Тендер - Этиловый спирт 95%,100мл р-р.л/наруж.прим.и пригот.лек.форм №60 №319434206

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Техническое_задание_на_спирт - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора(спирт)_2025

Проект

Договор №

на поставку препаратов ветеринарного применения

г. Карачев «__» ___________ 2024г.

Государственное бюджетное учреждение Брянской области «Карачевская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Шепыкиной Анны Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иного законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного бюджетного учреждения Брянской области «Карачевская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Поставщик по поручению Заказчика обязуется поставить препараты ветеринарного применения, в соответствии с перечнем и количеством, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), (далее – товар), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Поставка препаратов ветеринарного применения осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Брянская область, г. Карачев ул. Первомайская д.45

1.3. Заказчик производит оплату за товар в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора включает в себя НДС, иные налоги и сборы, государственные пошлины и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, расходы на страхование, расходы на упаковку и маркировку, погрузку, доставку товара со склада поставщика на склад Заказчика по адресу, указанному в пункте 1.2. настоящего Договора, разгрузку, оформление документов, необходимых для осуществления поставки данного товара, а также все иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств по договору.

2.2. Цена Договора составляет _______ (_______________________________) рублей ___ копейки, и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора.

3. СРОКИ ПОСТАВКИ, МЕСТО И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.2. Поставка товара должна осуществляться в соответствии с Техническим заданием, условиями договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в течении 5 (пяти) календарных дней с момента подписания договора;

Объем поставляемого товара должен соответствовать количеству и ассортименту, указанному в Спецификации (приложение №1 к настоящему Договору). Приемка товара осуществляется Заказчиком в рабочие дни с 09:00 до 15:30 часов по Московскому времени.

3.3. Оплата поставленного товара производится Заказчиком по факту поставки товара, в течение 7 (семи) календарных дней после подписания сторонами товарной накладной без замечаний на основании представленного поставщиком счета и счета-фактуры (для плательщиков НДС) или универсального передаточного документа (УПД).

3.4. Право собственности на товар переходит к Заказчику со дня подписания товарной накладной.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Согласовать с Заказчиком дату и время поставки товара по электронной почте: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, по телефону +7(84▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4.1.2. Передать товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.3. Поставить товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет, при этом Поставщик несет ответственность за действия третьего лица, оказывающего услуги по настоящему Договору, как за свои собственные.

4.1.4. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за счет Поставщика.

4.1.5. Передать Заказчику вместе с поставляемым товаром:

-оригиналы счета, товарной/товарно-транспортной накладной, счета-фактуры или универсального передаточного документа;

-документы по качеству товара: (копии сертификата соответствия/декларации о соответствии на товар (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации), копии санитарно-эпидемиологического заключения на товар (при его наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации), копии регистрационных удостоверений;

-копию лицензии на осуществление фармацевтическую деятельность, заверенную в установленном порядке;

-поставляемые товары должный быть внесены в Государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного применения.

4.1.6. Устранить недостатки товара по количеству и по качеству в течение 5 календарных дней с момента получения претензии о них от Заказчика в письменной форме любым доступным способом.

Расходы, связанные с устранением недостатков товаров по количеству и по качеству, несет Поставщик.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять товар в соответствии с разделом 5 настоящего Договора при отсутствии претензий по количеству, качеству, срокам поставки и иным условиям, предусмотренным настоящим Договором.

4.2.2. Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК И ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Поставщик должен своевременно за 2 (два) календарных дня, до предполагаемой даты поставки товара уведомить Заказчика по электронной почте: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Дата и время доставки согласовывается с Заказчиком.

5.2. Приемка товара производится по количеству мест в момент передачи товара. При передаче товара в таре или упаковке проверка количества и качества товара внутри тары или упаковки в месте передачи не производится.

5.3. Проверка количества и качества товара, поступившего в таре (упаковке), производится в течение 3 (трех) рабочих дней после приемки товара. По результатам проверки и при наличии всех надлежаще оформленных документов, указанных в п. 4.1.5, Заказчик подписывает товарно-транспортные накладные или универсальный передаточный документ.

