Тендер - Поставка моющих и чистящих средств №266736957
Описание тендера:
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "САНАТОРИЙ "ЮГАН" объявляет тендер: Поставка моющих и чистящих средств (с результатом)
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1
Место поставки (субъект РФ):
Уральский федеральный округ, Тюменская обл
Место поставки (адрес):
РФ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ХМАО - Югра, Нефтеюганский район, Тер 17 км автодороги Нефтеюганск-Тундрино, Тер Санаторий Юган
Информация о документации по закупке
Срок предоставления документации:
с
20.02.2024
по
28.02.2024
Место предоставления документации:
Электронная площадка для МСП «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА»
http://roseltorg.ru/
Порядок предоставления документации:
Посредством размещения для скачивания и ознакомления
Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация:
www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке
Размер платы:
Плата не требуется
Приложение_№_4_-_Формы_документовxx
Приложение № 4 к извещению
о проведении запроса котировок
в электронной форме
ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № ___________________, мы ________________________________________________________________________________________________.
(указываются сведения об участнике закупки: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)
выражаем согласие на поставку следующего товара на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и договором, и не подлежащих изменению по результатам проведения закупки:
Всего сумма ___________________________________ рублей, в том числе НДС _________________рублей (если НДС не начисляется, указать основание по закону).
Цена договора включает в себя: все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузо-разгрузочных работ, в том числе до места складирования на базе заказчика, и иные расходы, связанные с поставкой товара.
Уполномоченный представитель
участника размещения заказа (для юридических лиц)/
участник размещения заказа (для физических лиц) _________________ (Фамилия И.О.)
Товар должен быть новым, товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств, ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев.
Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Поставщик подтверждает качество и безопасность поставляемого товара представлением документов, подтверждающих его качество и безопасность.
Соответствие Товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности Товара должно быть подтверждено следующими документами:
сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и/или подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии).
Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.
Качество и безопасность товара должны соответствовать требованиям:
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Постановления Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
Требования к таре и упаковке
Доставка товара производится в невозвратной таре и (или) упаковке, обеспечивающих сохранность товара при его перевозке и, при необходимости, последующем хранении. Упаковочный материал вывозится силами и средствами Поставщика.
Требования к отгрузке и доставке товара
Поставка товара производится в 2024 году 3 (тремя) партиями по заявке Заказчика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее получения.
Место поставки: РФ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ХМАО - Югра, Нефтеюганский район, Тер 17 км автодороги Нефтеюганск-Тундрино, Тер Санаторий Юган.
Доставка товара и погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика.
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Санаторий «Юган», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице временно исполняющего обязанности главного врача Трофимова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
____________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения нужд автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Санаторий «Юган», и на основании решения Единой комиссии по осуществлению закупок (Протокол № ____________ от __.__.2024г.) заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
Предмет договора
Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику моющие и чистящие средства по наименованию, в количестве, ассортименте и качества согласно Спецификации (Приложение № 1) (далее - товар), в срок согласно разделу 4 настоящего договора, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.
Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Поставщик подтверждает качество и безопасность поставляемого товара представлением документов, подтверждающих его качество и безопасность.
Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках договора, является новым, товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств, ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
Остаточный срок годности товара на момент поставки не менее 12 месяцев.
Доставка товара производится в невозвратной таре и (или) упаковке, обеспечивающих сохранность товара при его перевозке и, при необходимости, последующем хранении.
Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.
Место поставки товара: РФ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ХМАО - Югра, Нефтеюганский район, Тер 17 км автодороги Нефтеюганск-Тундрино, Тер Санаторий Юган.
Цена договора и порядок расчетов
Цена договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения договора, за исключением случаев, установленных договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Общая цена договора составляет _____ рублей __ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %): _______рублей __ копеек./ НДС не облагается в соответствии с п. ___ ст. ____ Налогового кодекса Российской Федерации. В случае если Поставщик не является плательщиком НДС, Заказчик указывает: «НДС не облагается»).
Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение № 1).
В общую цену договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузо-разгрузочных работ, в том числе до места складирования на базе заказчика, и иные расходы, связанные с поставкой товара.
Расчеты по договору производятся в следующем порядке:
Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в договоре расчетный счет Поставщика.
Оплата производится в рублях Российской Федерации.
Авансовые платежи по договору не предусмотрены.
Заказчик оплачивает фактически поставленную Поставщиком партию Товара в соответствии с договором, единовременным платежом путем перечисления цены договора на банковский счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документа о приёмке, предусмотренного договором.
Окончательный расчет по договору производится Заказчиком после поставки всего предусмотренного договором количества Товара в полном объеме.
В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по договору, о чем Заказчик уведомляет Поставщика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) количеству товаров.
Права и обязанности сторон
Заказчик имеет право:
Досрочно принять и оплатить товар.
Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным договором.
Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.
Заказчик обязан:
Обеспечить приемку поставляемого по договору товара в соответствии с условиями договора.
Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном договором.
Поставщик обязан:
Поставить товар в сроки, предусмотренные договором.
Доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы, относящиеся к товару (документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае если товары, поставляемые в рамках договора, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.
Передать Заказчику товары надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Спецификации (Приложение № 1). По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации.
Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.
Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.
Выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.
Поставщик вправе:
Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных договором.
По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товары.
Порядок и сроки поставки товара
Поставка товара производится в 2024 году 3 (тремя) партиями по заявке Заказчика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее получения.
Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара.
Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке.
В случае, если в п. 11.1 договора указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения договора в части поставки и приемки товара.
Порядок сдачи и приемки товара
Поставщик в срок, указанный в разделе 4 договора, при поставке товара должен передать Заказчику следующие документы:
Документы, на русском языке, подлежащие передаче вместе с товаром: документы, подтверждающие качество товара (в соответствии с требованиями законодательства для данного вида товара);
Товарную накладную с обязательным представлением счета или счета-фактуры или универсальный передаточный документ (УПД);
Акт приема-передачи Товара по договору.
Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее трех человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным договором. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Проверка соответствия товара требованиям, установленным договором, осуществляется в следующем порядке:
В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар, а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие повреждений.
После внешнего осмотра товара осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в Спецификации (Приложение № 1). Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 1). Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар.
Товар должен быть поставлен полностью в соответствии с заявкой заказчика. Заказчик вправе отказаться от приемки части Товара, сформировав мотивированный отказ от приемки. Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в Спецификации (Приложение № 1), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении договора по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора), в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору. Если Поставщик передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение № 1), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.3.7 договора. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.
Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям договора, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.
В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 5.3.7 договора. Приемка некачественного товара не осуществляется, до подтверждения Поставщиком качества товара, в порядке, установленном пунктом 5.3.6. договора.
В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.
Обо всех нарушениях условий договора о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара Заказчик извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения извещения является: _________.
Поставщик в установленный в извещении (п. 5.3.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении договора по соглашению сторон и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору.
Приемка товара оформляется документом о приемке – Акт приема-передачи товара, который составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Поставщиком. Дата Акта приема-передачи товара устанавливается Заказчиком в момент приема товара на базе Заказчика. Образец Акта приема-передачи товара представлен в Приложении № 2, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик производит удержание неустойки (штрафа, пеней) и (или) возмещения убытков причинённых Поставщиком убытков. Удержание неустойки (штрафа, пеней) и (или) убытков производится Заказчиком на основании документа составленного в соответствии с пунктом 5.4. договора, не позднее сроков установленных в пункте 2.5.4. договора. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.
Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до подписания документа о приёмке) Заказчиком несет Поставщик.
Поставщик обеспечивает хранение товара до момента их сдачи – приемки.
Если ненадлежащее качество поставленного Товара обнаружено после приемки на этапах хранения (эксплуатации) или в процессе подготовки к использованию, а также в течение остаточного срока годности, при условии, что соответствие качества такого товара не могло быть обнаружено Заказчиком в результате приемки в установленном настоящим договором порядке, Заказчик обязан незамедлительно уведомить Поставщика о данном факте посредством электронной почты или иными способами, позволяющими установить факт получения корреспонденции адресатом (поставщиком). Поставщик обязан прибыть для составления Акта о выявленных нарушениях качества Товара не позднее 2 (двух) дней с момента уведомления.
В кратчайший срок, установленный в Акте о выявленных нарушениях качества Товара, после подписания Акта о выявленных нарушениях качества Товара, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества, Товаром надлежащего качества.
Если Поставщик в установленный срок не заменит поставленный Товар ненадлежащего качества надлежащим, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков в поставке Товара и обязан взыскать неустойку в соответствии с положениями договора.
Обеспечение исполнения договора
Обеспечение исполнения договора может обеспечиваться Поставщиком по его выбору путем предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям документации, или путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет.
Обеспечение исполнения договора предоставляется Заказчику до заключения договора.
Размер обеспечения исполнения Договора составляет ________________ рублей (_______________________________________________ рубля ____копеек).
В ходе исполнения договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное соразмерно объему выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора, а также изменить способ обеспечения исполнения договора из числа способов, предусмотренных документацией.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет Поставщика в течение не более чем 10 рабочих дней с даты получения Заказчиком от Поставщика соответствующего требования и при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по договору.
Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по договору, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации.
За нарушение установленного срока исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик уплачивает Заказчику за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, пеню в размере 0,1 % от стоимости договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим договором и фактически исполненных Поставщиком по формуле в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождают виновную сторону от выполнения своих обязательств, за исключением случая расторжения договора.
Неустойка (штраф, пени) за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств является бесспорной и уплачивается путем ее удержания из стоимости товара, подлежащего оплате Заказчиком по настоящему Договору.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
Форс-мажорные обстоятельства
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих либо ограничивающих актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.
Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.
Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.
Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.
Порядок разрешения споров
Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему договору либо иным образом вытекающих из договора, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований. При необходимости к претензии прилагаются документы, подтверждающие выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие полномочия представителя Стороны - отправителя претензии.
Срок рассмотрения претензии - 10 (десять) календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования полностью неудовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.
Претензии могут быть направлены Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов: - письмом на электронный почтовый ящик (e-mail), при этом подтверждением такого направления является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия претензии в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения - такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки; - ценным письмом с описью вложения по адресу места нахождения (места жительства) Стороны, или указанному в договоре как "почтовый адрес". Сообщения, отправленные посредством почтовой связи, отправляются заказной почтовой корреспонденцией с уведомлением о вручении ее адресату. Сообщение считается доставленным при возврате отправителю уведомления с отметкой о получении корреспонденции адресатом, а также в случае возврата корреспонденции с отметкой «Истек срок хранения»; - передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо по передаточному акту.
Стороны допускают представление скан-копий документов и иных юридически значимых сообщений, направленных и полученных в рамках настоящего договора по электронной почте, в качестве доказательств при разрешении споров.
В случае если Сторонам не удалось достигнуть соглашения по спорному вопросу, либо Сторона, получившая претензию, не ответила на нее в предусмотренный срок, споры подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Любые споры, разногласия и требования, возникающие из договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Расторжение договора
Расторжение договора допускается в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и договором по следующим основаниям:
Расторгнуть договор по взаимному согласию в любой момент до окончания его действия (п.1 ст. 450 ГК РФ). Соглашение о расторжении составляется в той же форме, что и договор (п. 1 ст. 452 ГК РФ). Подписать соглашение должно лицо, имеющее на это полномочия. Соглашение составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и размещается в ЕИС.
Расторгнуть договор согласно вынесенному судебной инстанцией решению. Требование в суд направляется в следующем случае: от второй стороны был получен отказ на предложение расторгнуть договор; от второй стороны не было получено ответа в 30-дневные сроки.
Расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке по общему правилу (п. 1 ст. 310 ГК РФ). Договор будет прекращен с момента получения стороной уведомления или с момента, установленного в договоре для этого случая. В случае, когда уведомление считается доставленным в связи с истечением срока хранения сообщения в отделении связи, момент доставки определяется датой истечения срока хранения (Определение Верховного Суда РФ от 20.03.2018 по делу № 305-ЭС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).
Договор может быть расторгнут заказчиком в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:
поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный заказчиком разумный срок или невыполнения обязательства по замене товара в установленный срок;
поставки товара, не заявленного заказчиком или не содержащегося в перечне договорных товаров;
неоднократного (более двух раз) и/или существенного (более 30 календарных дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре.
Срок действия Договора
Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31.12.2024г. С 01.01.2025г. обязательства Сторон по договору прекращаются, за исключением обязательств по оплате услуг, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.
Прочие условия
Договор составлен в форме электронного документа. После заключения договора Стороны вправе изготовить копию договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.
Все приложения к договору являются его неотъемной частью.
В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней с даты такого изменения.
При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
При исполнении договора по соглашению сторон возможно изменить:
количество товара по договору в пределах 25 процентов первоначально предусмотренного, в том числе, по отдельным позициям. При этом допускается пропорциональное изменение цены договора;
сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана независящими от сторон договора обстоятельствами, либо по вине поставщика, подрядчика, исполнителя при наличии объективных причин невозможности исполнить договор в установленные договором сроки. При этом срок может быть однократно продлен на срок, не превышающий срок исполнения договора, предусмотренный при его заключении, при полной оплате поставщиком, подрядчиком, исполнителем неустойки, начисленной Заказчиком (в случае наличия просрочки и (или) иного нарушения условий договора поставщиком, подрядчиком, исполнителем, за совершение которого договором предусмотрена ответственность в виде уплаты неустойки);
цену договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора или в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);
требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), указанными в договоре;
наименование страны происхождения товара и (или) товарный знак поставляемого товара (используемого материала при выполнении работ, оказании услуг) при его наличии, в случае если качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) нового товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг) не ухудшаются по сравнению с заменяемым товаром (материалом, используемым при выполнении работ, оказании услуг). При этом, при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре;
сведения договора, не влияющие на его условия и не имевшие существенное значение для формирования заявок на участие в закупке, определения победителя, формирования ценового или неценового предложения участниками закупки.
Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
