Тендер - поставка средств дезинфицирующих №266652503

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть03 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Проект_Контракт_№_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_на_поставку_ср._дез._ПВР

КОНТРАКТ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

на поставку товаров

город Киров (областной) «______» _______________ 2024 года

Кировское областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Кировский дом-интернат для престарелых и инвалидов», в лице директора Домрачева Евгения Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

_____________________________________________________, в лице ___________________________________, действующего на основании _____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании итогового протокола от «______» ______________ 2024 №___________________ заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. Предметом контракта является поставка средств дезинфицирующих для нужд КОГБУСО «Кировский дом-интернат для престарелых и инвалидов» пункт временного размещения (далее-товар).

1.2. Наименование, количество, ассортимент товара определены в Спецификации (приложение№1 к контракту).

1.3. Срок поставки товара: по 01 июня 2024 года включительно. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика. Заявка Поставщику подается Заказчиком по телефону (факсу) или в письменной форме. Поставщик обязан обеспечить принятие заявки Заказчика, ее регистрацию с указанием времени, ответственного лица. Срок исполнения заявки в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения заявки Поставщиком от Заказчика.

1.4. Идентификационный код закупки: ___________________________________________.

2. Цена контракта, порядок и сроки оплаты

2.1. Цена Контракта составляет _____________ (_____) рублей __ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке ___ процентов - _____ (_____) рублей ___ копеек или НДС не облагается на основании ___________ Налогового кодекса Российской Федерации

В цену контракта включаются все расходы, связанные с поставкой товара, в том числе стоимость поставляемого товара, стоимость тары, упаковки, маркировки, заготовительно-складские расходы, расходы на доставку и разгрузку товара Заказчику, расходы на страхование, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Неучтенные затраты Поставщика, связанные с исполнением настоящего контракта, и не включенные в цену контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

2.2. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим контрактом.

2.3. Поставка товара по настоящему контракту оплачивается за счет: субсидии из областного бюджета на 2024 год на иные цели.

2.4. Оплата поставленного Товара осуществляется по цене единицы Товара установленной в Спецификации (приложение №1 к Контрату), исходя из количества поставленного Товара, но в размере, не превышающем цены Контракта, предусмотренного пунктом 2.1. Контракта, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

2.5. Поставщик не вправе требовать с Заказчика проценты на сумму подлежащую уплате Поставщику по контракту, за период с момента поставки товара (партии товара) Заказчику до осуществления полного расчета с Поставщиком.

2.6. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными после списания денежных средств со счета Заказчика.

2.7. В случае принятия Поставщиком решения о реорганизации, ликвидации Поставщик обязуется произвести с Заказчиком сверку расчетов за поставленный товар в течение 5 (пяти) дней.

3. Порядок поставки и приемки товара

• Поставщик доставляет Заказчику Товар по адресу: Кировская область, г.Киров, ул.Ленина, д.200, .в срок, предусмотренный пунктом 1.3 Контракта, в количестве и сроки, установленные в заявке
  о поставке Товара.

Заявка о поставке Товара должна содержать реквизиты Контракта, наименование, количество Товара, срок поставки Товара.

• Поставщик обязан предупредить в письменном виде, по средствам факсимильной или электронной связи Заказчика о готовности товара к передаче Заказчику за 24 (двадцать четыре) часа.
• В день поставки товара Поставщик передает Заказчику комплект документов:

документы, подтверждающие поставку товара (товарная (товарно-транспортная) накладная);

счет и (или) счет-фактура (при наличии) или УПД

документы об оценке соответствия (сертификаты (декларации о соответствии)), предусмотренные правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательные для данного вида товара;

иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

• Приемка осуществляется в соответствии со Спецификацией (приложение № 1
  к Контракту).
• В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки товара, Поставщик формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – единой информационной системы), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.
• Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе
  в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
• Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.
• Оформление результата проведение приемки осуществляется в порядке и сроки, указанные в пункте 3.10 Контракта.
• В случае выявления несоответствия условиям Контракта Заказчик вправе
  не отказывать в приемке поставленного товара, если выявленное несоответствие
  не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком.
• Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика документа о приемке, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика,
и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

• Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа
  от подписания документа о приемке, считается дата размещения такого документа
  в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.
• В случае получения в соответствии с пунктом 3.10 Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.
• Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
• Обязательства Поставщика по поставке считаются исполненными после подписания Сторонами документа о приемке.
• Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии
  с настоящим разделом Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

4. Качество, упаковка и маркировка товара

• Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении) и соответствует требованиям, установленным Контрактом.

На товаре не должно быть механических повреждений.

• Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.
• Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза
  и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

• Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять
от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

• Остаточный срок годности товара на дату поставки должен составлять не менее 24 месяцев от срока годности, установленного производителем на данный вид товара.
• Требования к качеству товара распространяются на весь объем поставляемого товара.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать передачи поставляемого товара в соответствии с условиями настоящего контракта;

5.1.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему контракту;

5.1.3. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара;

5.1.4. Ссылаться на недостатки поставляемого товара, в том числе в части количества, ассортимента и оформления документов;

5.1.5. Отказаться от принятия товара, не соответствующего требованиям, установленным настоящим контрактом;

5.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством;

5.1.7. Провести экспертизу поставленного товара своими силами или с привлечением независимых экспертов, экспертных организаций.

5.2. Заказчик обязан:

• • Проверить количество и качество принятого товара и о выявленных недостатках незамедлительно письменно уведомить Поставщика;
  • Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара;
  • Оплатить принятый от Поставщика товар;

5.3. Поставщик обязан:

• • Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями контракта;
  • Представить надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего контракта;
  • Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту;
  • Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.

5.4. Поставщик вправе:

5.4.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный товар;

5.4.2. Пользоваться иными правами, установленными действующим законодательством

Российской Федерации.

Ответственность сторон. Риски

Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по контракту обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены контракта [1] .

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей 00 копеек [2] .

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Факт, время наступления, продолжительность действия форс-мажорных обстоятельств должны быть подтверждены официальными документами уполномоченных органов и сообщены одной из сторон не позднее 10 (десяти) дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств.

Не позднее 20 (двадцати) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (пени, штрафа) от Поставщика Заказчик направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 (семи) дней с даты получения претензионного письма неустойки (пени, штрафа), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего контракта.

При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (пени, штрафа), начисленной в соответствии с условиями настоящего контракта, Заказчик удерживает сумму неустойки из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленный товар.

В случае невыполнения сторонами условий, предусмотренных пунктом 6.12 настоящего контракта, Заказчик в течение 40 (сорока) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (пени, штрафа), направляет в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (пени, штрафа), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и условиями настоящего контракта за весь период просрочки исполнения.

Уплата неустойки (пени, штрафа), возмещение убытков не освобождают Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.

Стороны устанавливают, что все возможные претензии по контракту должны быть рассмотрены ими в течение 7 (семи) дней с момента получения претензии.

Споры, возникшие по исполнению контракта, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Кировской области.

Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем контракте, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства.

Изменение условий контракта и его расторжение

7.1. Изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

7.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

7.2.1. При уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

7.2.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара

7.3. Изменение условий контракта по иным основаниями осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ.

7.4. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов в пятидневный срок.

7.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заключительные положения

Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до «31» июля 2024 г.

Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

8.2. Контракт заключен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон. После заключения Контракта по обоюдному согласию Стороны также вправе дополнительно оформить Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.3. Все указанные в настоящем контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к Контракту №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

от «______» ___________________г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

На поставку средств дезинфицирующих для нужд КОГБУСО «Кировский дом-интернат для престарелых и инвалидов» пункт временного размещения

- Посмотреть таблицу с данными

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

В соответствии с п. 3 постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); ↑

В соответствии с п. 9 постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); ↑