Тендер - Открытый запрос предложений с правом заключения договора на поставку озонового очистителя в соответствии с техническим заданием №266398528

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_№3_к_ЗД_ТЗ_UV-ozone_cleaner

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по развитию технологий

АО «НИИМЭ»

Игнатов П.В.

« » 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку озонового очистителя

- Посмотреть таблицу с данными

1.4

Источник финансирования

НИР «Атом-О»

Общие требования, описание, количество поставляемых Услуг:

Наименование / услуги / товара

Кол-во, шт.

2.1

Озоновый очиститель, настольный UV-Ozone Cleaner или аналог состоящий из следующих элементов:

• Корпус из нержавеющей стали, устойчивый к коррозии
• Встроенная защита при несанкционированном открытии, позволяющая избежать повреждения озоном
• Оснащение таймером с обратным отсчетом
• Функция регулировки температуры столика
• Вытяжка с воздухозаборным вентилятором

Озоновый очиститель должен иметь следующие технические характеристики:

• Зона облучения – 300×300 мм
• Тип предметного столика – выдвижной
• Контроль температуры столика – RT ÷ 200°C
• Воздухозаборник – наличие
• Блокировка УФ при открытой камере – наличие
• Таймер – 0 ÷ 99 мин 99 сек
• Длина волны излучения – 185 нм, 254 нм
• Средняя интенсивность излучения на расстоянии 3-5 мм –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмВт/см 2

Габаритные размеры (ДхШхВ) 430х380х320 мм

Масса 26 кг

В стоимость также включены:

• инструктаж специалистов Покупателя по работе с оборудованием

1

Условия поставки:

3.1

Форма договора

Договор поставки

3.2

Срок поставки

Не более 3 месяцев с даты заключение договора

3.3

Срок действия договора

До полного исполнения сторонами своих обязательств

3.4

Порядок (последовательность, этапы) поставки товаров

Поставка на склад покупателя в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 17-00

Срок и способ оплаты товара:

4.1

Срок оплаты

30% - аванс, 70% - после пуско-наладочных работ

4.2

Порядок оплаты

На расчетный счет поставщика

Требования по передаче технических и иных документов при поставке товаров:

5.1

Необходимые документы при поставке

Счёт фактура, счёт, товарная накладная

Требования к поставщику:

6.1

Необходимые требования к поставщику

Заявка участника должна соответствовать требованиям, указанным в Разделе 2

Гарантийные обязательства:

7.1

Условия исполнения гарантийных обязательств

По условиям договора Поставки, но не менее 1 года

Критерии выбора

8.1

Условия по оценке предложений и выбору поставщика

Цена, сроки поставки, условия оплаты

ПОДГОТОВИЛ:

Начальник лаборатории

Резванов А.А.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОРТП

Исляйкин А.М.

Закупочная_документация

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого запроса предложений с правом заключения договора на поставку озонового очистителя

в соответствии с техническим заданием

г. Москва
2024 г.

Настоящая Закупочная процедура не является конкурсом, и размещение на ЭТП не является публичной офертой Заказчика. Заказчик не несет никаких обязательств перед поставщиками, принявшими участие в конкурентной процедуре Запроса предложений.

Оглавление

1. Общие положения 3

2. Предмет закупки 4

2.1. Техническая часть 4

2.2. Коммерческая часть 4

3.1 Требования к Участникам 5

3.2 Требования к документам 5

4. Подготовка Предложений 6

4.1. Общие требования к Предложению 6

4.2. Требования к языку Предложения 6

4.3. Разъяснение Закупочной документации 7

4.4. Продление срока окончания приема Предложений 7

5. Подача Предложений и их прием. 7

6. Оценка Предложений и проведение переговоров 7

6.1. Общие положения 7

6.2. Отборочная стадия 7

6.3. Оценочная стадия 7

6.4. Проведение переговоров 8

7. Подписание Договора 8

8. Уведомление Участников о результатах запроса предложений 8

9. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение 9

9.1 Письмо о подаче оферты (Форма №1) 9

9.2 Коммерческое предложение (Форма №2) 10

9.3.Анкета Участника (Форма №3) 11

9.4. Согласие на обработку персональных данных (Форма № 4) 12

Приложение №1 Памятка о Единой горячей линии 13

Приложение №2 Методика оценки и сопоставления Предложений 14

1. Общие положения:

1.1 Заказчик – Акционерное общество «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» (АО «НИИМЭ»)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, г. Зеленоград, Академика Валиева, дом 6, стр.1.

1.2 Организатор закупок – АО «НИИМЭ», отдел закупок. Контактные лица:

Представитель организатора по координационным вопросам – Васильева Екатерина Вячеславовна, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-74-38,

Контактное лицо по вопросам технического задания - Резванов Аскар Анварович, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-29-98.

1.3 Срок окончания приема Предложений:

Предложения подаются на электронную торговую площадку ЕЭТП Росэлторг по следующему адресу: https://www.roseltorg.ru/

Дата и время окончания приема Предложений: 15:00 часов (местное время) 29 февраля 2024 г.

1.4 Предоставление Закупочной документации

1.4.1. Участники должны получить Закупочную документацию в виде электронного файла с ЭТП.

1.4.2. Порядок предоставления Закупочной документации, извещений о Переторжке на последующие этапы, в случае их проведения, доводятся до сведения Участников дополнительно.

1.5 Правовой статус процедур и документов

1.5.1. Запрос предложений не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Заказчик не имеет обязанности заключать договор по его результатам.

1.5.2. Опубликованная Закупочная документация, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

1.5.3. Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором закупок в соответствии с этим, однако Организатор закупок оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Организатор закупок оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

1.5.4. Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.5.5. При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

- Протоколы преддоговорных переговоров между Организатором закупок и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Закупочной документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);

- Настоящая Закупочная документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

- Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора закупок.

1.5.6. Иные документы Организатора закупок и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

1.5.7. Во всем, что не урегулировано настоящей Закупочной документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.6 Обжалование

1.6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором закупок и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

1.6.2. Если претензионный порядок не привел к разрешению разногласий, Участники имеют право оспорить решение или поведение Организатора закупок, обратившись в Закупочную комиссию АО «НИИМЭ».

1.6.3. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством.

1.7. Прочие положения

1.7.1. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор закупок по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

1.7.2. Организатор закупок обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Закупочной документацией.

1.7.3. Организатор закупок вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил сотруднику Организатора закупок вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией АО «НИИМЭ» решения по определению Победителя.

1.7.4. Организатор закупок вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя запроса предложений.

2. Предмет закупки:

Предметом закупки является: поставка озонового очистителя

• Техническая часть согласно техническому заданию (Приложение № 3).
• Коммерческая часть
• Адрес Заказчика: АО «НИИМЭ»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Академика Валиева, дом 6 стр.1.
• Срок поставки: не более 3 (трех) месяцев с даты подписания договора.
• Порядок оплаты: Приоритетные условия оплаты: 30% - аванс, 70% - после пуско-наладочных работ
• В стоимость коммерческого предложения должны быть включены все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе НДС и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством РФ.

Коммерческая часть может содержать условия, критичные для данной Закупки. В таком случае от участников закупочной процедуры требуется указать свое согласие/несогласие с данными положениями и дать свое предложение, которое может быть рассмотрено Заказчиком. Заказчик вправе допустить такую заявку к рассмотрению.

Условия расчетов:

• для обеспечения надлежащего исполнения сторонами платежных и связанных с ними обязательств по договору, а также для осуществления расчетных операций по Договору в кратчайшие сроки и с минимальными транзакционными издержками, а также для минимизации риска несвоевременных платежей, неплатежей и/или утраты денежных средств сторон, в том числе, вследствие возможной неблагонадежности или неплатежеспособности банков-корреспондентов, все платежи и расчеты сторон по Договору рекомендуется осуществлять через банковские счета сторон, открытые в ПАО «МТС-Банк».

Условия расчетов просьба указать в коммерческом предложении, либо отдельно предоставляемым письмом (согласие на проведение расчетов по Договору через банковские счета сторон, открытые в ПАО «МТС-Банк»).

Настоящая процедура закупки не является конкурсом. Уведомление о проведении закупки не является публичной офертой Заказчика. Заказчик не несет никаких обязательств перед поставщиками/подрядчиками, принявшими участие в открытом запросе предложений.

Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с Формами, приведенными в разделе 9 настоящей Закупочной документации.

3. Требования к Участникам и документы, подлежащие к предоставлению

3.1 Требования к Участникам

Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

3.1.1. Участвовать в данном запросе предложений может любое юридическое лицо. Чтобы претендовать на победу в данном запросе предложений и на право заключения Договора, Участник на момент подачи Предложения должен отвечать следующим требованиям:

• Быть зарегистрированным в установленном порядке и иметь соответствующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора;
• Иметь соответствующие ресурсные возможности для исполнения Договора (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
• Организация не должна находиться под процедурой банкротства, в процессе ликвидации или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;
• Отсутствие сведений о наличии действующих решений о приостановлении операции по расчетным счетам налогоплательщика;
• Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом 44-ФЗ;
• На территорию предприятия допускается персонал Подрядчика, имеющий гражданство РФ.

3.2 Требования к документам

Подтверждение соответствия Участника установленным требованиям

3.2.1. Участник должен включить в состав Предложения следующие документы:

Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1);

Коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 2);

Анкету Участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 3);

Копию свидетельства о государственной регистрации, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации;

Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации;

Копии учредительных документов, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации;

Копию, полученной не ранее чем за 3 (три) месяца до дня официального размещения на ЭТП Закупочной документации выписки из единого государственного реестра юридических лиц.

Копию документа (протокола собрания учредителей и т.п.), подтверждающего полномочия лица, подписавшего Предложение, заверенную подписью руководителя и печатью организации. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы № 1, 2) за один предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года;

Справку об отсутствии решений органов управления организации или судебных органов о ликвидации или реорганизации организации, или ареста ее имущества, подписанную руководителем организации;

Письмо на бланке компании о наличии действующего расчетного счета в ПАО «МТС-Банк» или готовности открыть такой счет, либо о наличии объективных причин, затрудняющих открытие такого счета;

Согласие на обработку персональных данных Генерального директора (Форма №4).

(!) Обращаем Ваше внимание, что при подаче пакета документов необходимо соблюдать нумерацию, указанную в п. 3.2.1. закупочной документации (!)

3.2.2. Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.

3.2.3. В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору закупок в соответствии Участника данному требованию.

4. Подготовка Предложений

4.1. Общие требования к Предложению

4.1.1. Участники должны направить свои предложения на электронную торговую площадку ЭТП «Росэлторг» по следующему адресу: https://www.roseltorg.ru/. Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения, по существу.

4.1.2. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению.

4.1.3. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

4.1.4. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

4.2. Требования к языку Предложения

Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего:

• Участник – иностранное юридическое лицо. В данном случае, предложение должно быть подано на английском языке.
• Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях – апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор закупок будет принимать решение на основании перевода.

Организатор закупок вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык за исключением случаев, приведённых выше.

4.3. Разъяснение Закупочной документации

Участники вправе обратиться к Организатору закупок за разъяснениями настоящей Закупочной документации. Запросы на разъяснение Закупочной документации по запросу предложений должны подаваться в соответствующем разделе закупочной процедуры на ЭТП.

Организатор закупок в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 2 дня до истечения срока подачи Предложений (п.1.3).

4.4. Продление срока окончания приема Предложений

При необходимости Организатор закупок имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в п. 1.3, с уведомлением всех Участников посредством опубликования соответствующей информации на ЭТП.

5. Подача предложений и их прием.

Подача Предложений осуществляется установленным ЭТП порядком.

6. Оценка Предложений и проведение переговоров

6.1. Общие положения

Оценка Предложений осуществляется Инициатором и Организатором закупок и включает отборочную стадию, оценочную стадию, и при необходимости проведение переговоров.

6.2. Отборочная стадия

6.2.1. В рамках отборочной стадии проверяется:

- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Закупочной документации по существу;

- соответствие Участников требованиям настоящей Закупочной документации;

- соответствие коммерческого предложения требованиям настоящей Закупочной документации. В рамках отборочной стадии Организатор закупок может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов, не меняющие суть Предложения.

6.2.2. По результатам проведения отборочной стадии Организатор закупок имеет право отклонить Предложения, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Закупочной документации;

- поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Закупочной документации;

- содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей Закупочной документации;

- содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник.

6.3. Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии оцениваются и сопоставляются Предложения, в том числе с учетом результатов переговоров, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Организатора закупок в соответствии с методикой, описанной в Приложении №2.

6.4. Проведение переговоров

6.4.1. После рассмотрения и оценки Предложений Организатор закупок вправе провести переговоры с любым из Участников по любому положению его Предложения.

6.4.2. Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает Организатор закупок. При проведении переговоров Организатор закупок будет избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т.е.:

• любые переговоры между Организатором закупок и Участником носят конфиденциальный характер;
• ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны.

Организатор закупок в результате переговоров может предложить:

• выступить любому из Участников в качестве генерального исполнителя и привлечь в качестве соисполнителя как любого из Участников, так и стороннюю организацию;
• объединиться нескольким конкретным Участникам в коллективного участника.

Любой из Участников вправе отказаться от этого предложения без каких-либо последствий и участвовать в дальнейшей закупочной процедуре запроса предложений самостоятельно.

7. Подписание Договора

Договор между Заказчиком и Победителем/Победителями подписывается в течение 14 дней на условиях, указанных в настоящей документации, с учетом специфики оказываемых услуг.

В случае если Победитель запроса предложений по каким-либо причинам откажется от подписания Договора, то он утрачивает статус Победителя и такое право переходит к Участнику, занявшему 1-е место после Победителя. В случае, если все Победители откажутся от подписания Договора, Организатор закупок имеет право провести повторный запрос предложений.

Участник Закупочной процедуры запроса предложений вправе подготовить и направить в составе Предложения протокол разногласий к проекту договора (при наличии в Закупочной документации проекта договора).

Заказчик вправе в любое время отказаться от заключения договора.

8. Уведомление Участников о результатах Запроса предложений

Уведомление об итогах проведённой Закупочной процедуры размещается на ЭТП, по адресу в сети «Интернет»: https://www.roseltorg.ru/.

9. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

9.1 Письмо о подаче оферты (Форма №1)

начало формы

«____»___________ 202__г.

№_______________________

Уважаемые господа!

Изучив Закупочную документацию по открытому Запросу предложений на поставку МТР/выполнение работ/оказание услуг, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3), опубликованное на ЭТП / полученную на электронную почту, и принимая установленные в них требования и условия,

_________________________________________________________________

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу________________________________________________________

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на ____________________________________________________

(краткое описание поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг)

на условиях, определенных в Закупочной документации, и в соответствии с коммерческим предложением [при необходимости могут быть указаны другие документы], являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____» ______________ 202_ г.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

Коммерческое предложение (Форма № 2) – на ____ листах;

Анкета участника (Форма № 3) – на ____ листах;

Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям (п.3.2.1.) – на ____ листах

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

9.1.1. Инструкции по заполнению

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Если закупка осуществляется по лотам, то помимо краткого описания продукции, работ, услуг должны быть указаны номера лотов, на которые подается Предложение.

4.Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами,
в рублях, без НДС и с НДС.

5. Предложение должно быть действительно в течение срока, достаточного для завершения процедуры выбора Победителя – не менее 3-х недель, с даты окончания подачи предложений.

6. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями Закупочной документации.

9.2 Коммерческое предложение (Форма №2)

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «___» ____________ 202__ г. №__________

Коммерческое предложение

На поставку МТР/выполнение работ/оказание услуг наименование, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3)

Наименование и адрес Участника: ____________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Срок действия настоящего коммерческого предложения: _____________________________

_______________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

9.2.1. Инструкции по заполнению

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Предложение должно быть действительно в течение срока, достаточного для завершения процедуры выбора Победителя – не менее 3-х недель, с даты окончания подачи предложений.

9.3 Анкета Участника (Форма №3)

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты

от «____» ____________ 202__г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: __________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

__________________________________________

(подпись, М.П.)

__________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

9.3.1. Инструкции по заполнению

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

9.4. Согласие на обработку персональных данных (Форма № 4)

начало формы

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________________, проживающий по адресу: ____________________________________________________________,

паспорт: серия __________№ _____________, выданный __________________________________

__________________________________________________________________________________, ИНН_____________, даю согласие АО «НИИМЭ», расположенному по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, г. Зеленоград, Академика Валиева, дом 6, стр.1. на обработку моих персональных данных.

Цель обработки персональных данных:

• принятие Обществом решения о начале, поддержании и прекращении договорных отношений с лицом, предоставившим персональные данные, или организацией, которую он представляет / в которой работает;
• ведение правильного и своевременного учета в договорной работе Общества.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

• фамилия, имя, отчество;
• сведения, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность;
• ИНН;
• контактная информация.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных:

• сбор;
• хранение;
• накопление;
• систематизация;
• уточнение (обновление, изменение, и т.п.);
• обработка, в том числе с использованием средств автоматизации;
• уничтожение;
• передача в АО «НИИМЭ», АО «Элемент», ПАО АФК «Система»;
• передача уполномоченным органам по обоснованному письменному запросу в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обработка персональных данных допускается в электронном виде и на бумажных носителях.

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение действия договорных отношений, в связи с которыми персональные данные были предоставлены. [1]

«___» ___________ 20___ года ______________________ И.О. Фамилия

конец формы

Приложение №1. Памятка о Единой Горячей линии

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2. Методика оценки и сопоставления предложений

Методика оценки и сопоставления предложений по проведению открытого запроса предложений с правом заключения договора на поставку озонового очистителя в соответствии с техническим заданием

Оценка и сопоставление предложений осуществляется с применением метода ранжирования по следующим критериям:

• Стоимость работ;
• Срок поставки;
• Порядок оплаты.

Сущность метода ранжирования

По каждому критерию оценки и сопоставления предложений каждому предложению относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер (место).

Предложение участника, который предлагает лучшие условия исполнения договора по данному критерию, присваивается первый номер (место).

Далее присужденные по каждому критерию оценки и сопоставления заявок на участие в Закупочной процедуре порядковые номера (места) взвешиваются с учетом значений коэффициентов весомости данных критериев.

Значения коэффициентов весомости по критериям оценки заявок представлены в таблице №1.

Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

Итоговое место, присуждаемое каждому Предложению, рассчитывается путем суммирования порядковых номеров (мест), взвешенных с учетом значений коэффициентов весомости, присужденных по каждому критерию оценки данного Предложения.

И = С1 + С2 +У, где

И – итоговое место, присужденное Предложению;

С1 – место, присуждаемое Предложению по критерию «Стоимость работ» с учетом весового коэффициента;

С2 - место, присуждаемое Предложению по критерию «Срок поставки» с учетом весового коэффициента.

У - место, присуждаемое Предложению по критерию «Порядок оплаты» с учетом весового коэффициента.

Побеждает Предложение, для которой итоговое место, присужденное Предложению Закупочной комиссией, является максимальным.

1Если это не противоречит Трудовому кодексу, требованиям федеральных законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации. ↑

Приложение_№4_к_ЗД_Проект_договора_поставки+пнр_Атом-О ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР № ______

г. Москва «___» _________ 2023 года

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» (АО «НИИМЭ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и

и ______________________________ «_______________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего на основании _______, с другой стороны,

при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является поставка _________________________ (далее «Товар») надлежащего качества в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) и Техническими требованиями (Приложение № 5 к Договору), с проведением монтажа и пуско-наладочных работ, инструктажа специалистов Покупателя по работе с оборудованием (далее «Работы»). Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принять Товар и произвести оплату по Договору в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Наименование и номенклатура Товара, его количество и сроки поставки, функциональные свойства и технические характеристики определяются Спецификацией и Техническими требованиями.
1.3. Поставка Товара и выполнение Работ осуществляются по адресу: г: г. Москва, г. Зеленоград, ул. Академика Валиева, д. 6, стр. 1.
1.4. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.
1.5. Оборудование по данному Договору закупается Покупателем во исполнение Соглашения от 18.12.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть02 и Договора от 05.02.2024 № 276-Н/24 в рамках реализации НИР – шифр «Атом-О».

ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Общая цена Договора составляет __________ (______________________________) руб. __ коп., в том числе НДС (20 %) __________ (______________________________) руб. __ коп.
2.1.1. Стоимость Товара, включая упаковку Товара, доставку Товара до Покупателя, полный комплект технической документации, налоги, пошлины и сборы составляет ______________ (______________) руб. __ коп. в т.ч. НДС (20%) ______________ (____________) руб. __ коп.
2.1.2. Стоимость выполнения Работ составляет _____________ (____________) руб. __ коп. в т.ч. НДС (20%) ______________ (____________) руб. __ коп.
2.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора. Установленная цена Договора включает в себя: стоимость Товара, упаковку Товара, доставку Товара на территорию Покупателя, проведение пуско-наладочных работ и инструктажа специалистов Покупателя по работе с оборудованием, полный комплект технической документации, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Цена единицы Товара указана в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Поставить Покупателю Товар соответствующего наименования, надлежащего качества, в срок, установленный Спецификацией и с условиями настоящего Договора.
3.1.2. Передать с Товаром техническую и товаросопроводительную документацию.
3.1.3. Выполнить Работы в течение ___ (_________) рабочих дней после получения Извещения Покупателя о приемке товара по количеству и комплектности и готовности к выполнению Работ.
3.1.4. Выполнить Работы силами персонала, квалификация, опыт и компетенция которого позволяет осуществлять надлежащее и качественное их выполнение. При этом проведение на территории АО «НИИМЭ» работ по монтажу, пуско-наладке, инструктажа специалистов Покупателя по работе с оборудованием с использованием рабочих и инженерно-технического персонала из числа иностранных граждан или лиц без гражданства не допускается.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить Товар в порядке, предусмотренном Разделом 9 настоящего Договора.
3.2.2. Обеспечить приемку Товара с учетом количества, комплектности и соответствия, представленных Поставщиком товаросопроводительных документов, предусмотренных п.5.5 договора, в течение 5 (пяти) дней с момента доставки Товара, по адресу, указанному в п. 1.3 настоящего договора, в порядке, определенном п. 6.5.1 настоящего Договора.
3.2.3. Обеспечить приемку Товара по качеству после передачи Товара, приемки Товара по количеству и комплектности, по факту выполнения Поставщиком Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выполнения Работ в порядке, определенном п. 6.5.2 настоящего договора, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены Товара или отказаться от исполнения данного Договора.

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
4.1. Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара, требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, и подлежать утилизации как твердые бытовые отходы (ТБО).
4.2. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.
4.3. Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях.
4.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

Поставка Товара и документации
5.1. Поставка всего Товара осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу, указанному в пункте 1.3. настоящего Договора, в сроки, указанные в Спецификации.
Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия. Поставщик должен обеспечить бесплатные консультации по эксплуатации поставленного товара.
Проход (проезд) на территорию, по предварительной заявке, осуществляется гражданами РФ.
Допускается досрочная поставка Товара, при условии письменного согласия Покупателя.
5.2. Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика по адресу, указанному в п.1.3 Договора.
5.3. За 5 календарных дней до поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара к отгрузке. Не позднее, чем за 24 часа до отгрузки Товара Покупателю, Поставщик сообщает Покупателю данные, определенные Договором: номер и дату Договора, наименование Товара, дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется, с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).
5.4. Фактической датой поставки считается дата подписания товарной накладной Покупателем.
5.5. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю следующую товарно-сопроводительную документацию:
а) товарную накладную по форме ТОРГ 12 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика) или УПД;
б) товарно-транспортную накладную по форме 1-Т (в случае доставки автотранспортом Поставщика);
в) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю (в случае предоставления товарной накладной по форме ТОРГ-12);
г) акт приема-передачи Товара в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика), подписанный со стороны Поставщика;
д) в случае, если Товар произведен не на территории РФ:
- копию декларации на Товар (ДТ) с отметкой таможенного органа о выпуске в свободное обращение на территории ЕАЭС, если товар ввозился через территорию РФ;
- копию декларации на Товар (ДТ) с отметкой таможенного органа о выпуске в свободное обращение на территории ЕАЭС и копию заявления о ввозе товаров на территорию РФ и уплате косвенных налогов с отметкой ИФНС, подтверждающей оплату НДС, если товар ввезен на территорию ЕАЭС через иные страны ЕАЭС;
- копию заявления о ввозе товаров на территорию РФ и уплате косвенных налогов с отметкой ИФНС, подтверждающего уплату НДС для Товара, произведенного на территории ЕАЭС;
е) документы о сертификации Товара;
ж) полный комплект технической и эксплуатационной документации на Товар (технический паспорт на Товар на русском языке, техническое описание и инструкцию по эксплуатации Товара, комплект электрических схем, а также паспорта и технические описания на основные комплектующие изделий);
з) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода.
Ответственность за информацию, содержащуюся в документах, предусмотренных пп. «д» п.5.5 настоящего Договора, а также за надлежащее таможенное оформление ввозимого на территорию РФ Товара, в полном объеме несет Поставщик.
5.6. Стороны пришли к соглашению, что под копией документа в данном договоре сторонами понимается документ, являющийся полным воспроизведением оригинала документа, содержащий всю информацию, имеющуюся в оригинале документа, и не допускающий сокрытия какой-либо информации, содержащейся в оригинале документа.
5.7. Поставщик гарантирует, что все документы, переданные Покупателю при исполнении договора, составлены с соблюдением действующего законодательства, а также переданы Покупателю с соблюдением режима коммерческой тайны, если в отношении информации, содержащейся в таких документах, введен режим коммерческой тайны.
5.8. Поставщик гарантирует, что товары, поставляемые по данному договору, в случае, если такие товары были ввезены на территорию РФ с территории иного государства, прошли процедуры таможенного оформления надлежащим образом и выпущены в свободное обращение на территории РФ.
5.9. Поставщик гарантирует, что при исполнении договора им и его контрагентами не допущено искажения сведений о фактах хозяйственной жизни, об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика.
5.9.1. Поставщик гарантирует, что при исполнении Договора им в полном объеме уплачены все налоговые платежи и иные сборы, предусмотренные действующим законодательством, а также проявлена должная осмотрительность при выборе контрагентов и проверке легальности происхождения товаров. В случае возникновения у Покупателя убытков в результате исполнения Договора, связанных в том числе (но не ограничиваясь) с начислением штрафов, отсутствием в федеральном бюджете источника для формирования налогового вычета по НДС в полном объеме, занижением налога на прибыль и пр., Поставщик несет ответственность в соответствии с п. 11.12 договора.

ПОРЯДОК ПРИЕМА ТОВАРА
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом количества, комплектности и качества поставляемого Товара после передачи Товара Покупателю и выполнения Работ.
6.2. По факту отгрузки Товара Покупателю, Покупатель делает отметку о приеме Товара на ответственное хранение в товарно-транспортной накладной. Товар находится на ответственном хранении до момента передачи Товара Поставщику для выполнения Работ.
6.3. Товар, переданный Покупателю, не находится в залоге у Поставщика для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате товара.
6.4. В случае обнаружения повреждения целостности упаковки Товара (механическое повреждение или попадание влаги на упаковку) при приемке Товара от перевозчика Поставщика Покупатель составляет акт о повреждении целостности упаковки при транспортировке с визированием акта представителем перевозчика. Составленный акт отправляется Поставщику.
6.5. Приемка Товара осуществляется в два этапа:
6.5.1. этап I – Приемка Товара по количеству, комплектности и соответствию представленных Поставщиком товаросопроводительных документов, предусмотренных п.5.5 договора. Приемка товара по этапу I осуществляется Покупателем в течение срока, определенного п. 3.2.2 договора. По предварительному письменному требованию Поставщика Покупатель извещает его о времени и месте проведения приемки по этапу I не позднее 24 часов до начала приемки Товара. В случае неявки уполномоченного представителя Поставщика в указанное время Покупатель производит приемку по этапу I самостоятельно. По завершению приемки Товара по этапу I извещает Поставщика о готовности к выполнению Работ и приемке Товара по качеству. Извещение направляется по адресу эл. почты, указанному в разделе 13.2 договора.
6.5.2. этап II – Приемка товара по качеству и передача товара Поставщику для выполнения Работ. Приемка товара по этапу II производится только при отсутствии у Покупателя замечаний по результатам приемки товара по этапу I. Поставщик, после получения от Покупателя извещения о готовности к выполнению Работ, приемки Товара по количеству и комплектности, выполняет Работы в соответствии с Разделом 7 настоящего Договора в течение срока, предусмотренного пунктом 3.1.3. настоящего Договора. Приемка Товара по этапу II производится Покупателем после доставки Товара, приемки Товара по количеству и комплектности, представления Поставщиком всех товаросопроводительных документов, предусмотренных п. 5.5 договора, после выполнения Поставщиком Работ. По факту успешного выполнения Работ, Покупатель подписывает Акт приемки выполненных работ (по форме Приложения №3 к настоящему Договору), свидетельствующий о приемке Товара по качеству.
6.5.3. По факту приемки товара по количеству, комплектности и качеству, по факту поставки Товара, соответствующего по количеству, комплектности, качеству, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, а также предоставления всех документов, предусмотренных пунктом 5.5. Договора, по факту выполнения Работ, а также предоставления Поставщиком всех документов, предусмотренных Договором, Покупатель подписывает товарную накладную и акт приема-передачи товара (по форме Приложения №2 к Договору) в срок, установленный п.3.2.3 договора. По предварительному письменному требованию Поставщика Покупатель извещает его о времени и месте приема товара по количеству, комплектности и качеству не позднее 24 часов до начала приема товара. В случае неявки уполномоченного представителя Поставщика в указанное время Покупатель производит приемку Товара по количеству, комплектности и качеству самостоятельно.
6.6. В случае поставки Товара, несоответствующего по количеству, качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным, восполнить недопоставленный Товар. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектный, в том числе расходы, связанные с повторным проведением пуско-наладки и инструктажа, несет Поставщик.
6.7. Право собственности на Товар и риски его случайной гибели или повреждения переходят к Покупателю после приема Товара по количеству, комплектности и качеству, после передачи Товара Покупателю и выполнения Работ, с даты подписания Покупателем товарной накладной.
6.8. В остальном, что не предусмотрено данным Договором, приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ И ИНСТРУКТАЖ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПОКУПАТЕЛЯ ПО РАБОТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ
7.1. Поставщик выполняет Работы с учетом требований производителя (технического паспорта, руководства по эксплуатации, иных рекомендаций производителя), требований техники безопасности, требований программы испытаний и иных условий, влияющих на качество работы Товара и сохранение гарантии на Товар.
7.2. Покупатель передает Поставщику Товар для выполнения Работ по Акту передачи оборудования для выполнения Работ (по форме Приложения № 6 к Договору). С момента передачи Покупателем Товара для выполнения Работ, до подписания Покупателем Акта приемки выполненных работ (по форме Приложения № 3 к Договору), Поставщик несет ответственность за Товар, риски его случайной гибели или повреждения.
7.3. По факту выполнения Поставщиком Работ Покупатель подписывает Акт приемки выполненных работ и выставляется счет-фактура на выполненные работы.
7.4. В случае, если Поставщик не выполнил Работы, выполнил с ненадлежащим качеством и/или не предоставил документацию в соответствии с п.5.5. Договора, Покупатель вправе мотивированно отказаться от подписания Акта приемки выполненных работ, и установить Поставщику срок для исправления недоделок с возмещением Покупателю убытков, причиненных таким невыполнением/ненадлежащим выполнением.
7.5. В случае, если Поставщик не выполнил Работы, Покупатель также вправе поручить выполнение Работ 3-ему лицу с отнесением расходов на Поставщика. Также, в случае не выполнения Работ, Покупатель вправе отказаться от Товара и вернуть его Поставщику с применением ответственности, предусмотренной настоящим Договором за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Договора.
7.6. После проведения пуско-наладочных работ, Поставщик обязан провести инструктаж специалистов Покупателя по работе с оборудованием.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара в соответствии со Спецификацией.
8.2. Гарантия на поставленный Товар составляет ___________ (не менее 12 (двенадцати) месяцев) с момента подписания акта приема-передачи Товара Покупателем.
8.3. В гарантийный период, в случае обнаружения неисправности Товара, Покупатель обязан направить Поставщику в письменной форме соответствующее уведомление. После получения уведомления Поставщик в срок не более 5 (пяти) рабочих дней обязан направить своих специалистов к Покупателю для устранения выявленных Покупателем неисправностей на месте эксплуатации Товара.
8.4. Гарантийный ремонт оборудования должен проводиться на площадях Покупателя без перемещения оборудования, в случае необходимости ремонта или замены отдельного блока, его перемещение до сервисного центра осуществляется силами и за счет средств Поставщика.
8.5. В период действия гарантии все затраты по вывозу Товара для ремонта/замены и доставке отремонтированного Товара несет Поставщик.
8.6. Срок гарантийного ремонта должен быть не более 20 (двадцати) дней с момента письменного обращения Покупателя.
8.7. В период гарантийного срока эксплуатации Товара Поставщик должен осуществлять бесплатные консультации по установке и эксплуатации Товара.
8.8. Поставщик гарантирует:
- надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки;
- полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора.
8.9. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается, при проведении гарантийного ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения Товара в ремонте.
8.10. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:
- в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара без письменного согласования Поставщика;
- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.
8.11. Поставщик предоставляет Покупателю гарантии качества Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или иные аналогичные документы.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

9.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

9.2. Оплата за поставленный Товар осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

9.3. Оплата по настоящему Договору производится следующим образом:

- 30% стоимости поставляемого Товара в течение 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора на основании выставленного счета.

- 70% стоимости поставляемого Товара в течение 10 (десяти) дней с момента подписания Акта приемки выполненных работ при условии предоставления Покупателю всех документов, предусмотренных пунктом 5.5. Договора и предоставления Поставщиком счета на оплату и подлинника счета-фактуры (или УПД).

10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В местах выполнения Работ Поставщик обязуется организовать безопасное выполнение Работ в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных документов федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации (в том числе технических норм, правил, стандартов), включая действующие СНиП, СП, Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПУиБЭ, ПБ, Правил противопожарного режима в Российской Федерации и СанПиН Российской Федерации, иные обязательные требования к производству работ.

За нарушения в местах выполнения Работ противопожарного режима и несоблюдении Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановление Правительства России от 16 сентября 2020 года № 1479, Поставщик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставщик при производстве работ и в момент нахождения на объектах Покупателя обязан соблюдать Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах АО «НИИМЭ» (Приложение № 6 к Договору), руководствоваться ими и нести ответственность за их нарушение в порядке, предусмотренном настоящими Требованиями.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Стороны обязуется придерживаться основополагающих принципов Антикоррупционной политики Покупателя.

Каждая Сторона гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора ни она сама, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не предоставляли, не выплачивали, не разрешали, не требовали и не принимали каких-либо неправомерных денежных средств, ценностей или преимуществ, прямо или косвенно связанных с настоящим Договором, не осуществляли иные действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных приступным путем, и не совершат подобных действий в будущем. Каждая Сторона гарантирует, что ею были приняты разумные меры для недопущения подобных действий со стороны третьих лиц, находящихся под ее контролем или определяющим влиянием. Положения настоящего пункта рассматриваются в качестве заверений Сторон об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения и/или прекращения настоящего Договора.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 11.2. настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти совершение действий, запрещенных пунктом 11.2. настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками, посредниками или субподрядчиками (соисполнителями).

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 11.2. настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения, направить другой Стороне уведомление о результатах его рассмотрения или подтверждение, что нарушение не произошло и не произойдет.

Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 11.2. настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 11.2. настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной в срок, установленный пунктом 11.4. настоящего раздела, подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части, направив письменное уведомление об отказе от настоящего Договора нарушившей Стороне. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, а также штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.

В целях организации рабочего взаимодействия по исполнению указанных выше антикоррупционных условий Стороны определили своими представителями:

• от АО «НИИМЭ»- _________________ (тел.: +7-______________, e-mail: __________);
• от _____ «___________» - __________ (тел.: +7-______________, e-mail: __________)

НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА

Настоящим Поставщик в порядке ст. 431.2 ГК РФ заверяет Покупателя что:

- Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения Договора уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете/ налоговой отчетности, любыми способами.

- основной целью совершения сделок (операций) по настоящему договору у Поставщика не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.

- в части исполнения заключаемого договора Поставщик своевременно декларирует и уплачивает налоги, предоставляет достоверную налоговую отчетность, и совершает иные предусмотренные налоговым законодательством обязанности.

- Поставщик является изготовителем товара, либо уполномоченным представителем (дистрибьютором, дилером, импортером и т.п.) такого изготовителя, либо закупает (импортирует) товар, преследуя законную деловую цель совершения сделки для дальнейшей продажи.

12.2. Стороны гарантируют в порядке ст. 431.2 ГК РФ что:

- отсутствуют какие-либо ограничения полномочий лиц, подписывающих настоящий Договор в соответствии с законодательством и внутренними документами Сторон Договора.

- документы, подлежащие подписанию Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора (счета-фактуры, товарные накладные и любые иные финансовые и/или первичные бухгалтерские документы), собственноручно подписываются уполномоченными лицами.

- если при заключении Договора либо до или после его заключения Сторона Договора дала другой Стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения обязана возместить другой стороне по ее требованию реальный ущерб.

12.3. В случае предъявления по отношению к Покупателю претензий налогового органа в связи с нарушением налогового законодательства Поставщиком в рамках заключенного Договора, Покупатель обязуется привлекать Поставщика к участию в процессе рассмотрения и обжалования решений налогового органа, а Поставщик обязан вступить в начатое дело на стороне Покупателя. Поставщик обязан оказывать Покупателю содействие в защите прав, в том числе представлять Покупателю по ее требованию все необходимые документы. При этом Покупатель обязана обжаловать указанные решения налогового органа в соответствии с положениями действующего законодательства.

12.4. Поставщик обязуется возместить имущественные потери Покупателю, возникшие в любое время после заключения договора, в случае, если к Покупателю на основании решения налогового органа и/или решения суда (далее – Решение) будут предъявлены требования имущественного характера по причине не подтверждения налоговым органом права Покупателя на вычет сумм НДС, перечисленных Покупателем в пользу Поставщика, и(или) отказа налогового органа в признании права Покупателя на включение в состав расходов в целях исчисления налога на прибыль организаций стоимости поставленных товаров по договору. При этом в Решении должно быть указано, что причиной предъявления претензий является нарушение Поставщиком Договора, налогового законодательства

12.5. Размер возмещения равен размеру требований имущественного характера (включая пени и штрафные санкции), предъявленных налоговым органом к Покупателю.

12.6. Покупатель вправе обратиться за возмещением имущественных потерь к Поставщику только после вступления в силу Решения.

12.7. В обоснование требования возместить имущественные потери Покупатель предоставляет Поставщику следующие документы:

– заверенную Покупателем копию вступившего в законную силу Решения, в силу которого возникают имущественные потери;

– копию требования об уплате налога, выставленного на основании Решения (далее – Требование).

12.8. В случае отмены Решения Покупатель осуществляет возврат перечисленных в соответствии с настоящим Соглашением денежных средств Поставщику в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления.

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Стороны обязаны:

а) обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, ходу его исполнения и полученным результатам;

б) не раскрывать и не допускать раскрытия третьей стороне сведений, составляющих служебную тайну, не использовать и не допускать использования в своих отношениях с третьей стороной указанных сведений;

в) соблюдать нормативные правовые акты Российской Федерации и Заказчика по обеспечению защиты (охраны) сведений, составляющих служебную тайну, при выполнении работ по Договору.

13.2. Условия, содержащиеся в настоящем разделе, не ограничены сроком действия Договора и сохраняют для сторон юридическую силу и после выполнения работ по Договору.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

14.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащие выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Спецификации, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от цены недопоставленного Товара за каждый день просрочки.

14.3. В случае непоставки/неполной поставки Товара, поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 (десяти) % от цены непоставленного/недопоставленного товара.

14.4. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Договора, Поставщик обязан возместить Покупателю убытки, причиненные таким невыполнением.

14.5. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, не предоставления относящихся к Товару и исполнению Договора документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере до 10 % от цены Договора, установленной в п.2.1. Договора, а также имеет право не принимать доставленный товар.

14.6. В случае несоответствия нормам статьи 169 и п.3 статьи 168 НК РФ представленного счета-фактуры или несвоевременного его представления Покупателю, а также не отражение или несвоевременное отражение операций по данному договору в книге продаж, повлекшие за собой убытки, Покупатель вправе требовать от поставщика возмещения упущенной выгоды в сумме НДС, излишне уплаченного в бюджет в соответствии с нормами главы 21 НК РФ и начисленных штрафных санкций.

14.7. В случае, если Товар произведен не на территории РФ, и Поставщик не предоставил документы, указанные в пп. «д» п.5.5, Покупатель имеет право не принимать Товар либо потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 30 % от общей цены Договора, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, независимо от фактической уплаты/не уплаты пошлины и других платежей, предусмотренных таможенным законодательством.

Кроме того, Поставщик несет иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, за содержащуюся в документах, предусмотренных пп. «д» п.5.5 настоящего Договора, информацию, и за надлежащее таможенное оформление ввозимого на территорию РФ товара.

Уплата штрафа за непредставление документов, указанных в пп. «д» п.5.5 Договора, не освобождает Поставщика от необходимости возмещения убытков Покупателя, вызванных ненадлежащим таможенным оформлением товаров, ввезенных на территорию РФ, в случае возникновения таковых (в том числе убытков, вызванных конфискацией поставленных по договору товаров, вынужденным простоем производства и т.д.).

14.8. Пени и штрафные санкции подлежат оплате на основании выставленной Покупателем и признанной Поставщиком претензии, а также Покупатель вправе удержать начисленную неустойку из суммы, подлежащей уплате за поставленный товар. Удержание производится согласно ст.410 Гражданского кодекса РФ в одностороннем порядке путём направления Покупателем Поставщику уведомления о прекращении своего обязательства зачетом обязательства по уплате неустойки. При этом уплата пеней и штрафов за любое из нарушений, указанных в данном разделе Договора, а также возмещение убытков производится независимо по каждому из указанных нарушений и случаю причинения убытков, и могут быть взысканы Покупателем как совместно, так и по отдельности.

14.9. Уплата пеней, штрафных санкций и возмещение убытков, причиненных Покупателю ненадлежащим исполнением Договора Поставщиком, не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по Договору.

14.10. Все штрафы, пени по настоящему Договору, равно как и убытки, причиненные ненадлежащим исполнением Договора Поставщиком, могут быть в части, не превышающей сумму банковской гарантии, истребованы по выбору Покупателя, как у Поставщика, так и у Гаранта по банковской гарантии (в случае предоставления безотзывной банковской гарантии), либо могут быть удержаны из перечисленного на расчетный счет Покупателя обеспечения исполнения договора в форме денежных средств (в случае предоставления обеспечения исполнения договора в форме денежных средств) в случаях, если договором предусмотрено предоставление обеспечения исполнения договора. При этом в части, превышающей сумму обеспечения, штрафы, пени и убытки могут быть истребованы только у Поставщика.

14.11. В случае нарушения срока выполнения Работ, предусмотренного пунктом 3.1.3. Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости не выполненных в срок Работ, за каждый день просрочки, а в случае не выполнения Работ Поставщик несет ответственность в соответствии с пп. 7.4 - 7.5. настоящего Договора.

14.12. Поставщик гарантирует, что при исполнении Договора им в полном объеме уплачены все налоговые платежи и иные сборы, предусмотренные действующим законодательством, а также проявлена должная осмотрительность при выборе контрагентов и проверке легальности происхождения товаров. В случае возникновения у Покупателя убытков в результате исполнения Договора, связанных в том числе (но не ограничиваясь) с начислением штрафов, отсутствием в федеральном бюджете источника для формирования налогового вычета по НДС в полном объеме, занижением налога на прибыль и пр., Покупатель имеет право потребовать возмещения Поставщиком таких убытков.

14.13. В случае нарушения сроков оплаты Товара или Работ, Покупатель выплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от цены неоплаченного Товара или Работ за каждый день просрочки.

15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

15.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

15.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

15.4. В случае если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

15.5. Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

В случае возникновения каких-либо разногласий в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны обязуются урегулировать их в досудебном претензионном порядке путем направления Стороне претензии в письменной форме. Срок рассмотрения претензии – 20 (Двадцать) рабочих дней с момента ее получения.

В случае, если Стороны не придут к соглашению, то споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

К настоящему Договору, правам и обязанностям Сторон, равно как и к любым искам и спорам, возникающим в связи с настоящим Договором, применяется законодательство Российской Федерации.

На основании статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Сторонами согласовано, что в отношении любых денежных средств Сторон по Договору положения данной статьи не применяются; законные проценты (проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами) не начисляются.

17. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

17.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 8 Договора.

17.2. Все обязательства Поставщика по поставке Товара Покупателю и выполнению Работ должны быть исполнены в сроки, указанные в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

17.3. Договор, может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда. Также Покупатель имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в соответствии со ст.450.1 ГК РФ, в случае:

- срыва Поставщиком срока поставки Товара, указанного в Договоре;

- неполной поставки Товара, несоответствия количества наименованию (пересортицы) Товара;

- непредоставления Покупателю любого из документов, предусмотренных п.5.5 Договора;

- несоответствие Товара по качеству;

17.4. В случае одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора, Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления о расторжении Договора, либо с 15 (пятнадцатого) дня с момента отправления такого уведомления по почтовому адресу, электронному адресу или факсу, указанным в Договоре, в зависимости от того, что наступит ранее.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до момента исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

В случае изменения адреса и/или реквизитов, а также при смене руководителя Сторона, у которой произошли данные изменения, обязуется своевременно, не позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня соответствующих изменений, уведомить об этом другую Сторону. До получения уведомления об изменениях Сторона, исполнившая свои обязательства по Договору с использованием старых адресов и/или реквизитов другой Стороны, считается исполнившей обязательства надлежащим образом. Уведомление об изменении адресов и/или реквизитов Стороны вступает в силу для другой Стороны с момента его получения.

Уведомления (сообщения) направляются Стороне-получателю по адресу ее места нахождения, указанному в разделе 19 Договора или уведомлении Стороны об изменении адреса, одним из следующих способов, при этом уведомление считается полученным:

доставкой курьером Стороны-отправителя – в день приема уведомления Стороной-получателем у курьера с отметкой Стороны-получателя о получении;

заказными почтовыми отправлениями с уведомлением о вручении – в день вручения почтового отправления, либо в день удостоверения работником почтовой службы факта отказа от принятия такого заказного письма или телеграммы адресатом, либо факта отсутствия адресата по указанному адресу;

сообщением по электронной почте с подтверждением получения и повторно направлены способами (1) или (2), указанными в настоящем пункте Договора.

18.5. Подрядчик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты исполнения всех обязательств по Договору оформить и направить в адрес Заказчика 2 (Два) экземпляра акта сверки расчетов по Договору. В течение 10 (Десяти) рабочих с даты получения акта сверки расчетов Заказчик обязан подписать 2 (Два) экземпляра акта сверки расчетов, скрепить печатью и направить 1 (Один) экземпляр Подрядчику.

18.6. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лица без получения предварительного письменного согласования от Заказчика за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником старого в порядке универсального правопреемства.

18.7. Лица, подписавшие от имени Сторон Договор, подтверждают свои полномочия на подписание Договора, включая все приложения к нему, а также свидетельствуют о соблюдении Сторонами всех корпоративных процедур, необходимых для заключения Договора.

18.8. Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

18.9. К Договору прилагаются в качестве его неотъемлемой части:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Форма акта приема-передачи товара;

Приложение № 3 – Форма акта приемки выполненных работ;

Приложение № 4 – Технические требования;

Приложение № 5 – Форма акта передачи оборудования для выполнения Работ;

Приложение № 6 – Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах АО «НИИМЭ».

19. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

«__» _______ 20__ г. «__» _______ 20__ г.

к Договору № _________

от _________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: _____________________

Итого: цена Договора составляет __________ (______________________________) руб. __ коп., в том числе НДС (20 %)__________ (______________________________) руб. __ коп.

Стоимость Товара, включая упаковку Товара, доставку Товара до Покупателя, полный комплект технической документации, налоги, пошлины и сборы составляет ______________ (______________) руб. __ коп. в т.ч. НДС (20%) ______________ (____________) руб. __ коп.

Стоимость выполнения пуско-наладочных работ и инструктажа специалистов Покупателя составляет _____________ (____________) руб. __ коп., в т.ч. НДС (20%) ______________ (____________) руб. __ коп.

Срок выполнения поставок Товара: не позднее ___________________ с даты заключения Договора.

Срок выполнения пуско-наладочных работ и инструктажа специалистов Покупателя: не позднее ______________________дней после доставки товара, приемки по количеству и комплектности, готовности Покупателя.

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору № _________

от _________ 2023 г.

ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору № _________

от _________ 2023 г.

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к Договору № _________

от _________ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5

к Договору № _________

от _________ 2023 г.

ФОРМА АКТА ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору № _________

от _________ 2023 г.

требования

в области пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах кОМПАНИИ

Термины и определения.

Заказчик – АО «НИИМЭ».

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – структурное подразделение АО «НИИМЭ» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций.

подрядчики – физические и юридические лица, которые выполняют строительные, монтажные, ремонтные и иные работы на объектах Заказчика по договору подряда (контракту), заключаемому с Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

СУБПОДРЯДЧИК - организация, привлекаемая Подрядчиком для выполнения работ на объектах Заказчика.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – должностное лицо, представляющее Подрядчика (генеральный директор, директор).

ОБЪЕКТ – производственные площадки Заказчика, включающие в себя здания, сооружения, помещения, дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), транспортные средства, спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения.

ПРОИСШЕСТВИЕ – любое незапланированное событие, случившееся в рабочей среде Компании, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному влиянию на окружающую среду, ущербу Компании или любому подобному событию.

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ – это совокупность действий по установлению причин происшествий и принятию предупреждающих и (или) корректирующих мер по устранению последствий происшествия и (или) предупреждению происшествий, а также снижению рисков промышленных опасностей.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ – событие, в результате которого работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы) и иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, повлекшие за собой необходимость его перевода на другую работу, временную (более рабочей смены) или стойкую утрату им трудоспособности, либо его смерть. По степени тяжести несчастные случаи подразделяются на:

• Легкие.
• Тяжелые.
• Смертельные.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ - хроническое или острое заболевание работающего, являющееся результатом воздействия вредного производственного фактора, повлекшего временную или стойкую утрату трудоспособности.

АВАРИЯ – разрушение сооружений и/или технических устройств, применяемых на производственных объектах, неконтролируемые взрывы и/или выбросы/сбросы загрязняющих и опасных веществ.

ИНЦИДЕНТ – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, отклонения от режимов технологического процесса, нарушение нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте, которые могли бы стать причиной:

• разрушения сооружений и/или технических устройств, применяемых на производственных объектах;
• неконтролируемого взрыва, пожара;
• неконтролируемого выброса/сброса загрязняющих и опасных веществ;
• травмы, профессионального заболевания, смерти работника(ов).

ОТКАЗ ТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА – временная утрата техническим устройством, применяемым на производственном объекте, способности функционировать по назначению в режиме эксплуатации.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ – утрата отдельной частью технического устройства, применяемого на производственном объекте, способности обеспечивать его функциональное назначение.

ПОЖАР – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (ДТП) – событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, грузы, сооружения, либо причинен иной материальный ущерб.

Чрезвычайная ситуация (далее - ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей

Предупреждение ЧС - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА – структурное подразделение, обеспечивающее оперативную работу по сбору, консолидации, передаче производственных показателей (иной информации) руководству предприятия.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Компания – АО «НИИМЭ».
ПБОТОС – промышленная безопасность, охрана труда и окружающая среда, включая вопросы пожарной, противофонтанной, морской безопасности, предупреждения и реагирования на ЧС.
ЛЭП – линия электропередач;
ПЛА – план ликвидации аварий;
ПЛАС – план ликвидации аварийных ситуаций;
ИТР – инженерно-технический работник;
СИЗ – средства индивидуальной защиты;
ТО – технический осмотр;
ДТП – дорожно-транспортное происшествие.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подрядчик (Исполнитель) (далее - Подрядчик) обязан выполнять, в соответствии с условиями договора, все работы и поддерживать производственное оборудование в соответствии с действующими законодательными и правовыми актами, правилами и инструкциями по ПБОТОС Российской Федерации и по требованию Заказчика подтвердить свое соответствие (а также Субподрядчика) вышеназванным законодательным и правовым актам, правилам и инструкциям.

По требованию Заказчика Подрядчик обязан продемонстрировать наличие у себя собственных систем управления ПБОТОС, которые не должны противоречить принципам Политики Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и другими локальными документами Заказчика (доведенными с данным договором).

Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований ПБОТОС на участках и объектах выполнения подрядных работ.

Такие аудиты и контрольные проверки могут проводиться как представителями Заказчика, так и специалистами сторонних организаций, одобренных Заказчиком. Основанием для проведения аудитов и контрольных проверок будут являться государственные требования по ПБОТОС (как указано в абзаце 1), и локальные нормативные документы Заказчика. Подрядчик должен оказывать Заказчику всестороннее содействие в проведении таких проверок.

Результаты аудитов и проверок будут предоставлены Подрядчику, который в свою очередь обязан устранить выявленные представителями Заказчика, нарушения Правил безопасности, условий договора, локальных документов Заказчика в области ПБОТОС, с последующим уведомлением Заказчика о проделанной работе согласно Акту аудита или контрольной проверки.

Соблюдение настоящих Требований в области ПБОТОС не освобождает Подрядчика от ответственности по обеспечению необходимого уровня собственной безопасности, и не должно толковаться как ограничивающее обязательства Подрядчика по поддержанию безопасной обстановки на объекте и безопасного уровня предоставления услуг.

3.1. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1.1. Подрядчик должен осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, допусков, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными органами.

3.1.2. В случае невыполнения (нарушения) Подрядчиком действующего законодательства, а также, если в действиях Подрядчика усматривается угроза возникновения аварии, инцидента, несчастного случая, пожара, ДТП, причинения ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде, представители Заказчика вправе приостановить работу Подрядчика с записью в вахтовом журнале (или Журнале производства работ, Журнале проверки условий состояния условий труда) и подачей уведомления (акта) о приостановке работ руководителю участка или организации с указанием причин и времени остановки, данных ответственного представителя Заказчика – ф. и. о., должности.

3.1.3. Перед началом производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список должностных лиц, отвечающих за вопросы ПБОТОС с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности, (в том числе копии приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку мест производства работ повышенной опасности и непосредственно производство работ повышенной опасности, а также иных приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, за безопасную их эксплуатацию, о назначении ответственных по обращению с отходами производства и потребления и других, регламентированных нормами и правилами по ПБОТОС; копии протоколов и удостоверений, подтверждающих аттестацию (проверку знаний) ответственных лиц по ПБОТОС), списком контактных телефонов.

3.1.4. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований ПБОТОС со стороны субподрядчиков, а также иных работников, нанятых Подрядчиком для выполнения договора. В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик письменно уведомляет об этом Заказчика.

3.1.5. Нарушение Подрядчиком (субподрядчиком) как государственных требований по ПБОТОС, так и локальных документов Заказчика будет рассматриваться, как серьезное нарушение или невыполнение условий договора.

3.1.6. Подрядчик несет ответственность за нарушение и повреждение коммуникаций Заказчика, явившихся следствием как прямого действия, так некачественного выполнения работ по обслуживанию, ремонту, наладке, строительству Подрядчиком. В случае повреждения (выхода из строя) линий электропередач, трубопроводов, и других коммуникаций или объектов Заказчика, остановки работоспособности оборудования, невозможности осуществления деятельности персоналом Заказчика по вине Подрядчика, а также установления факта незаконной утилизации или захоронения отходов производства и потребления, негативного воздействия на окружающую среду, Подрядчик компенсирует Заказчику понесенные ущерб и упущенную выгоду Заказчика на основании двухстороннего акта и соответствующей претензии. Кроме того, при установлении факта перечисленных повреждений, остановки работоспособности оборудования Заказчика, невозможности осуществления деятельности персоналом Заказчика, незаконной утилизации либо захоронений отходов производства и потребления, пожара (порче имущества Заказчика), аварии или инцидента (на оборудовании или сооружениях Заказчика), несчастного случая (травмирования персонала Заказчика), допущенных по вине Подрядчика, Заказчик имеет право взыскать с него штраф в размере 100 тыс. руб. При этом ущерб, нанесенный Заказчику, взыскивается с Подрядчика в пятикратном размере. В случае допущения названных ситуаций Субподрядчиком штраф, ущерб (в пятикратном размере) и упущенную выгоду уплачивает (возмещает) Подрядчик.

3.1.7. Подрядчик несет ответственность за обучение (предаттестационную подготовку; аттестацию, проверку знаний) в области ПБОТОС собственных работников и привлечение квалифицированных, обученных и аттестованных работников субподрядчика. Обучение может выполняться также Заказчиком, если речь идет о локальных нормативных документах Заказчика.

3.1.8. Подрядчик несет ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках Подрядчика и Субподрядчика, имели надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации в соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации. Копии таких документов должны предоставляться представителям Заказчика по первому требованию.

3.1.9. Подрядчик на время выполнения работ на производственных объектах Заказчика обязан обеспечить производственный контроль за соблюдением требований охраны труда, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с:

• Трудовым кодексом РФ;
• Федеральным законом от 10.01.02г. №7 «Об охране окружающей среды»;
• Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
• «Правила противопожарного режима в РФ» от 25 апреля 2012 г. N 390

При производстве огневых или газоопасных работ (на действующем объекте Заказчика) Подрядчик обязан выполнять требования государственных нормативных актов и разработанных Заказчиком на эти виды работ инструкций. Утверждение наряда-допуска в данном случае является ответственностью Заказчика.

3.1.14. На любых территориях Заказчика не допускается присутствие лиц, транспортных средств, агрегатов, оборудования Подрядчика, не связанных с непосредственным выполнением работ (если иное не оговорено договором, либо другим письменным соглашением). Подрядчик обязуется осуществлять производство работ в пределах границ выделенных, отведенных земель, определенных Заказчиком.

3.1.15. При возникновении нештатной ситуации на том или ином участке работ каждый производитель работ Подрядчика должен немедленно оповестить о случившемся ответственного руководителя работ Подрядчика, а также начальника подразделения и диспетчерскую службу Заказчика.

В таких случаях все работы в зоне происшествия должны быть приостановлены до устранения причин возникновения и последствий нештатной ситуации. Люди, не связанные с ликвидацией нештатной ситуации, должны быть выведены за пределы опасной зоны.

3.1.16. Передача Подрядчику отдельных объектов Заказчика для выполнения строительно-монтажных, ремонтных и других работ должно оформляться двухсторонним актом-допуском между Заказчиком и Подрядчиком на период производства работ.

3.1.17. Ответственное лицо со стороны Подрядчика обязано в присутствии ответственного лица со стороны Заказчика и в соответствии с мероприятиями, указанными в акте-допуске, лично убедиться в готовности объекта к производству работ, ознакомиться с условиями предстоящей работы, объемом и последовательностью ее выполнения, намеченными мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, предупреждению и реагированию на ЧС с учетом предупреждения возможного возникновения аварий и осложнений во время проведения работ, после чего принимает объект согласно акту-допуску.

3.1.18. На объектах Заказчика, на которых работы проводятся совместными силами нескольких подрядных организаций и Заказчика, общая координация работами осуществляется руководителем объекта Заказчика.

3.1.19. В случае отступления от плана (проекта) производства работ Подрядчик обязан согласовать данное изменение с ответственным лицом Заказчика.

3.1.20. Руководитель подрядной организации (лично) и руководитель службы ПБОТОС подрядной организации обязаны принимать участие в совещаниях по промышленной и пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды, созываемых Заказчиком. В случае приглашения Заказчиком на совещание отдельных руководителей и специалистов Подрядчика, руководитель подрядной организации обязан обеспечить их присутствие.

3.1.21. Руководитель подрядной организации обязан ознакомить своих работников, а также работников субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком, с данными Требованиями и с локальными нормативными документами, указанными в п. 3.2.1.1. данных Требований.

3.1.22. Перед началом производства работ Подрядчик обязан оповестить Заказчика о ее начале и согласовать с Заказчиком схему мест складирования материалов, места производства работ, мест установки техники и агрегатов, места подключения к источникам электроснабжения и водоснабжения.

Если работа Подрядчика сопряжена с опасностью для персонала Заказчика, других Подрядчиков, Субподрядчиков, то перед началом производства работ, либо по мере пребывания стороннего для Подрядчика персонала, он обязан ознакомить этот персонал с опасными и вредными факторами своего производства и мерами по их предупреждению. В случае невыполнения данного обязательства Заказчик вправе приостановить производство работ Подрядчика.

3.1.23. Ответственность за соблюдение требований ПБОТОС при эксплуатации машин и оборудования Заказчика, переданных для использования Подрядчику, возлагается на ответственное лицо Подрядчика (подтверждается приказом по подрядному предприятию о назначении ответственного лица). Во время эксплуатации, обслуживания, ремонта и хранения переданного Подрядчику объекта, имущества Заказчика ответственность за причиненный ущерб несет Подрядчик.

3.1.24. В случаях причинения вреда здоровью и жизни работников Заказчика и третьих лиц на объекте или оборудовании, переданном Подрядчику, последний полностью несет ответственность за наступивший случай в соответствии с действующим законодательством.

3.1.25. Представителям Подрядчика запрещается:

• провозить на объекты Заказчика посторонних лиц;
• самовольно изменять условия, последовательность и объем работ;
• находиться без надобности в производственных помещениях Заказчика;
• нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения, а также посещать объекты
  Заказчика за пределами территории производства.
• освобождать транспортное средство от посторонних предметов и мусора на объекте Заказчика;
• отвлекать работников Заказчика во время проведения ими производственных работ;
• пользоваться технологическим оборудованием и грузоподъемными механизмами
  Заказчика без предварительного с ним согласования;
• курить вне отведенных для этого местах.
• самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест;

• самовольно сбрасывать в рельеф местности сточные воды вне отведенных мест;
• при производстве определенного объема работ на выделенном участке выполнение каких-либо других работ по собственной инициативе (как ремонтного персонала, так и ответственного лица подрядчика), без уведомления руководителя объекта;

3.1.26. Подрядчик несет ответственность за допуск к работе персонала, в том числе Субподрядчика не прошедшего предварительный или периодический медицинский осмотр, либо допущенного к работе с медицинскими противопоказаниями.

3.2 ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.2.1. Заказчик обязан:

3.2.1.2. Передать территорию для производства работ по акту допуска.

3.2.1.3. Освобождать подъезды к объекту (если иное не установлено другими условиями договора).

3.2.1.4. Организовать выполнение необходимых подготовительных мероприятий, и подготовить исходные данные для производства работ (если иное не установлено данным договором).

3.2.2. Заказчик не несет ответственность при наступлении случаев травмирования работников Подрядчика и третьих лиц, при проведении Подрядчиком работ на территории или оборудовании Заказчика, если он произошел не по вине Заказчика.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО пожарной БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.1 ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА. допуск.

4.1.1. Прежде чем приступить к работе на объекте Заказчика (в том числе переданном на время производства работ Подрядчику), руководитель подрядной организации обязан обеспечить прохождение персоналом, прибывающим на рабочую площадку, вводного инструктажа по безопасности труда, пожарной и экологической безопасности от руководителя (либо лица им назначенного) производственного подразделения Заказчика, где будут выполняться работы.

Инструктажи должны проводиться в объеме разработанных Заказчиком программ.

4.1.2. Заказчик обязуется:

• Проводить вводный инструктаж с последующей записью в Журнале инструктажа для работников подрядных организаций. Ответственность за явку своих работников на инструктаж несет Подрядчик.
• После проведения инструктажа соответствующее подразделение Заказчика (Отдел безопасности) организует в установленном порядке выдачу временного пропуска каждому работнику Подрядчика.
• Проводить внеплановый инструктаж по безопасному производству работ с работниками Подрядчика при изменении производственного процесса.

4.1.3. Подрядчик обязан направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также предоставлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.

4.1.4. Подрядчик обязан обеспечить выполнение исполнителями работ, свойственных только их основной профессии. Привлечение исполнителей Подрядчика к выполнению работ, не свойственных их основной профессии не допускается, за исключением аварийной ситуации (при условии прохождения соответствующего инструктажа).

4.1.5. Подрядчик обязан проводить с персоналом вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи, а также стажировки на рабочем месте и проверку знаний.

4.2 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)

4.2.1. Весь персонал Подрядчика должен быть, обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (по отраслевой принадлежности Подрядчика).

4.2.2. Персонал, выполняющий опасные работы или находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ.

Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика требований по применению СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика.

4.3 ТРАНСПОРТ ПОДРЯДЧИКА

4.3.1. Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении работ, должны быть оборудованы следующим:

• Ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны использоваться все время во время движения транспортного средства;
• Аптечкой первой помощи;
• Огнетушителем;
• Передними и задними зимними шинами в течение зимнего периода (для автотранспорта);
• Системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено соответствующими на это транспортное средство документами или нормативными документами предъявляющими данные требования к транспорту, подъемникам, агрегатам);

4.3.2. Подрядчик должен обеспечить:

• Обучение и достаточную квалификацию водителей;
• Проведение регулярных ТО транспортных средств;
• Использование и применение транспортных средств по их назначению;
• Соблюдение внутриобъектового скоростного режима, установленного Заказчиком;
• Движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на объекте Заказчика (при наличии).

Подрядчик обязан:

• Организовать контроль за соблюдением водителями Подрядчика Правил дорожного движения;
• Использовать в ходе выполнения работ исправные транспортные средства;
• Организовать работу по безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

4.4 ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.4.1. Подрядчик обязан для принадлежащих ему и (или) для переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду) источников воздействий на окружающую среду получить все необходимые разрешения, лицензии на природоохранную деятельность и природопользование.

4.4.2. При проведении работ на объектах Заказчика Подрядчик обязан:

• выполнять подрядные работы в соответствии с документацией, представленной Заказчиком, а также собственными технологическими регламентами, имеющими положительное заключение государственной экологической экспертизы;
• за свой счет обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз, сдачу специализированному предприятию в установленном порядке неиспользованных химреагентов, ртутьсодержащих отходов, и других отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения работ и владельцем, которых он является, а также отчуждаемых отходов, если вопросы отчуждения отходов оговорены в договоре между Заказчиком и Подрядчиком;
• внести платежи за сверхлимитное загрязнение окружающей среды, компенсировать за свой счет вред окружающей среде, убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика;

4.4.3. Подрядчик самостоятельно и за свой счет обязан вносить в установленном порядке платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, за размещение отходов от принадлежащих ему и (или) переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду источников воздействий на окружающую среду, в том числе за отчуждаемые ему Заказчиком отходы, а также компенсировать Заказчику расходы по платежам за выбросы и сбросы загрязняющих веществ через принадлежащие Заказчику источники воздействий на окружающую среду.

4.4.4. Запрещается:

• сбрасывать вне отведенных мест (на кустовую площадку, на прилегающие участки и т.д.), оговоренных в условиях договора (либо отдельным соглашением, решением, актом) различные отходы;
• использовать в производстве химреагенты, неукомплектованные следующими документами:

• гигиенический сертификат, выданный уполномоченным органом;
• инструкцию по охране труда по безопасности ведения работ данным химреагентом и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье персонала.

4.4.5. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине Подрядчика окружающей природной среде или ее компонентам.

Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, внесению платежей за сверхлимитное загрязнение окружающей среды не подлежат возмещению Заказчиком.

4.5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. АЛКОГОЛЬ И НАРКОТИКИ. КУРЕНИЕ.

4.5.1. Подрядчик обязан не допускать к работе на объектах Заказчика работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Во время пребывания работников на территории объектов Заказчика, Подрядчик обязан обеспечить недопустимость проноса, нахождения (за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объектов) и употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение.

В случае выявления в течение рабочей смены лиц с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения, Подрядчик обязан незамедлительно отстранить таких лиц от работы в порядке, предусмотренном пунктом 4.5.2. настоящих Требований, а также немедленно уведомить о данном факте Заказчика. Заверенные копии соответствующих документов должны быть направлены Заказчику в течение 3-храбочих дней.

4.5.2. При визуальном обнаружении признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника при исполнении им своих трудовых обязанностей, Заказчик и/или Подрядчик должен отстранить от работы данного работника с составлением Акта о состоянии работника, отстраненного от работы, а также предложить работнику пройти медицинский осмотр или освидетельствование и дать письменные объяснения по данному факту.

При отказе работника от дачи объяснений и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования) в акте делается соответствующая запись, удостоверяющая факт наличия визуальных признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника и отказ работника от дачи объяснений, и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования). Данная запись заверяется не менее чем двумя подписями работников Заказчика и/или Подрядчика, охраны, или другими незаинтересованными лицами. Результаты медицинского осмотра (освидетельствования), а также письменные объяснения работника Подрядчика подлежат приложению к протоколу и с момента их составления становятся его неотъемлемой частью.

4.5.3. В случае выявления Заказчиком факта нахождения на объектах Заказчика работника Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории объекта Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100,0 тыс. руб. за каждый такой факт.

4.5.4. Заказчик (в т.ч. работники отдела безопасности, либо представители организаций, которым Заказчик делегировал это право) имеет право в любое время проверять исполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных ст. 4.5. настоящих Требований. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объектах работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы (принять меры по недопущению нахождения в месте пребывания) этих Работников.

4.5.5. Не допускается курение на объектах Заказчика, кроме курения в строго отведенном и оборудованном для этого месте. В случае выявления Заказчиком факта курения работника Подрядчика (Субподрядчика) не в отведенном для курения месте, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50,0 тыс. руб. за каждый такой факт.

4.6 ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

4.6.1. Подрядчик обязан ежемесячно представлять отчет в подразделение ПБОТОС Заказчика о результатах работы (включая Субподрядчика (ов)) в области ПБОТОС за предыдущий отчетный период. Если иное не согласовано сторонами, в такой отчет включаются следующее:

• все случаи производственного травматизма;
• все инциденты, аварии, разливы, сверхнормативные выбросы, пожары, возгорания;
• все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к тому периоду времени, когда Подрядчик выполнял работы для Компании;
• факты Уведомления о необходимости принятия мер к улучшению или Уведомления о запрете, а также уведомление о планируемом судебном преследовании или ином судебном разбирательстве;
• информация о мерах направленных на улучшение условий труда, повышение уровня промышленной и пожарной безопасности, защиту окружающей среды, о выполненных мероприятиях разработанных по итогам расследования происшествий.

Подрядчик принимает условие о праве Заказчика расторгать договор в случае нарушения данных Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании.

Подрядчик обязан ознакомить всех своих работников и Субподрядчиков с данными Требованиями по роспись.

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными