Тендер - Поставка эмали и растворителя №266754793

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Аукц_Док_фр._Эмали_и_Раств.doc
• РасчетНМЦ.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть93 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Марий Эл Респ
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 20.02.2024 по 28.02.2024Место предоставления документации:В соответствии с документацией о закупкеПорядок предоставления документации:В соответствии с документацией о закупкеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется x

Расчет начальной максимальной цены договора.

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку эмали и растворителя,

участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства

г. Йошкар-Ола

2024 г.Термины, определения и сокращения

- Посмотреть таблицу с данными

Правила подготовки и проведения закупки

Термины и определения

В настоящей документации используются следующие определения:
Договор - договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд Заказчика, заключаемый между Заказчиком и победителем торгов, единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Документация о проведении открытого аукциона в электронной форме (далее по тексту – документация) – комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки в форме открытого аукциона в электронной форме, правилах подготовки, оформления и подачи заявки участником закупки, правилах выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).
Заказчик – Государственное унитарное казенное предприятие Республики Марий Эл «Мостремстрой» (ГУКП РМЭ «Мостремстрой»).
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме - комплект документов, содержащий предложение участника закупки, направленное заказчику по форме и в порядке, установленном настоящей документацией.
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме – документ, содержащий сведения об открытом аукционе, опубликованный на сайте zakupki.gov.ru и являющийся официальным объявлением о начале процедуры закупки.
Закупочная комиссия – постоянный коллегиальный орган, созданный Заказчиком для принятия решений в ходе закупки для нужд Предприятия, а также по всем вопросам, относящимся к закупке.
Открытый аукцион в электронной форме – способ размещения заказа, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении открытого аукциона и победителем, в котором комиссия признает участника, предложившего наиболее низкую цену договора.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – объявленная Заказчиком ориентировочная максимальная цена закупки.
Победитель аукциона – участник закупки, который сделал лучшее ценовое предложение в соответствии с условиями документации.
Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru).
Участник открытого аукциона в электронной форме – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с настоящей документацией. Участие в закупке может быть ограничено только в случаях, предусмотренных настоящей документацией.

В закупке могут принимать участие любые российские и зарубежные лица независимо от формы собственности, соответствующие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом договора, заключаемого по итогам закупки.
2. Требования к участникам открытого аукциона в электронной форме
2.1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
2.1.1. соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2.1.2. не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2.1.3. не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
2.1.4. отсутствие у участника закупки – физического лица или у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся объектом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
2.1.5. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и др.), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
2.2. Дополнительные требования:
2.2.1. отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом №223-ФЗ и Федеральным законом №44-ФЗ.
2.2.2. обладание участником закупки профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, системой управления охраной труда, если указанные требования содержатся в документации процедуры закупки
2.3. В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные Заказчиком в документации к участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.

Отказ от проведения закупки
3.1. Заказчик вправе на любом этапе, но не позднее чем за один день до окончания срока подачи заявок отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме, разместив извещение об этом на официальном сайте
3.2. Уведомление об отказе от проведения закупки размещается на Официальном сайте.
3.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме Заказчик направляет соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки на участие в закупке.

Порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

4.1. Для участия в закупке участник подает заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

4.2. Первая часть заявки должна содержать следующие сведения:

согласие участника процедуры закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме;

2) предложение участника конкурентной закупки в отношении предмета такой закупки. При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в Аукционе сведений об участнике Аукциона и (или) о его ценовом предложении.

4.3. Вторая часть заявки должна содержать следующие сведения:

наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника процедуры закупки;

идентификационный номер налогоплательщика;

копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки:

копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации:

декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке:
а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);
б) не приостановление деятельности участника конкурентной закупки, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) отсутствие у участника конкурентной закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке;
г) отсутствие у участника конкурентной закупки, физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
е) соответствие участника конкурентной закупки указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);
4.4. Оформление заявки дополнительно регулируется правилами, установленными на электронной торговой площадке. Заявка участником процедуры закупки Заказчику в форме электронного документа через оператора электронной площадки по правилам, установленным на конкретной электронной торговой площадке, в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.
5. Порядок рассмотрения заявок на участие в закупке
5.1. Комиссия в срок, не превышающий семи рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе
6.1. Комиссия не позднее 7 (семи) дней после окончания срока подачи заявок проводит рассмотрение первых частей заявок.
6.2. По итогам рассмотрения первых частей заявок комиссия в отношении каждого участника принимает решение о допуске к дальнейшему участию в аукционе либо об отказе в допуске.
6.3. Протокол заседания комиссии по рассмотрению первых частей заявок оформляется, подписывается и размещается в ЕИС и на ЭП не позднее даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок. Незамедлительно после размещения данного протокола ЭП направляет каждому участнику уведомление о результатах рассмотрения первой части его заявки.
6.4. Если по результатам рассмотрения первых частей заявок только одна заявка на участие в аукционе была признана соответствующей условиям документации, в связи с чем аукцион признан несостоявшимся, оператор ЭП открывает доступ ко второй части данной заявки. Комиссия осуществляет рассмотрение второй части данной заявки в сроки, установленные извещением о проведении аукциона, в порядке, установленном настоящей статьей.
6.5. Любой участник аукциона после размещения протокола заседания комиссии по рассмотрению первых частей заявок вправе направить Заказчику, организатору запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в аукционе. Заказчик, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса обязан предоставить участнику аукциона в письменной форме соответствующие разъяснения. Запрос участника и ответ направляются в форме электронного документа посредством программных и технических средств ЭП.
6.6. Если по результатам рассмотрения первых частей заявок все заявки отклонены, в связи с чем закупка признается несостоявшейся, Заказчиком составляется единый протокол признания закупки несостоявшейся, который оформляется, подписывается и размещается Заказчиком в ЕИС и на ЭП в течение 3 (трех) дней после заседания комиссии.

Рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе
и подведение итогов аукциона
7.1. К рассмотрению вторых частей заявок могут быть привлечены эксперты. При принятии такого решения комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались).
7.2. Комиссия не позднее 10 (десяти) дней после окончания проведения аукциона рассматривает вторые части заявок и осуществляет подведение итогов аукциона.
7.3. В ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссия, Заказчик имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в аукционе и приложениях к ней, информацию о соответствии предоставленных участником аукциона сведений действительности.
7.4. При выявлении во второй части заявки на участие в аукционе арифметических, грамматических ошибок применяется следующее правило: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами. Исправление иных ошибок не допускается.
7.5. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в отношении лота участников аукциона, подавших в ходе данного аукциона предложения о цене договора, начиная с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона по данному лоту, предложившим минимальную цену договора по данному, до выполнения одного из следующих условий:
определены пять участников аукциона, соответствующие требованиям документации;
рассмотрены все заявки на участие в аукционе, поданные такими участниками.
7.6. Если согласно протоколу проведения аукциона зафиксировано два и более предложения с одинаковой ценой, рассмотрение начинается с ранее поступившего предложения.
7.7. По итогам рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе комиссия в отношении каждого участника аукциона, вторая часть заявки которого рассматривалась, принимает решение о соответствии такого участника и его заявки требованиям документации либо отклонении его заявки.
7.8. По результатам рассмотрения вторых частей заявок комиссия присваивает участникам, заявки которых были признаны соответствующими документации, места, начиная с первого. При этом первое место присваивается участнику, который предложил минимальную цену договора. Победителем аукциона признается участник, заявке на участие в аукционе которого присвоено первое место.
7.9. Протокол заседания комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона оформляется, подписывается и размещается в ЕИС и на ЭП в течение 3 (трех) дней после заседания комиссии. Незамедлительно после размещения данного протокола ЭП направляет каждому участнику аукциона уведомление о результатах рассмотрения второй части его заявки.
7.10. Любой участник аукциона после размещения протокола заседания аукционной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона вправе направить Заказчику запрос о разъяснении причин отклонения его заявки на участие в аукционе. Заказчик (организатор) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику аукциона в письменной форме соответствующие разъяснения. Данный запрос участника и ответ Заказчика направляются в форме электронного документа посредством программных и технических средств ЭП.

Порядок заключения и исполнения договора

8.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.

8.2. Договор может быть заключен не ранее чем через десять календарных дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

8.3. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме, по цене, предложенной победителем в ходе проведении открытого аукциона в электронной форме.

8.4. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

8.5. В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении открытого аукциона в электронной форме, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. При этом заключение договора для указанных участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких участников процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, осуществить повторное размещение заказа.

8.6. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его существенных условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных договором.

8.7. При заключении договора между Заказчиком и победителем могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение несущественных условий договора.

8.8. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Заказчика.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУКП РМЭ «Мостремстрой»

________________А.Л. Лежнин

« » февраля 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона в электронной форме

на право заключения договора на поставку эмали и растворителя,

участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с данными

Описание объекта закупки

«Поставка эмали и растворителя»

Товар должен быть в заводской таре (упаковке), обеспечивающей его сохранность при транспортировке, тара (упаковка) не должна иметь вмятин, порезов, следов вскрытия. На упаковочной коробке должна быть нанесена: информация о производителе, гарантийный срок хранения.

Тара (упаковка) должна соответствовать:

- ГОСТ 9980.3.-2014 Материалы лакокрасочные и вспомогательные, сырье для лакокрасочных материалов.

- ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Эмали ПФ-115. Технические условия».

- ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 Материалы лакокрасочные. Эмали. Общие технические условия

Поставляемый товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей»).

Поставляемый Товар должен быть новым, предназначенным для страны Заказчика года выпуска не ранее 2023 года, остаточный срок хранения не менее 6 месяцев, с указанием страны производителя

Тара (упаковка) товара должна обеспечивать полную сохранность товара при транспортировке любыми видами транспорта до пункта поставки. Тара (упаковка) и маркировка поставляемого товара должна соответствовать требованиям, установленным соответствующим ГОСТами, отраслевыми стандартами (ОСТ), Техническими условиями (ТУ). Товар должен быть упакован в соответствии с нормами и правилами, действующими на предприятии-изготовителе. Маркировка тары (или товара) должна обеспечивать идентификацию товара и его технические характеристики. На каждую единицу тары (листе-вкладыше, ярлыке), в которую непосредственно фасована продукция, должна быть нанесена маркировка, характеризующая продукцию: наименование предприятия-изготовителя и его подчиненность; наименование продукции; масса нетто, масса брутто, сорт (при наличии сортов), обозначение нормативного документа на продукцию: дата выработки, срок и условия хранения.

Поставка и разгрузка товаров осуществляется по адресу заказчика за счет средств Поставщика в строгом соответствии со спецификацией.

Заказчик будет проводить выборочную проверку (тестирование), поставляемого в рамках размещаемого заказа товара для подтверждения соответствия его характеристикам и требованиям, указанным в прилагаемой документации, в случае если при тестировании товара будет обнаружен товар ненадлежащего качества или несоответствующий требованиям, указанным в описании Заказчик вправе отказаться от заключения контракта.

- Посмотреть таблицу с данными

Документацию, прилагаемую к извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме можно скачать в Единой информационной системе http://www.zakupki.gov.ru , на электронной торговой площадке https://www.tektorg.ru/

III. ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ на участие в аукционе в электронной форме на право заключения

договора на поставку эмали и растворителя

Изучив документацию об открытом аукционе в электронной форме № ___________ на право заключения договора на поставку эмали и растворителя, а также применимые к данному открытому аукциону в электронной форме законодательство и нормативные правовые акты, сообщаем о своем согласии участвовать в открытом аукционе в электронной форме № __________ на условиях, установленных в аукционной документации, и направляем настоящую заявку на участие в аукционе.

Мы предлагаем осуществить поставку эмали и растворителя согласно описанию объекта закупки.

Страна происхождения Товара _______________________.

Мы несем ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в открытом аукционе.

В случае, признания нас победителем аукциона в электронной форме № ______ на право заключения договора на поставку эмали и растворителя, в соответствии с требованиями документации и нашей заявки, в срок установленный Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», обязуемся подписать договор.

Описание объекта закупки.

