Тендер - !!!!!!!!!!ЭКВИВАЛЕНТ НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ!!!!!!!!! Строго в соответствии с техническим заданием. Автошампунь KARCHER KPARTS SOFT 9.605-626.0 - 20КГ №301390751

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть51  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_проект_автошампунь

Договор № ___

(ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0)

- Посмотреть таблицу с данными

Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области (сокращенное наименование УФНС России по Самарской области), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Руководителя Князева Кирилла Леонидовича, действующего на основании Положения и Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 12.12.2022 № 2270 л/с, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующей на основании ______________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

• Поставщик по условиям настоящего Договора принимает на себя обязательство осуществить поставку шампуня для бесконтактной мойки KARCHER K PARTS SOFT 9.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.0 (далее – Товар) в соответствии с Техническим заданием (Спецификация) (Приложение № 1 к договору).
• Заказчик по условиям настоящего Договора принимает на себя обязательство принять и оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора.

1.3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не имеющим дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальной эксплуатации поставленного товара в условиях, обычных для Российской Федерации.

1.4. Срок передачи Товара с учетом доставки: в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения Договора.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Принятие Заказчиком денежных обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора и обеспечение их оплаты за счет средств федерального бюджета осуществляется в пределах утвержденных Заказчику лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов бюджетов Российской Федерации, установленными федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

2.2. Цена поставляемого Товара по условиям настоящего Договора (цена Договора), составляет ___________ (______________) рублей _____ копеек (Приложение № 1 таблица № 2 к Договору) и составляет __________________________рублей ____ копеек, в том числе НДС____%*__________ (___________ рублей ____________ копеек).

*НДС не облагается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации..

2.3. Цена Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением условий настоящего Договора, в том числе цену поставляемого Товара, расходы по доставке, погрузке/разгрузке, компенсацию всех издержек и причитающееся вознаграждение, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.4. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком за поставленный товар производятся не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акт приемки товаров, работ, услуг, составленного по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2.5. Датой платежа является дата проведения операции по списанию соответствующей суммы со счета Заказчика для ее зачисления на счет Поставщика. Дата платежа определяется по банковской отметке на соответствующем платежном поручении Заказчика.

3. Порядок поставки и приемки Товара

3.1. Поставщик осуществляет поставку Товара на склад Заказчика в срок, указанный в пункте 1.4 настоящего Договора.

3.2. Упаковка Товара должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

3.3. Товар поставляется Поставщиком посредством его доставки и передачи Заказчику силами и средствами Поставщика.

3.4. Поставщик обязан известить Заказчика с использованием средств электронной почты, факсимильной связи или иными общепринятыми способами о готовности осуществить доставку и передачу Товара за 3 (три) рабочих дня до даты поставки.

3.5. Поставщик при поставке Товара передает Заказчику следующие документы:

3.5.1. Товарную накладную (универсальный передаточный документ), подписанную уполномоченным лицом Поставщика, в 2 (двух) экземплярах: по одному экземпляру Поставщику и Заказчику.

3.5.2. Сертификаты соответствия и/или иные документы подтверждения соответствие Товара, подлежащего обязательной сертификации либо иные формы подтверждения качества и соответствия оборудования требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами.

3.5.3. Комплект технической документации и руководство пользователя на каждую единицу Товара (при наличии). Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть на русском или английском языке.

3.5.4. Документы, подтверждающие гарантию производителя на Товар.

3.6. В документах Поставщика в обязательном порядке должна быть отражена следующая информация: полное наименование Заказчика, реквизиты настоящего Договора.

3.7. Заказчик в срок не позднее 10 (десяти) дней после передачи ему Поставщиком Товара, и предоставления документов, указанных в пункте 3.5 настоящего Договора, осуществляет экспертизу качества Товара в части его соответствия условиям настоящего Договора. Результаты экспертизы отражаются в Техническом акте - экспертном заключении. При отсутствии недостатков представитель Заказчика подписывает Технический акт - экспертное заключение.

3.8. При наличии недостатков представитель Заказчика в срок не позднее 10 (десяти) дней после передачи ему Поставщиком Товара, и предоставления Поставщиком документов, указанных в пункте 3.5 настоящего Договора, оформляет письменный мотивированный отказ от приемки Товара и направляет его Поставщику. Мотивированный отказ должен содержать перечень недостатков, а также сроки их устранения.

3.9. Поставщик обязан обеспечить устранение выявленных недостатков и замечаний в установленные Заказчиком сроки и передать Заказчику акт об их устранении. В случае устранения недостатков, не позднее 3 (десяти) дней Заказчик подписывает Технический акт - экспертное заключение.

3.10. Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Технического акта - экспертного заключения, при отсутствии недостатков подписывает Акт приемки товаров, работ, услуг, составленного по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3.11. Права на Товар по настоящему Договору возникают у Заказчика в момент подписания им и Поставщиком Акта приемки товаров, работ, услуг, составленного по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3.12. В случае поставки некачественного или некомплектного Товара составляется двухсторонний акт, который является основанием для предъявления Заказчиком по своему выбору требования к Поставщику, а поставщик обязуется выполнить требование:

- о вывозе некачественного Товара силами и за счет Поставщика;

- о замене некачественного Товара на качественный Товар;

- о замене некомплектного Товара на комплектный Товар.

При этом замена некачественного и некомплектного Товара производится Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанного акта за счет Поставщика, не превышая срока, указанного в пункте 1.4 настоящего Договора.

3.13. Представители Сторон по поддержанию взаимодействия в ходе исполнения настоящего Договора:

От Заказчика: Анферова Марина Анатольевна, тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб. 10-13

От Поставщика: ______________________________________________

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:

Известить Заказчика за 3 (три) рабочих дней о дате и времени передачи Товара с использованием средств электронной почты, факсимильной связи или иными общепринятыми способами.

Своевременно и надлежащим образом осуществить поставку Товара, с учетом погрузки/разгрузки на условиях настоящего Договора.

Передать Товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободное от прав третьих лиц, не состоящее в споре, не являющееся предметом залога, ареста или иного обременения.

Передать Товар в целостной (ненарушенной) таре (упаковке) производителя, отвечающей требованиям ГОСТов, ТУ, нормативных актов, и обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке, погрузке/разгрузке и хранении.

Подготовить и передать Заказчику документы в соответствии с условиями настоящего Договора.

В случае приостановления поставки Товара в суточный срок с момента такого приостановления информировать об этом Заказчика с соответствующими обоснованиями.

В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям настоящего Договора, осуществить в срок, предусмотренный настоящим Договором, действие, требуемое Заказчиком.

4.1.8. В течение гарантийного срока своими силами и средствами устранить недостатки Товара, не подлежащего использованию в соответствии с его предназначением, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения письменного заявления Заказчика. В случае невозможности устранения недостатков либо возникновения таких недостатков три и более раз Поставщик обязан в тот же срок заменить дефектный Товар, на Товар надлежащего качества.

4.1.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.2. По согласованию с Заказчиком досрочно осуществить поставку Товара.

4.2.3. Запрашивать у Заказчика необходимую для выполнения обязательств по настоящему Договору информацию.

4.3. Заказчик обязан:

Обеспечить приемку Товара Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

Осуществить оплату поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

Предоставлять Поставщику необходимую для выполнения обязательств по настоящему Договору информацию.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Договора.

4.4.2. Проверять соответствие Товара требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, настоящим Договором, требованиям ГОСТов, ТУ и нормативных актов.

4.4.3. Отказаться полностью или частично от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и/или настоящего Договора.

4.4.4. В случае отступления Поставщиком от условий настоящего Договора назначить срок для приведения результата исполнения Договора в соответствие с указанными условиями.

4.4.5. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим Договором.

4.4.6. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по выбору Заказчика:

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего Договора, установив срок осуществления замены.

4.4.7. В случае передачи некомплектного Товара по выбору Заказчика потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения цены единицы Товара;

- доукомплектования Товар в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Поставщиком указанного требования.

4.4.8. Если Поставщик в срок, предусмотренный пунктом 4.4.7. настоящего Договора, не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании Товара, Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать замены некомплектного Товара на комплектный Товар;

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

4.4.9. В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке Товар передается Заказчику без тары (упаковки) либо в ненадлежащей таре (упаковке), потребовать от Поставщика затарить (упаковать) Товар либо заменить ненадлежащую тару (упаковку), либо предъявить к Поставщику следующие требования:

- соразмерного уменьшения цены единицы Товара;

- безвозмездного устранения недостатков Товара в течение 5 (пяти) календарных дней со дня обращения Заказчика;

- возмещения расходов Заказчика на устранение недостатков Товара в течение 5 (пяти) календарных дней.

4.4.10. Привлечь экспертов (экспертные организации) для осуществления экспертизы поставленного Товара и определения его соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и/или настоящего Договора.

Требования к предоставлению гарантии качества Товара

5.1. Настоящим Поставщик гарантирует, что:

5.1.1. Товар соответствует требованиям настоящего Договора.

5.1.2. Качество и безопасность поставляемого Товара соответствует требованиям настоящего Договора и подтверждается сертификатами (паспортами) качества для данного вида Товара (иными документами), оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.3. Поставляемый Товар имеет идентификацию и маркировку в соответствии с законодательством Российской Федерации и обычаями.

5.2. Поставщик предоставляет гарантию качества на поставляемый Товар.

Срок гарантии качества оборудования, гарантийные обязательства

Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 12 месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки товаров, работ, услуг, составленного по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

До подписания Заказчиком и Поставщиком Акта приемки товаров, работ, услуг по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Поставщик должен передать Заказчику документы, подтверждающие предоставление гарантии производителя на Товар.

Поставщик принимает на себя гарантийные обязательства (в том числе к гарантийному сроку Товара и объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на обслуживание Товара в течение гарантийного срока), в отношении поставленного Товара.

Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности, возникшие в результате несоблюдения Заказчиком правил ухода и эксплуатации Товара, не соблюдения инструкций производителя, если таковые имеются.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором и определяемой в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042), в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, что составляет __________ рублей _____ копеек (_______ рублей _____ копеек).

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в соответствии с Порядком, и равен 1000 (Одна тысяча) рублей.

7.5. В случае просрочки исполнения своих обязательств по настоящему Договору Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (пени).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.7. Заказчик при оплате оказанных по настоящему Договору услуг вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени), начисленную на дату подписания Акта приемки товаров, работ, услуг, составленного по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, с суммы, предназначенной для оплаты оказанных услуг. Сумма неустойки (штрафа, пени) засчитывается в счет исполнения обязательств Заказчика по оплате Поставщиком стоимости оказанных услуг. При этом исполнение обязательства Поставщик по перечислению неустойки (штрафа, пени) в установленном порядке в федеральный бюджет возлагается на Заказчика.

7.8. В случае, если по какой-либо причине Заказчик не удержит сумму неустойки (штрафа, пени) при оплате оказанных услуг, Поставщик обязан оплатить в установленном порядке сумму неустойки (штрафа, пени) в федеральный бюджет по первому требованию Заказчика.

7.9. Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени), Поставщик возмещает Заказчику причиненные убытки в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, без зачета неустойки (штрафа, пени).

7.10. Удержание неустойки (штрафа, пени) в соответствии с пунктом 7.8 настоящего Договора не лишает права Заказчика требовать от Поставщика уплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, выявленные после даты подписания Акта приемки товаров, работ, услуг, составленного по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.12 Ответственность виновного за разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую тайны определяется законодательством Российской Федерации.

7.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.15. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.16. В случае привлечения соисполнителей для исполнения настоящего Договора Поставщик несет ответственность за действия (бездействие) соисполнителей, повлекшие за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

7.17. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

8. Патентные и авторские права

• Поставщик настоящим гарантирует Заказчику, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных или авторских прав, а также прав на использование товарного знака или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой его части в Российской Федерации.
• В случае предъявления к Заказчику третьими лицами исков в отношении нарушения патентных или авторских прав, а также прав на использование товарного знака или промышленных образцов, вызванного нарушением Поставщиком обязательств по настоящему Договору, Поставщик будет привлечен в процесс в качестве ответчика. При этом все судебные издержки, понесенные Заказчиком, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

9. Конфиденциальность

9.1. Стороны вправе определить информацию относящейся к конфиденциальной информации по настоящему Договору.

9.2. Разглашение конфиденциальной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц осуществляется по взаимной договоренности Сторон (за исключением информации, распространение которой ограничено законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации).

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, решаются в претензионном порядке в рамках их досудебного урегулирования.

10.2. Вся переписка между Сторонами ведется путем направления претензионных писем (претензий) по адресам, указанным в настоящем Договоре.

10.3. Срок рассмотрения претензионного письма (претензии) и направления ответа на него (неё) не может превышать 10 (десять) рабочих дней со дня его получения Стороной.

10.4. В случае невозможности решения разногласий Сторон в рамках досудебного урегулирования в течение 30 (тридцати) дней с момента получения одной из Сторон претензии, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)

11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

11.2. Свидетельство, выданное уполномоченным органом государственной или органом местной власти, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

11.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 11.1 настоящего Договора, обязана в течение 3 (трех) календарных дней письменно известить другую Сторону о начале и окончании возникшего препятствия и его влиянии на исполнение настоящего Договора.

12. Срок действия Договора

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и действует до 31 июля 2025 года, а в части взаиморасчетов до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

13. Дополнительные условия

13.1. В необходимых случаях в развитие и уточнение настоящего Договора Стороны заключают дополнительные соглашения в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они оформлены дополнительным соглашением к настоящему Договору, подписанным уполномоченными лицами Сторон.

13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон статуса, названия, банковских реквизитов, местонахождения в период действия настоящего Договора, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней с момента такого изменения письменно уведомить об этом другую Сторону.

13.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на бумажных носителях, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр – Поставщику, один экземпляр – Заказчику.

13.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1 – Спецификация.

14. Адреса и банковские реквизиты Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Полное наименование:

Краткое наименование:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

ИНН

ОГРН

Расчетный счет

БИК

Корреспондентский счет

Адрес электронной почты:

Тел.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №__________

от «___» _________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Спецификация

1. Наименование закупки: «Поставка шампуня для бесконтактной мойки KARCHER K PARTS SOFT 9.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.0» (далее – Товар).

1.1. Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) – 20.41.32.112: Средства моющие для автомобилей.

Единицы измерения (количество товара, объем работы, услуги по ОКЕИ): Штука.

1.2. Место и срок доставки Товара:

Таблица № 1

- Посмотреть таблицу с данными

1.3.Срок передачи товара с учетом его доставки: в течение 10 (десять) рабочих дней с момента заключения договора.

2. Наименование, количество и иные сведения о поставляемом Товаре:

Таблица № 2

- Посмотреть таблицу с данными

Итого по спецификации ______________ (______________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС %*.

Цена Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе цену поставляемого Товара, компенсацию всех издержек Поставщика и причитающееся ему вознаграждение, расходы на упаковку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Примечание:

⃰ НДС не облагается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Требования к качеству товара.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации, Договором и настоящей спецификации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору №__________

от «___» _________ 2025г.

Форма Технического акта - экспертного заключения

- Посмотреть таблицу с данными

Поставленный Товар удовлетворяет (частично удовлетворяет/не удовлетворяет) требованиям Договора №____________ от «___» ______ 2025 г.

Поставка Товара произведена в полном (не полном) объеме, включая доставку, погрузку/разгрузку, в установленные (с нарушением) Договором сроки (сроков)*.

*В случае, если товар не соответствует требованиям договора, в данном акте указывается ссылка на дату и номер документа, содержащего мотивированный отказ Заказчика от принятия товара.

Заместитель начальника отдела

финансового и хозяйственного обеспечения ___________________________ (____________)

- Посмотреть таблицу с данными