Тендер - поставка хозяйственных товаров №266754718

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть18 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Томская облМесто поставки (адрес):Томская обл, Томский р-н, село Моряковский Затон, ул Октябрьская, влд 12
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 20.02.2024 по 26.02.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:20.02.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):26.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с извещением и документации о закупке
Подведение итоговПорядок подведения итогов:В соответствии с извещением и документации о закупке Извещение_ед.поставщик_СМП_на_размещение ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

извещении о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

поставка хозяйственных товаров

«20» февраля 2024г.

Особенности проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме:

Участниками закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Заказчик принимает решение об отказе от заключения договора с участником закупки в случае отсутствия информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства или отсутствия на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, информации о применении участником закупки, специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»

Заказчик:

- Посмотреть таблицу с данными

Предмет договора (закупки): поставка хозяйственных товаров.

Описание предмета закупки, включая количество поставляемого товара: в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к договору).

Сведения о начальной (максимальной) цене договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,70 руб.

Место поставки товара: Томская область, Томский район, с.Моряковский Затон, ул. Октябрьская, 12

Сроки (периоды) поставки товара: с даты заключения договора по 07.03.2024.

Условия поставки товара: в соответствии с условиями договора.

Место подачи заявок на участие в закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме: адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://msp-shop.rts-tender.ru/

Срок для подачи предложений поставщиком (исполнителем, подрядчиком):

Дата начала срока подачи предложений: 20.02.2024.

Дата и время окончания срока подачи предложений: 26.02.2024 в 10:00 часов местного времени.

Дата рассмотрения предложений и подведения итогов закупки: 26.02.2024.

- Посмотреть таблицу с данными

о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

поставка хозяйственных товаров

Предмет договора (закупки): поставка хозяйственных товаров.

Описание предмета закупки, включая количество поставляемого товара: в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к договору).

Сведения о начальной (максимальной) цене договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,70 руб..

Место поставки товара: Томская область, Томский район, с.Моряковский Затон, ул. Октябрьская, 12.

Сроки (периоды) поставки товара: с даты заключения договора по 07.03.2024.

Условия поставки товара: определены в проекте договора.

Форма, сроки и порядок оплаты товара: оплата поставленного товара производится заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика, указанный в договоре, по факту поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания сторонами товарной накладной либо универсального передаточного документа на основе формы счета-фактуры (далее - универсальный передаточный документ) без замечаний на основании представленных поставщиком счета [и счета-фактуры] 1 .

Требования к участникам закупки:

Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам закупки в соответствии с пунктом 10 Положения о закупке:

не предусмотрено;

непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 2911 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуг, являющихся предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

участник закупки не является иностранным агентом.

Порядок подачи предложения поставщиком (исполнителем, подрядчиком):

Поставщик подает предложение о цене договора либо о цене единицы товара и дает согласие на поставку товара, на условиях, предусмотренных сведениями о закупке и проектом договора, размещенными на электронной площадке, путем размещения на электронной площадке сведений, в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, и заявки, содержащей следующую информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес поставщика, номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика поставщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика поставщика (для иностранного лица), банковские реквизиты;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, номер и дату выдачи доверенности.

3) наименование страны происхождения товара по каждой товарной позиции 2 .

Заявка может быть подана по рекомендуемой форме «Заявка на участие в закупке» установленной в сведениях о закупке (Приложение 1 к сведениям о закупке).

Порядок подведения итогов:

Решение о выборе участника закупки, с которым будет заключен договор по результатам закупки принимается Заказчиком.

Заказчиком на основании результатов рассмотрения предложений поставщика (исполнителя, подрядчика) принимается решение о соответствии или о несоответствии предложений поставщика (исполнителя, подрядчика) требованиям, установленным документацией о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены главой «Порядок подготовки и осуществления неконкурентной закупки» Положения о закупке.

Заказчиком предложение поставщика (исполнителя, подрядчика) признается не соответствующим требованиям, установленным документацией о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в случае, если предложение содержит предложение на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, не предусмотренных извещением и документацией о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, размещенными на электронной площадке.

Критерием оценки участников закупки является ценовое предложение. Заказчик определяет участника закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, предложившего наименьшую цену, с которым заключается договор, из участников закупки, определенных оператором электронной площадки в соответствии с подпунктом▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПоложения, а также извещением о закупке и документацией о закупке, в соответствии пунктом▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПоложения.

Результаты рассмотрения предложений поставщика (исполнителя, подрядчика) фиксируются в итоговом протоколе.

Срок для подачи предложений поставщиком (исполнителем, подрядчиком):

Дата начала срока подачи предложений: 20.02.2024.

Дата и время окончания срока подачи предложений: 26.02.2024 в 10:00 часов местного времени.

Дата рассмотрения предложений и подведения итогов закупки: 26.02.2024.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к сведениям о закупке

рекомендуемая форма заявки на участие в закупке

Заявка на участие в закупке

Для юридического лица (в случае если участник закупки – физическое лицо, индивидуальный предприниматель, данную таблицу рекомендуется удалить)

- Посмотреть таблицу с данными

Для физического лица, индивидуального предпринимателя (в случае если участник закупки – юридическое лицо, данную таблицу рекомендуется удалить)

- Посмотреть таблицу с данными

Проект

договор № _____________

на поставку хозяйственных товаров

Томский район, с. Моряковский Затон ___ __________ 20__ года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «ЦРР - детский сад с. Моряковский Затон» Томского района (МАДОУ «ЦРР - детский сад с. Моряковский Затон» Томского района), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заведующей Соловьевой Ольга Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем Поставщик, в лице ________, действующ_____ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны и каждый в отдельности Сторона, на основании Сведений о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме от «20» февраля 2024 года, размещенных на электронной площадке в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «ЦРР-детский сад с. Моряковский Затон» Томского района и Федерального закона от «18» июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику хозяйственные товары (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях Договора.
1.2. Наименование Товара, товарный знак (при наличии), функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики, размеры, упаковка и иные характеристики и показатели товара, количество Товара, единица измерения Товара, цена за единицу Товара, общая стоимость Товара, наименование страны происхождения Товара определены в Спецификации (Приложение 1 к Договору).

ЦЕНА договора И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена Договора составляет _______ (________) рублей ___ копеек [, в том числе налог на добавленную стоимость – ____, ] 3 [, налогом на добавленную стоимость не облагается на основании _______________ Налогового кодекса Российской Федерации и _______, ] 4 и включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара в соответствии с условиями Договора, в том числе:
- стоимость Товара;
- стоимость сертификации (декларирования) соответствия Товара (при необходимости в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации);
- стоимость доставки Товара до места поставки, включая расходы на погрузку-разгрузку и упаковку Товара;
- стоимость упаковки (тары);
- расходы на хранение, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей;
- все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Договора в связи с его исполнением.
2.2. Оплата поставленного товара производится заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика, указанный в договоре, по факту поставки партии товара в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания сторонами товарной накладной либо универсального передаточного документа на основе формы счета-фактуры (далее - универсальный передаточный документ) без замечаний на основании представленных поставщиком счета [и счета-фактуры] 5 .
Источник финансирования: за счет приносящей доход деятельности.
Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара, указанного в пункте 1.1 Договора, считается день списания денежных средств со счета Заказчика.
2.3. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Поставщиком.
2.4. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

место, Сроки (периоды) и УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара должна осуществляться в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору), условиями Договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3.2. Поставка Товара производится силами и средствами Поставщика в соответствии с условиями Договора.
3.2.1. Поставщик организует отгрузку, транспортировку, разгрузку и складирование Товара с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность качества Товара, его свойств, безопасность Товара и исключения возможности загрязнения Товара, пропитывания посторонними запахами, повреждения и порчи Товара.
3.2.2. Отгрузка Товара должна производиться силами и средствами Поставщика.
3.2.3. Транспортировка Товара должна осуществляться Поставщиком видами транспорта, на котором законодательством Российской Федерации разрешена транспортировка данного вида Товара.
3.2.4. Разгрузка и складирование Товара в месте поставки должны производиться силами и средствами Поставщика, в присутствии представителя Заказчика.
3.3. Место поставки Товара: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, 12.
3.4. Сроки (периоды) поставки Товара: с даты заключения Договора по 07.03.2024.
3.5. Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче Товара обязан предоставить Заказчику следующие документы:
- счет [, счет-фактуру] 6 и товарную накладную либо счет и универсальный передаточный документ;
а также документы по качеству Товара:
- копии сертификатов соответствия (декларации о соответствии) на Товар (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);
- копии санитарно-эпидемиологических заключений на Товар (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);
- иные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида Товара предусмотрено их наличие,
а Заказчик или его уполномоченный представитель обязан принять данные документы.
В случае непредставления (несвоевременного представления) вышеуказанных документов обязательство по поставке Товара считается неисполненным.
3.6. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с даты передачи Заказчику Товара, документов, указанных в пункте 3.5 Договора, и подписания Заказчиком товарной накладной либо универсального передаточного документа без замечаний. С этой даты право собственности на Товар, риск случайной гибели, порчи и (или) повреждения Товара переходят к Заказчику.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 3.5 Договора.
4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Договору.
4.1.4. Направлять мотивированный отказ в подписании товарной накладной либо универсального передаточного документа по результатам приемки поставленного Товара.
4.1.5. Пользоваться иными установленными Договором и законодательством Российской Федерации правами.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию Товара иным условиям Договора.
4.2.2. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Поставщику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Договору).
4.2.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
4.3. Поставщик вправе:
4.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.
4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках Договора.
4.3.3. Пользоваться иными установленными Договором и законодательством Российской Федерации правами.
4.4. Поставщик обязан:
4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему
4.4.2. Представить документы, указанные в пункте 3.5 Договора.
4.4.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора в порядке, указанном в пункте 12.3 Договора.
4.4.4. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Договору).
4.4.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

КАЧЕСТВО И безопасность, УПАКОВКА ТОВАРА
5.1. Безопасность и качество, функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики, упаковка и иные характеристики и показатели Товара, должны соответствовать Спецификации (Приложение 1 к Договору), условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации, требованиям ГОСТ, ТУ, СанПин:
5.2. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.
5.3. Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.
5.4. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) Товара, отвечающую требованиям ГОСТ, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту поставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к использованию.
5.5. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
6.1. Заказчик осуществляет приемку Товара в течение 10 (Десяти) рабочих дней.
6.2. Приемка поставленного Товара включает в себя следующие этапы:
6.2.1. проверка наличия (отсутствия) внешних повреждений упаковки (тары) (в случае, если Товар поставляется в упаковке (таре));
6.2.2. проверка наличия документов, предоставляемых Заказчику в соответствии с пунктом 3.5 Договора;
6.2.3. проверка Товара на соответствие условиям Договора и Спецификации (Приложение 1 к Договору);
6.3. Для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. Срок представления Поставщиком дополнительных материалов составляет 3 (Три) рабочих дня с даты направления запроса. При нарушении Поставщиком срока представления дополнительных материалов срок приемки Товара, предусмотренный пунктом 6.1 Договора, увеличивается на количество дней просрочки.
6.4. В случае обнаружения недостатков (по количеству, качеству и иных недостатков) Заказчик извещает Поставщика не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты обнаружения указанных недостатков. Извещение о выявленных недостатках с указанием сроков по устранению недостатков направляется Поставщику телеграммой, почтой, электронной почтой, факсом либо нарочным. Адресом электронной почты для направления извещений является: ______________. Номером факса для направления извещений является: ________________. Поставщик в установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки.
6.5. По окончании приемки Товара Заказчик в течение 2 (Двух) рабочих дней подписывает товарную накладную либо универсальный передаточный документ, либо направляет мотивированный отказ от подписания товарной накладной либо универсального передаточного документа. В случае обнаружения несоответствия Товара условиям Договора товарная накладная либо универсальный передаточный документ не подписывается до устранения Поставщиком недостатков.
6.6. При обнаружении недостатков принятого Товара, которые не могли быть обнаружены в ходе приемки Товара, Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи Товара Заказчику или по причинам, возникшим до этой даты.
Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что недостатки были обнаружены в течение двух лет со дня передачи Товара.
При обнаружении недостатков Товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика.
При неявке представителя Поставщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества).
Устранение недостатков (замена Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества) осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения такого обязательства. Размер пени составляет 0,1 % от цены Договора.
7.3.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа составляет 0,1 % от цены Договора.
7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения такого обязательства. Размер пени составляет 0,1 % от цены Договора.
7.4.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа составляет 0,1 % от цены Договора.
7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.
7.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.
7.8. Заказчик вправе учитывать при расчете с Поставщиком (вычитать из цены Договора) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Поставщиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Договором, если Поставщик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) рабочих дней со дня ее получения.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ договора
9.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении Договора вправе изменить:
9.1.1. предусмотренное Договором количество Товара, но не более чем на 20% предусмотренное Договором количество Товара. При увеличении количества Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить первоначальную цену Договора пропорционально увеличиваемому количеству Товара исходя из стоимости Товара, указанной в Договоре. При уменьшении количества Товара Стороны обязаны снизить первоначальную цену Договора пропорционально уменьшаемому количеству Товара исходя из стоимости Товара, указанной в Договоре;
9.1.2. сроки исполнения Договора;
9.1.3. цену Договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора;
9.1.4. срок действия Договора;
9.1.5. страну происхождения Товара: иностранный Товар заменит на Российский Товар.
9.2. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и характеристиками (свойствами), указанными в Договоре.
9.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, включая следующие случаи:
- поставка Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;
- неоднократного (два или более раза) или существенного нарушения срока поставки Товара;
- непредставления документов или копий документов, предусмотренных Договором.
- в соответствии с разделом 11 Договора.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.
10.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств, указанных в пункте 10.1 Договора, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.
10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.
10.4. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно пункту 10.3 Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

Антикоррупционные положения
11.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны Договора, их аффилированные лица, работники или посредники не должны выплачивать, предлагать выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на их действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны Договора, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.2. В случае возникновения у Стороны Договора реальных оснований полагать о возможном нарушении антикоррупционных положений она должна письменно уведомить об этом другую Сторону вплоть до постановки вопроса о приостановлении исполнения договорных обязательств до разрешения сложившейся ситуации.
В письменном уведомлении Сторона Договора обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных положений контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
11.3. В случае выявления коррупционного нарушения (невоздержание одной из Сторон Договора от запрещенных действий либо неполучение второй Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет), пострадавшая Сторона Договора вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться от исполнения Договора, что влечёт его автоматическое расторжение полностью либо в части с момента получения другой Стороной уведомления об этом.
Пострадавшая сторона также вправе требовать возмещения в полном объёме всех причинённых ей убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), вызванных односторонним расторжением Договора по вине другой стороны. С виновной стороны подлежит взысканию штраф в размере 50 % от цены Договора.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Договором, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
12.2. Договор вступает в силу с даты его заключения и прекращает свое действие 29.03.2024, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме.
12.3. Документооборот в рамках Договора осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.
Срок ответа на входящий документ в рамках Договора не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.1 и 11.2 Договора.
12.4. Договор составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.
12.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.
12.6. Все приложения к Договору должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Договора, являются его неотъемлемой частью.
12.7. Поставщик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.
При изменении у Поставщика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Договору Поставщик должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 (Двадцати четырех) часов со дня изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Договору будут считаться сведения, указанные в Договоре.

ПРИЛОЖЕНИЯ К договору
13.1. Приложения к Договору:
Приложение 1 – Спецификация.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ и подписи СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к Договору

№ ________ от «___» ________ 20___г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

^ Условие включается в пункт при необходимости.

^ Представление участником указанных сведений необходимо для исполнения требований части 5.2 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

Непредставление указанных сведений не будет являться основанием для признания предложения участника не соответствующим требованиям сведениям о закупке.

В случае отсутствия в заявке указанных сведений, участник, с которым заключается договор, обязан для исполнения требований части 5.2 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, до заключения договора представить заказчику такие сведения.

^ Условие включается в Договор в случае, если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость.

^ Условие включается в Договор в случае, если Поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость. Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, реквизиты подтверждающего документа (при его наличии).

^ Условие включается в пункт при необходимости.

^ Условие включается в пункт при необходимости.