5.4. Приемка товара осуществляется путем передачи товара, сертификатов (декларации о соответствии), обязательных для данного вида товара, и иных документов, подтверждающих качество товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписания товарно-транспортной накладной или универсального передаточного документа.

5.5. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товаров, препятствующих его дальнейшему использованию, нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого, несоответствия наименований указанных на упаковках товарных единиц, и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком любым доступным способом.

5.6. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности товара.

5.7. Для проверки соответствия качества поставленного товара требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов по соглашению с Поставщиком. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками.

В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

5.8. Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Заказчиком после подписания Сторонами товарно-транспортной накладной или универсального передаточного документа.

5.9. Отказ от приемки товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта, ненадлежащее качество товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.

5.10. Риск случайной гибели и случайного повреждения товара, а также право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи товара согласно п. 5.4. настоящего Договора.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА, УПАКОВКА

6.1. Качество товара должно соответствовать установленным требованиям к поставляемому товару, а также требованиям, которые предъявляются федеральными законами, стандартами и сводами правил, специальными техническими условиями и регламентами Российской Федерации.

6.2. Упаковка должна соответствовать государственным стандартам и другим нормативно-техническим документам и обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а также в течение гарантийного срока хранения.

6.3. Нарушение упаковки до момента приемки товара Заказчиком может допускаться исключительно в присутствии уполномоченных представителей Заказчика для проверки качества, комплектности, отсутствия повреждения товара. В случае нарушения упаковки до момента приемки товара, в акт приема-передачи представителями сторон вносится соответствующая запись.

6.4. В случаях, предусмотренных требованиями государственных стандартов, иной нормативной документации, и (или) требованиями Договора товар, подлежащий обязательной маркировки, должен быть маркирован соответствующим образом.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы и других чрезвычайных обстоятельств обязана в течении двух рабочих дней с даты возникновения указанных обстоятельств предоставить другой Стороне документ, подтверждающий факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы, выданный соответствующей Торгово-промышленной палатой либо другим уполномоченным государственным органом. Указанный документ будет являться достаточным доказательством возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены Договора Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате цены Договора начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по поставке товара в сроки, установленные Договором, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процентов) от цены Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательств по поставке товара, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, до дня исполнения обязательств Поставщиком по поставке товара.

8.4. В случае нарушения своих обязательств по поставке товара в объеме, предусмотренном Договором, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1% (один процент) от цены Договора, за каждый день просрочки со дня следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательств по поставке товара в надлежащем объеме, до дня исполнения обязательств Поставщиком по поставке товара в надлежащем объеме.

8.5. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, в том числе по решению суда, Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания соглашения о расторжении Договора (либо принятия решения судом) уплачивает Заказчику неустойку в размере 5% (пяти процентов) от цены Договора.

8.6. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) за просрочку исполнения обязательств по Договору, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика.

8.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направленных по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 15 календарных дней с момента ее получения.

9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Брянской области.

9.4. К отношениям Сторон по настоящему Договору в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить или расторгнуть Договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении Договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.2. В случае не достижения соглашения об изменении условий Договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, Договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.3. Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по Договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, направляет Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договор. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре.

10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с момента надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения Договора и действует по 31 декабря 2024 года.

11.2. Поставщик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

11.3. Любые уведомления, которые одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его Стороной, которой оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.5. Настоящий Договор заключен в электронной форме и по инициативе заказчика на бумажном носителе.

11.6 Стороны не освобождаются от выполнения договорных обязательств после прекращения действия настоящего Договора, в частности, по урегулированию расчетов за поставляемую Продукцию.

К настоящему Договору прилагаются:

Приложение № 1 – Спецификация

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ________ от «__» _______ 2024г.

Спецификация

на поставку препаратов ветеринарного применения

- Посмотреть таблицу с данными

Реквизиты и подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными