и полностью их понимает.

10.2. [Контрагент], включая без ограничений владельцев, директоров, должностных лиц, работников и иных лиц, действующих в интересах [Контрагента] (далее – Контрагент) обязуется соблюдать гарантии настоящей комплаенс-оговорки, а также гарантирует что не осуществлял и не будет осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы нарушить применимое законодательство.

10.3. Контрагент гарантирует, что в случае наличия в органах управления лиц, связанных с государством, этот факт не будет влиять на получение или предоставление ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» каких-либо незаконных преимуществ.

10.4. Контрагент обязуется обеспечивать, чтобы все документы, которые будут подготовлены, утверждены либо оформлены в связи с настоящим Договором, были полными, достоверными и точными.

10.5. В течение срока действия Договора и трех лет после его окончания ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» имеет право проверять всю документацию Контрагента, которая относится к настоящему Договору, чтобы удостовериться в том, что Контрагент соблюдает требования договора, в том числе документацию, касающуюся товаров, работ, услуг и платы за товары, работы, услуги, поставленные/оказанные Контрагентом по настоящему Договору, и платежей, произведенных Контрагентом от имени и по поручению ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ». ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» вправе проводить эти проверки самостоятельно либо через своих представителей из числа третьих лиц. ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» несет свои внутренние расходы и оплачивает расходы аудиторов.

10.6. В случае нарушений условий настоящей комплаенс-оговорки Контрагентом, ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» имеет право одностороннего отказа от исполнения Договора путем направления соответствующего письменного уведомления об этом Контрагенту.*

*Данное условие не подлежит применению если односторонний отказ или одностороннее расторжение договорных отношений запрещено законодательством РФ.

Или:

Комплаенс-оговорка для ИП:

1. [Контрагент] настоящим подтверждает, что он ознакомился с комплаенс-политикой, комплаенс-программой, доступными на официальном веб-сайте ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» www.chelnyvodokanal.ru, и полностью их понимает.

2. [Контрагент] обязуется соблюдать гарантии настоящей комплаенс-оговорки, а также гарантирует что не осуществлял и не будет осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы нарушить применимое законодательство.

3. Контрагент гарантирует, что в случае, если он станет лицом, связанным с государством, этот факт не будет влиять на получение или предоставление ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» каких-либо незаконных преимуществ.

4. Контрагент обязуется обеспечивать, чтобы все документы, которые будут подготовлены, утверждены либо оформлены в связи с настоящим Договором, были полными, достоверными и точными.

5. В течение срока действия Договора и трех лет после его окончания ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» имеет право проверять всю документацию Контрагента, которая относится к настоящему Договору, чтобы удостовериться в том, что Контрагент соблюдает требования договора, в том числе документацию, касающуюся товаров, работ, услуг и платы за товары, работы, услуги, поставленные/ оказанные Контрагентом по настоящему Договору, и платежей, произведенных Контрагентом от имени и по поручению ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ». ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» вправе проводить эти проверки самостоятельно либо через своих представителей из числа третьих лиц. ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» несет свои внутренние расходы и оплачивает расходы аудиторов.

6. В случае нарушений условий настоящей комплаенс-оговорки Контрагентом, ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» имеет право одностороннего отказа от исполнения Договора путем направления соответствующего письменного уведомления об этом Контрагенту.*

* Данное условие не подлежит применению если односторонний отказ или одностороннее расторжение договорных отношений запрещено законодательством РФ.

10.7. Стороны пришли к соглашению, что все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон и скреплены печатями Сторон, а также если они совершены в виде информации в электронной форме, подписанные квалифицированной электронной подписью, то признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.8. Стороны выражают согласие на обмен формализованными (электронные документы, для которых российскими нормативно-правовыми актами установлены электронные форматы) и неформализованными электронными документами, подписанными квалифицированной электронной подписью. Стороны признают, что электронные документы, заверенные квалифицированной электронной подписью, обладают юридической силой.

10.9. Стороны оставляют за собой право в любой момент ввести в Электронный документооборот любые иные неформализованные документы, прямо не указанные в настоящем пункте, и применять при обмене.

10.11. Стороны самостоятельно заключают лицензионные договоры с Оператором ЭДО на право использования программы для ЭВМ и на выпуск квалифицированных сертификатов с любым аккредитованным по требованиям Закона об ЭП удостоверяющим центром.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до "11" июня 2025 г. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по нему, за исключением обязательств в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств Поставщика.

11.2. Обмен информацией, связанной с исполнением настоящего Договора, направление писем, заявок претензий и иных документов, осуществляется Сторонами путем направления и вручения соответствующих документов посредством:

- нарочное вручение;

- почтой России или курьером;

- электронные сообщения согласно п.11.3. настоящего Договора.

Извещения, направленные курьером или почтой России, приобретают юридическую силу с момента их доставки адресату (стороне договора).

11.3. Допускаются и признаются имеющими юридическую силу извещения направленные посредством электронной почты (в том числе СМС, мессенджер WhatsApp, направленные ответственными по договору). Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное стороной договора с учетом имеющейся у нее информации, признается надлежащим. 11.4.В случае изменения адреса, указанного в договоре, в том числе адреса электронной почты сторона в течение 3 (Трёх) рабочих дней обязана известить об этом другую сторону. В случае не извещения стороны считаются доставленными все юридически значимые сообщения, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему доведенному до отправителя адресу адресата. 11.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

11.6. Сторонами достигнута договорённость о том, что Покупатель может в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, направив уведомление на электронную почту, указанную в реквизитах договора Поставщика. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.

11.7. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

11.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.9. Ни одна из Сторон настоящего договора не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

11.10. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую им известной в связи с исполнением настоящего договора.

11.11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № _____

от «____» __________2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ______________

в том числе 20%

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

_______________/ _______________/

Приложение № 2

к договору № _____

от «____» _________2024 г.

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

_______________/ _______________/

- Посмотреть таблицу с данными