- Посмотреть таблицу с данными

IY. ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ на участие в аукционе в электронной форме № __________ на право заключения договора на поставку эмали и растворителя

- Посмотреть таблицу с данными

Мы подтверждаем наше соответствие следующим требованиям:

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) не приостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

ж) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа по ФЗ от 18.07.2011 г № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ФЗ от 05.04.2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Руководитель /Ф.И.О./

ПРОЕКТ

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

эмали и растворителя

для нужд Государственного унитарного казенного предприятия

Республики Марий Эл «Мостремстрой»

г. Йошкар-Ола «___» ___________ 2024 г.

Государственное унитарное казенное предприятие Республики Марий Эл «Мостремстрой», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Лежнина Андрея Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________ «________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_______________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Положения «О закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственного унитарного казенного предприятия «Мостремстрой» и протокола от «___»_______2024г. №_________________________, по результатам открытого электронного аукциона заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

Предмет договора.

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства в установленные сроки поставить эмали и растворитель, согласно техническим характеристикам, изложенных в спецификации (Приложение № 1 к договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, именуемые в дальнейшем «Товар».

Основные характеристики Товара:

- Посмотреть таблицу с данными

1.2. Место поставки (передачи Товара от Поставщика Покупателю): Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт. Медведево, ул. Чехова 4.

1.3. Срок поставки товара: в течении 10 календарных дней с момента подписания договора.

1.4. Страна производитель Товара: ________________________________________

Права и обязанности сторон
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Передать Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора и Приложением №1 к договору;
2.1.2. Передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счет-фактуры (в день поставки Товара), и другие необходимые документы на русском языке.
2.1.3. По требованию Заказчика заменить в течение 20 (двадцать) дней Товар на другой, соответствующий по качеству и условиям настоящего договора, без каких-либо затрат со стороны Заказчика.
2.2. Поставщик вправе:
2.2.1. Требовать оплаты поставленного Товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара, подписать товарно-транспортную накладную и акт приема-передачи (Приложение №2 к договору и направить один экземпляр Поставщику.
2.3.2. Оплатить, в соответствии с разделом 6 настоящего Договора поставленный Товар.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего договора.
2.4.2. Назначить Поставщику разумный срок для устранения недостатков, если во время поставки Товара станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, а также потребовать возмещения убытков.
2.4.3. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в разделе 5 договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора.
2.4.4. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
- отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям договора.

Требования к Товару и доставка Товара

3.1. Поставщик должен обеспечить доставку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна обеспечить сохранность Товара при хранении и транспортировке.

3.2. При транспортировке Товара, должны соблюдаться все меры предосторожности согласно действующего законодательства РФ.

3.3. Поставляемый Товар помимо характеристик, указанных в п. 1.1. Договора и Спецификации (Приложение № 1 Договору) должен соответствовать:

- Эмаль ПФ-115 серая - ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Эмаль ПФ-115 белая - ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Эмаль ПФ-115 черная - ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Уайт-спирит – ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Примечание:

Цвет покрытия эмали: должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами цвета «Картотеки» или контрольными образцами цвета, утвержденными в установленном порядке.

Внешний вид эмали: после высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается небольшая шагрень.

3.4. Поставщик обязан самостоятельно контролировать погрузку Товара в транспортное средство (ТС) Перевозчика с целью недопущения нарушения целостности тары (упаковки) Товара, превышения допустимой массы ТС и допустимой нагрузки на ось ТС, либо массу ТС и нагрузку на ось ТС, указанные в специальном разрешении (при наличии).

3.5. Ответственность за безопасную перевозку Товара (груза), указанного в п. 1.1. настоящего Договора, соблюдение требований весового контроля и правил дорожного движения несет Поставщик или привлеченная Поставщиком транспортная компания с момента приема Товара к перевозке и до момента доставки его в пункт назначения, указанный в настоящем Договоре.

3.6. Риск случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

4. Качество Товара и гарантия.

4.1. Поставщик настоящим, безусловно, заявляет и гарантирует, что:

4.1.1. Товар является новым, не бывшим в эксплуатации.

4.1.2. Товар является собственностью Поставщика, не заложен, не находится под арестом, не имеет каких-либо обременений и/или ограничений;

4.1.3. До передачи Товара Заказчику иное физическое или юридическое лицо, кроме Производителя и Поставщика, никогда не являлось владельцем и/или собственником Товара.

4.1.4. Поставщик гарантирует Заказчику наличие у него законных оснований для отчуждения (продажи) Товара, а также то, что Товар свободен от любых прав и притязаний третьих лиц, не находится в залоге, под арестом, запретом или ином обременении, под судебным спором или в исполнительном производстве, препятствующим отчуждению (продаже) Товара Поставщиком. Риск негативных для Заказчика последствий нарушения настоящего гарантийного уведомления возлагается на Поставщика.

4.1.5. Поставляемый Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей»).

4.2. Если будет документально установлено, что хотя бы одно из заверений или гарантий, предусмотренных в п. 4.1. настоящего Договора, не соответствует действительности, Заказчик имеет право по своему усмотрению в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив Поставщика с приложением подтверждающих документов.

4.3. Качество Товара должно соответствовать установленным и российским стандартам, техническим условиям завода-изготовителя, ГОСТам и подтверждаться сертификатом.

4.4. Выполнение любых работ в рамках предпродажной подготовки направлено на передачу Заказчику качественного Товара, основано на положениях законодательства и одобрено Заказчиком при подписании настоящего Договора. Сам по себе факт проведения каких-либо работ в рамках предпродажной подготовки не может в дальнейшем рассматриваться как доказательство каких-либо недостатков принятого Заказчиком Товара.

4.5. Поставщик обязан предоставить Заказчику гарантию завода-изготовителя Товара. Предоставление гарантии завода-изготовителя Товара Заказчику осуществляется вместе с Товаром.

4.6. Срок действия гарантии производителя - не менее 6 месяцев с момента поставки. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой Товара.

4.7. В случае устранения недостатков Товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого Товар не использовался.

4.8. Предоставление расширенной гарантии должно подтверждаться письмом завода-изготовителя Товара.

4.9. При замене в течение гарантийного срока некачественного Товара, гарантийный срок на него исчисляется с момента замены Товара.

4.10. Поставщик предоставляет Заказчику гарантию качества и обязуется в течение гарантийного срока, производить замену некачественного Товара в г. Йошкар-Ола.

4.11. Заказчик обязуется соблюдать правила использования Товара, указанные в инструкции по его применению.

4.12. Если Заказчик потребовал от Поставщика замены некачественного Товара, то он доставляет Товар Поставщику в указанное им место.

5. Порядок поставки, приемки Товара.

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком согласно Приложения № 1 к настоящему Договору.

5.2. Поставщик по средствам факсимильной или электронной связи извещает Заказчика о планируемой дате доставки Товара в пункт назначения (место поставки).

5.3. Поставщик извещает Заказчика о факте доставки Товара в адрес поставки с указанием должностного лица, на которое возложена ответственность за передачу Товара Заказчику.

5.4. Приемка Товара осуществляется Заказчиком по определенному Поставщиком адресу после доставки, разгрузки Товара за счет средств и силами Поставщика.

5.5. Прием Товара начинается на следующий день после извещения Поставщиком Заказчика и Грузополучателя о факте доставки Товара в адрес поставки.

Прием Товара по количеству и качеству осуществляется Заказчиком до подписания Товарной накладной и включает в себя следующие этапы:

• проверка поставленного Товара на соответствие (в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору);
• проверка наличия документов, подлежащих передаче вместе с Товаром.

5.6. При отсутствии документов, подлежащих передаче вместе с Товаром, Товар может быть принят Заказчиком на ответственное хранение до момента предоставления всех таких документов, с оформлением инвентаризационной описи Товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение.

5.7. При передаче Товара и подписании Сторонами Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы, составленные на русском языке:

• счет-фактуру, универсальный передаточный акт на Товар по форме установленной законодательством РФ;
• Товарно-транспортной накладной на Товар по установленной законодательством РФ форме;
• надлежащим образом заверенную копию сертификата;
• сопроводительные документы (в соответствии со Спецификацией).

При этом, Товарные накладные, счета, счета-фактуры, универсальные передаточные документы, платежные поручения являются составной частью настоящего договора и учитываются сторонами при оценке выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

5.8. Моментом перехода права собственности на Товар от Поставщика к Заказчику, а также рисков, связанных с утратой и порчей Товара, является момент подписания счета-фактуры, универсальные передаточные документы.

5.9. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего Договора, считается непоставленным.

5.10. При возникновении разногласий по вопросам качества Товара, соответствия его условиям Договора и требованиям Приложения № 1 к настоящему Договору, Стороны должны договориться о проведении экспертизы. При этом Поставщик несет все связанные с экспертизой расходы, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком Договора. В указанном случае расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

6. Стоимость услуг и порядок оплаты.

6.1. Цена настоящего Договора составляет:_________________________ (Сумма прописью:_____________________________________________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС _______________(Сумма прописью:__________________________________________) рублей 00 копеек. Цена поставки Товара включает в себя стоимость Товара, НДС, дополнительная комплектация к Товару (тара, упаковка и т.п.), разгрузка, транспортировка, доставка Товара Поставщиком до местонахождения заказчика, таможенные и иные пошлины, лицензионные сборы, налоговые отчисления и другие обязательные платежи и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также иные расходы исполнителя, связанные с выполнением условий договора.

Примечание:

В том случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, в цену Договора не включается начисление НДС.

6.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Договором количества и качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

6.3. Оплата по договору производится за счет собственных средств Заказчика.

6.4. Оплата осуществляется по факту поставки Товара путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) календарных дней, со дня подписания документа о приемке.

7. Ответственность Сторон.

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1% от цены договора.

7.3. В случае просрочки Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки за каждый день просрочки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

7.6. В случае предоставления недостоверных сведений о происхождении Товара Поставщиком, предусмотрены меры гражданской ответственности (штраф в размере 15% от цены Договора).

8. Форс-мажорные обстоятельства.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств, вследствие таких форс-мажорных обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора.

8.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока действия Договора, то этот срок продлевается на время указанных обстоятельств.

8.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом. Не уведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную Сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вследствие указанных обстоятельств.

9. Порядок разрешения споров и разногласий

9.1. Споры и разногласия сторон по Договору разрешаются как путем переговоров, так и в досудебном претензионном порядке, который является для Сторон обязательным.

9.2. Претензионные письма и ответы на них направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанным в п. 13 Договора.

9.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

9.4. В случае, если в претензионном порядке Стороны Договора не достигли соглашения, спор и разногласия сторон по Договору передается на разрешение в судебном порядке в Арбитражный суд Республики Марий Эл.

Расторжение Договора

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору, предварительно уведомив в письменной форме Поставщика о расторжении договора не менее чем за 10 календарных дней.

10.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой уведомления будет считаться дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в договоре либо не получение данного уведомления, направленного по указанному адресу в договоре.

10.4. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий договора, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

10.5. Если Стороны не достигли соглашения о расторжении договора в порядке досудебного урегулирования спора, настоящий Договор может быть расторгнут по решению суда в случае нарушений условий поставки Товара Поставщиком по настоящему Договору, а именно:

- поставка Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- нарушения сроков поставки Товаров.

10.6. Информация о Поставщике, с которым договор был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

11. Заключительные положения

11.1 Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента заключения и действует по «25» апреля 2024 г., а в части оплаты, мер ответственности и гарантийных обязательств - до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

11.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.

11.3. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении почтовых, банковских реквизитов и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по Договору, незамедлительно, но не позднее 5 календарных дней. Все уведомления сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте или с использованием факсимильной связи, электронной почты. Документы, полученные посредством электронной связи, факсимильной переписки имеют равную с подлинниками юридическую силу до обмена сторонами оригиналами. Оригиналы передаются не позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня их создания.

11.4 Сторона Договора, у которой фактический и (или) почтовый адрес местонахождения не соответствует юридическому адресу, указанному в учредительных документах, несет риск возможных негативных последствий несовпадения адресов и обязана возместить другой стороне убытки, причиненные таким несовпадением адресов.

11.5. Поставщик не вправе передавать полностью или частично свои обязательства по выполнению Договора третьим лицам.

11.6. Стороны обязуются соблюдать законодательство по противодействию коррупции Российской Федерации (далее – Антикоррупционное законодательство). Стороны должны обеспечить со своей стороны и со стороны своих сотрудников запрет предложения и предоставления каких-либо коррупционных выплат и запрет давать согласие на предоставление коррупционных выплат любым лицам с обеих Сторон, а также обеспечить информирование своих контрагентов и/или посредников (включая субподрядчиков, агентов и других посредников) о необходимости соблюдения вышеуказанных запретов. Стороны обязаны уведомлять друг друга о любых случаях нарушения Антикоррупционного законодательства любой из Сторон.

11.7. Заключая настоящий Договор стороны, основываются на разумной деловой практике, должной осмотрительности и осторожности, руководствуются своими законными правами и интересами, осведомлены о всех существенных условиях настоящей сделки. Учитывая возмездный характер сделки, стороны подтверждают, что в их действиях отсутствуют намерения получить за счет другой стороны неосновательное обогащение или иным образом нарушить баланс интересов сторон.

11.8. В целях обеспечения сторонами разумной осмотрительности и осторожности при заключении настоящего договора, стороны взаимно гарантируют, что являются надлежащим образом зарегистрированными юридическими лицами, в соответствии с законодательством РФ, обладают всеми необходимыми правами и разрешениями для совершения настоящей сделки, а также лица, подписавшие настоящий Договор и в будущем подписывающие все дополнения, приложения, соглашения и другие документы к договору, обладают надлежащими полномочиями на подписание указанных документов; поставлены на учет в налоговом органе, их места нахождения соответствуют адресам, указанным в учредительных документах, являются добросовестными налогоплательщиками, своевременно и в полном объеме предоставляют налоговую и бухгалтерскую отчетность, в их действиях отсутствуют намерения, направленные на получение необоснованной налоговой выгоды от данной сделки.

11.9. Стороны соглашаются при осуществлении взаимоотношений между ними принимать к сведению и исполнению следующие документы в электронном виде, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – ЭП, или «электронная подпись»), посредством согласованной Сторонами Системы защищенного юридически значимого электронного документооборота:

- Договор (Соглашение);

- Дополнительное соглашение;

Формы документов, предусмотренные законодательством РФ.

11.10. Стороны используют документы формата установленного ФНС России и Договором. Подписание договора не лишает Стороны права оформлять документы, указанные в п.5.1 в бумажном виде с собственноручной подписью Сторон в случае невозможности оформить такой документ в электронном виде.

11.12. Стороны признают, что направленные и полученные ими в соответствии с условиями, определенными настоящим договором, электронные документы, подписанные корректной ЭП уполномоченных лиц Сторон, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью и заверенным оттиском печати, соответствуют письменной форме документов, и порождают права и обязанности Сторон при выполнении взаимных обязательств Сторон. Электронные документы, подписанные корректной ЭП, являются оригиналами, имеют юридическую силу и могут использоваться, в частности, в качестве доказательств в суде, а также при рассмотрении споров в досудебном порядке.

Оформление и получение квалифицированных сертификатов ключей проверки ЭП Стороны осуществляют самостоятельно и за свой счет.

11.13. Формирование и обмен документами в электронном виде, указанными в Договоре, осуществляется в системе оператора ЭДО ООО «Компания «Тензор» –sbis.ru, (далее «Система»).

Изменение согласованного оператора ЭДО возможно только по взаимному согласию Сторон, путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

Документы, подписанные корректной усиленной квалифицированной электронной подписью, доставленные через согласованного Сторонами оператора ЭДО (далее- «Оператор ЭДО»), имеют юридическую значимость.

11.14. При осуществлении электронного документооборота (далее – «ЭДО») Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, в частности, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (со всеми изменениями и дополнениями), настоящим Соглашением, Регламентом, а также регламентом электронного документооборота, опубликованным на официальном сайте оператора ЭДО (далее «Регламент оператора ЭДО).

11.15. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.16. Настоящий Договор составлен в электронном виде, имеющих равную юридическую силу для каждой из Сторон.

11.17. Неотъемлемой частью договора являются приложения:

- Спецификация (Приложение №1).

12. Наименование, юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №_______________

от «___» _________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ на поставку эмали и растворителя для нужд Государственного унитарного казенного предприятия

Республики Марий Эл «Мостремстрой»

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными