Тендер - Поставка мыла-пены №266652028

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Контракт_жид_мыло-пена.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть28 Просмотр сведений о закупке «Поставка мыла-пены» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7325

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка мыла-пены

Описание объекта закупки: Поставка мыла-пены

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 19.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:33

Срок завершения подачи оферт: 21.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:33

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: До 31.12.2024

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Санкт-Петербург, ул.Кирочная, д.50, лит.Б

Источник финансирования: ВИсточник финансирования закупки: «Внебюджетные средства» - «Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания», код вида расходов 244, КОСГУ 346.

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: УПД

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно контракту

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: УПД

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: До 31.12.2024

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОД+"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛИЦА КИРОЧНАЯ, ДОМ 50/ЛИТЕР Б

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург г.,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Санкт-Петербург г., Центральный, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Кирочная, 50, Б, 203,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кирочная, д. 50, лит. Б

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1110

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Водовозова

Имя Анна

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

ПРОЕКТ КОНТРАКТА №___/24

на поставку хозяйственных товаров (мыло-пена)

Санкт-Петербург «____» _________ 2024 года

Санкт-Петербургское Государственное Бюджетное Учреждение «ГОРОД+», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________, действующего на основании ________________________________, с одной стороны, и _______________________________, действующий на основании ______________________ именуемый в дальнейшем «Поставщик» [1] , с другой стороны, вместе и каждая в отдельности именуемые в дальнейшем «Стороны» и «Сторона» соответственно, на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт на поставку хозяйственных товаров (мыло-пена) для обеспечения нужд СПб ГБУ «Город+» (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Поставщик производит поставку хозяйственных товаров (мыло-пена) для СПб ГБУ «Город+» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту), а Заказчик обязуется произвести оплату надлежащим образом поставленного и принятого товара в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. ИКЗ ________________________________.

1.3. Источник финансирования закупки:

«Внебюджетные средства» - «Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания», код вида расходов 244, КОСГУ 346.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Цена контракта составляет ______________ руб. (______________________________ руб. _____________ коп.), НДС облагается/не облагается.

2.2. Цена контракта определяется согласно Расчету стоимости (Приложение № 2 к контракту), который является неотъемлемой частью настоящего контракта. Цена контракта является фиксированной на весь срок действия настоящего контракта и изменению не подлежит.

2.3. В цену контракта входят: стоимость услуг, все расходы, связанные с исполнением контракта, в том числе расходы на страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.4. Оплата по Контракту осуществляется Поставщику в безналичной форме в течение 7 (семи) рабочих дней с даты, подписания сторонами товарной накладной или УПД. Для оплаты Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы: счёт и товарную накладную или УПД, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства. Счет-фактура предоставляется при наличии.

2.5. По согласованию заказчика с Поставщиком возможно увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной Поставщиком, на количество товара, указанное в извещении, размещенном в электронном магазине.

2.6. Заказчик производит оплату только за фактически поставленный товар не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки товара и товарной накладной заказчиком. Авансирование контрактом не предусмотрено.

2.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.8. Заказчик осуществляет расчеты с Поставщиком в безналичной форме за счет средств субсидий на выполнение государственного задания.

3. Порядок поставки товаров

3.1. Поставщик производит поставку товара в течение 15 календарных дней с даты заключения контракта.

3.2. Право собственности на товар переходит к заказчику с момента подписания заказчиком товарных накладных и акта сдачи-приемки товара.

3.3. Поставка товара осуществляется по адресу заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, дом № 50, лит. Б

3.4. Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 10 до 17 часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов (в пятницу, а также в предпраздничные дни – до 16 часов),
по предварительной согласованности с заказчиком любым, оговоренным между сторонами способом (телефонная, электронная связь), не менее чем за 1 (один) день до поставки товара.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом

4.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств
по контракту.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту.

4.4.4.9. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

4.4.4.9. Отказаться от принятия и оплаты товара, не соответствующего требованиям контракта.

4.1.6. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты товаров, не соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять товар, поставленный в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

4.2.2. Оплатить надлежащим образом поставленный и принятый товар в случае надлежащего исполнения обязательств по контракту в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от заказчика.

4.3.2. В случае надлежащего исполнения своих обязательств по контракту Поставщик вправе требовать от заказчика оплаты по контракту в полном объеме.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Осуществить предусмотренную контрактом поставку товара в надлежащем качестве, ассортименте, количестве в соответствии с Приложением № 1 к контракту, в сроки, установленные контрактом.

4.4.2. Передать заказчику товар в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

4.4.3. Представить по запросу заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.

4.4.4. Исполнять, полученные в ходе исполнения обязательств по контракту указания заказчика, в том числе в срок, установленный заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в поставленных товарах, выполненных работах, оказанных услугах, а именно в случае обнаружения при приемке товара ненадлежащего качества, ассортимента и/или количества Товара поставщик обязан заменить его на товар надлежащего качества, ассортимента и/или количества в течение 10 календарных дней с момента такого обнаружения.

4.4.5. Передать заказчику финансовые документы (подписанные акт сдачи-приемки товара в 2-х экземплярах, счет, счет-фактуру (при наличии) и товарную накладную
в 2-х экземплярах) в соответствии с условиями контракта.

4.4.6. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществлять собственными техническими средствами и за свой счет.

4.4.7. Не раскрывать третьим лицам без письменного согласия заказчика количество, объем, характер поставки товаров и условия их оплаты.

4.4.8. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной поставщику (подрядчику, исполнителю) в связи с исполнением обязательств
по контракту.

4.4.9. Поставщик должен соответствовать требованиям:

4.4.9.1. Непроведение ликвидации поставщика - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании поставщика - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

4.4.9.2. Неприостановление деятельности поставщика в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

4.4.9.3. Отсутствие у поставщика недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участником в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимок, задолженностей и решение по такому заявлению не принято на дату рассмотрения заявки.

4.4.9.4. Отсутствие у поставщика- физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – поставщика судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные ст. ст. 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

4.4.9.5. Поставщик - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

4.4.9.6. отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

4.4.9.7. Поставщик не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

4.4.9.8. У поставщика отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленные законодательством Российской Федерации.

4.4.10. Соответствие поставщика требованиям, установленным в п. п. 4.4.9.1-4.4.9.9 настоящего раздела, подтверждается документами о соответствии Исполнителя требованиям (декларацией).

5. ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА.

5.1. Поставщик в течение 15 календарных дней с момента заключения контракта доставляет товар по адресу, указанному в пункте 3.3. контракта, осуществляет разгрузку товара и доставку его в помещение, указанное заказчиком. Приемка товара по контракту осуществляется в следующем порядке:

5.2. Поставщик не менее чем за 2 (два) дня до осуществления поставки товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате поставки товара в место доставки.

5.3. В согласованную с Заказчиком дату и время поставки Поставщик передает Заказчику товар. Одновременно с товаром Поставщик представляет заказчику акт сдачи-приемки товара в 2-х экземплярах, счет, счет-фактуру (при наличии)
и товарную накладную в 2-х экземплярах. Передача оформленных в установленном порядке документов по контракту осуществляется вместе с сопроводительным письмом Поставщика.

5.4. В день передачи товара Заказчику, в месте доставки товара - ответственный сотрудник Заказчика в присутствии представителя Поставщика (надлежащим образом уполномоченного), или после предоставления Поставщиком письма об односторонней приемке товара Заказчиком (при отсутствии представителя Поставщика) осуществляет проверку наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки товара, соответствие упаковки и маркировки требованиям Контракта, соответствие количества данным, указанным в сопроводительных документах (по количеству мест, упаковок и по количеству товара согласно маркировке на ярлыках). Вскрытие упаковки грузовых мест до начала приемки допускается только при наличии повреждений упаковки.

Грузовые места с поврежденной упаковкой вскрываются представителями обеих Сторон, производится визуальный осмотр элементов товара на предмет механических повреждений и при наличии таковых возвращаются Поставщику для замены.

Приемка товара осуществляется представителем Заказчика в соответствии с наименованием, количеством и иными характеристиками поставляемого товара, указанными в Техническом задании (приложение № 1 к Контракту) и Расчете цены контракта (приложение № 2 к Контракту), а также другими условиями Контракта. Представитель Заказчика проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого товара, указанных в Расчете цены контракта (приложение № 2 к Контракту), сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

5.5. Для проверки функциональных и качественных характеристик поставленного товара в части соответствия их условиям Контракта, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения товара в месте доставки товара проводит экспертизу результатов, предусмотренных Контрактом.

5.6. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.9.1. Результаты экспертизы, проведённой без привлечения экспертов (собственными силами Заказчика), оформляются путём подписания ответственными за экспертизу товара должностными лицами (работниками) Заказчика (не менее двух человек) экспертного заключения. Наличие подписи указанных должностных лиц является основанием для признания товаров, поставка которых является предметом настоящего Контракта, соответствующими условиям Контракта.

5.9.2. Результаты экспертизы, проведённой экспертами, экспертными организациями оформляются в виде заключения, которое должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству РФ.

Для проведения экспертизы поставленного товара экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.4. Приемка товара осуществляется на основании заключения эксперта, по ее результатам в случае соответствия характеристик товара условиям контракта, наличия всех необходимых документов путем подписания товарной накладной и акта сдачи-приемки товара, либо Поставщику направляется мотивированный отказ от приемки товара
с указанием товара, не отвечающего условиям контракта. Основанием для оплаты товара по контракту являются подписанные Сторонами акт сдачи-приемки товара и товарная накладная.

Приемка производятся в течение 5 рабочих дней после проведения экспертизы.

5.5. В случае поставки товара с нарушением условий контракта замена некачественного товара либо его доукомплектование осуществляется в соответствии с требованиями заказчика в срок, установленный в пункте 4.4.4. контракта.

Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей (в соответствии с частью 3 «Правил определения размера штрафа, начисленного в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление правительства российской федерации от 15 мая 2017 г. №570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042)).

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек (в соответствии
с пунктом 6 Постановления № 1042).

6.7. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.8. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек (в соответствии с пунктом 9 Постановления № 1042).

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта (в соответствии с пунктом 11 Постановления № 1042).

6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта (в соответствии с пунктом 12 Постановления № 1042).

6.11. Товар, не соответствующий требованиям контракта, считается не поставленными и не подлежит оплате.

6.12. Заказчик вправе взыскать с Поставщика убытки в полной сумме сверх установленной контрактом неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом. При этом уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

6.13. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.14. Уплата неустойки (штрафов, пени) или возмещение причиненных убытков не освобождает виновную сторону от выполнения обязательств по контракту, кроме случая расторжения контракта.

6.15. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы и продолжительности действия таких обстоятельств более 60 (шестидесяти) календарных дней стороны имеют право расторгнуть контракт.

6.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.17. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по контракту, заказчик имеет право удержать сумму обеспечения исполнения контракта (в случае, если обеспечением исполнения контракта является перечисление денежных средств на счет, который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику), предоставленную в соответствии с контрактом. Требования заказчика удовлетворяются без обращения в суд, денежные средства остаются у заказчика на сумму неисполненных обязательств. Исполнение обязательств Поставщика по контракту по перечислению неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета Санкт-Петербурга возлагается на заказчика в соответствии со статьей 313 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.18. В случае, если способом обеспечения исполнения контракта является банковская гарантия, предоставленная Поставщиком (принципалом), при ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного банковской гарантией обязательства Поставщика (принципала) по контракту, заказчик (бенефициар) вправе обратиться к гаранту с требованием об уплате денежной суммы, предусмотренной банковской гарантией, предоставленной Поставщиком (принципалом).

7. Требования к качеству и безопасности товара и к сроку предоставления гарантии.

7.1. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара: согласно Приложению № 1 к контракту.

7.2. При поставке товара Поставщик подтверждает комплектность товара, документы, подтверждающие гарантию.

7.3. Весь поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был
в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был модернизирован, восстановлен,
у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителей, не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

7.4. Поставляемый товар должен обеспечивать безопасность его использования.

7.5. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

7.6. Гарантийный срок на весь поставляемый товар составляет не менее гарантийного срока, предоставляемого производителем товара, с момента подписания Сторонами товарной накладной в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой
из Сторон и акта сдачи-приемки товара.

Дата подписания заказчиком товарной накладной и акта сдачи-приемки товара является датой поставки товара и началом исчисления гарантийного срока.

7.7. Объем предоставления гарантии качества товара: в полном объеме на все товары, представленные в Приложении № 1 к контракту.

7.8. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при осуществлении поставки товара, Поставщик должен представить оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества
и сертификатов соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации на поставляемый товар, разрешающих использование поставляемого товара на территории Российской Федерации.

7.9. В случае обнаружения скрытых недостатков товара, которые не могли быть обнаружены при приемке товара, заказчик направляет претензию Поставщику, а Поставщик должен устранить данные недостатки, своими силами и за свой счет заменить товар, качество которого соответствует условиям контракта в течение 48 часов с момента получения претензии заказчика. Гарантийный срок на товар в этом случае продлевается на период с даты извещения Поставщика об обнаружении некачественного товара до его замены. После замены товара Поставщик обязан предоставить в письменной форме заказчику для подписания акт, содержащий информацию о дате обращения заказчика с требованием о замене некачественного товара, о дате передачи товара заказчиком для замены некачественного товара, о дате замене некачественного товара (выдачи товара заказчику).

7.10. Расходы, связанные с заменой некачественного товара, осуществляются
за счет Поставщика.

8. Срок действия контракта, порядок изменения и расторжения контракта

8.1. Контракт вступает в силу и считается заключенным с момента его подписания заказчиком в соответствии с частью 7 статьи 83.2 Закона и размещения его в единой информационной системе.

Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до 31.12.2024. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств сторон, за исключением обязательств сторон, возникших вследствие нарушений условий Контракта, гарантийных обязательств Поставщика.

Истечение срока действия Контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

8.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случаях, предусмотренных Контрактом.

8.3. Каждая из сторон вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения Контракта, и в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в

случаях:

1) если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона) и (или) поставляемому товару;

8.4. При исполнении Контракта по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ).

8.5. Изменения и дополнения в Контракт могут быть внесены только в письменном виде дополнительным соглашением сторон, являющимся неотъемлемой частью Контракта.

8.6. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара и иных условий Контракта, а также в иных случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.7. Возможно изменение условий Контракта в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренного Контрактом.

8.8. По предложению Заказчика возможно увеличение или уменьшение предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если это явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения контракта.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности таких событий в письменной форме в течение трех дней.

10.Прочие условия

10.1. Споры, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров.

В случае невозможности достигнуть согласия между сторонами, спор передается
на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.2. Любые изменения и дополнения к контракту действительны, если они совершены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, нормами ГК РФ, оформлены в письменной форме
и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями обеих Сторон.

10.3. По всем вопросам, не урегулированным контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

11.АнтикоррупционнАЯ ОГОВОРКА

При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным
с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон
по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

13. Приложения

13.1. Все приложения к контракту являются его неотъемлемой частью.

13.1.1. Приложение № 1. Техническое задание.

13.1.2. Приложение № 2. Расчет цены контракта.

13.1.3. Приложение №3 Расчет начальной (максимальной)цены контракта

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1
к контракту №___/24
от «_____» _______ 2024 г.

Техническое задание
на поставку хозяйственных товаров (мыло-пена)

Раздел 1.

Общие требования

Коды по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, соответствующие предмету электронного аукциона: 20.41.31.190 «Мыло прочее, не включенное в другие группировки».

2. Цели и правовое основание для поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)

2.1. Целью данной закупки является материально-техническое обеспечение деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Город+».

2.2 Источник финансирования закупки:

«Внебюджетные средства» - «Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания», код вида расходов 244, КОСГУ 346.

Раздел 2.

Требования к описанию объекта закупки и условий контракта

1.1 Место поставки товара: Санкт-Петербург, ул. Кирочная, дом №50, литер Б
(далее - объект).

2.1 Условия и сроки (периоды) поставки товара.

2.1.1 Поставка товара осуществляется единовременно в полном объеме, согласно пункта 2.2.1 пункта 2 раздела 2 технического задания.

2.1.2 Срок поставки товара: не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня заключения контракта.

2 Требования к количеству, качеству товара,
к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

2.1. Требования к количеству товара

2.1.1. Объемы поставляемого товара определяются в соответствии с пунктом 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 технического задания.

2.2. Требования к техническим, функциональным характеристикам

(потребительским свойствам) товара

2.2.1. Поставщик обязан передать заказчику товар по наименованию
и со следующими техническими, функциональными характеристиками (потребительскими свойствами)

- Посмотреть таблицу с данными

Указанные дополнительные и (или) иные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, не предусмотренные в позиции КТРУ на сайте www.zakupki.gov.ru, обусловлены функциональным назначением товара для обеспечения потребностей (нужд) заказчика в хозяйственных товарах (мыло-пена).

2.2.2 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

2.2.3. Требования к упаковке: упаковка, обеспечивающая сохранность товара при его транспортировке и хранении.

2.2.4. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или контрактом.

Раздел 3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества

3.1. Гарантийный срок на поставленный товар должен составлять не менее
срока, установленного производителем товара.

3.2. Исчисление гарантийного срока производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами и за счет поставщика в течение 48 (сорока восьми) часов с момента уведомления заказчиком поставщика о необходимости выполнения гарантийных обязательств.

3.4. В случае возникновения необходимости замены неисправного товара
в пределах установленного в пункте 3.1 раздела 3 настоящего технического задания гарантийного срока поставщиком осуществляется замена неисправного товара
на исправный аналогичный товар или по согласованию с заказчиком на товар с лучшими техническими, функциональными характеристиками (потребительскими свойствами).

Приложение №2
к контракту №___/24
от «______» ________ 2024 г.

Расчет стоимости поставки товара

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3
к контракту №___/24
от «______» ________ 2024 г.

Расчет начальной (максимальной)цены контракта

- Посмотреть таблицу с данными

В результате проведенного расчета Н(М)ЦК контракта составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей

Коэффициент вариации цены не превышает 33 %, т.о совокупность цен считается однородной

* При определении Н(М)ЦК контракта Заказчиком применяется Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" (Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка))

Указывается полное наименование, должность уполномоченного представителя, фамилия, имя, отчество (при наличии); название и реквизиты документа, устанавливающего полномочия представителя; для физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность. ↑