Тендер - Поставка хозяйственных материалов (порошок стиральный) №266235033

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_№_3_Описание_объекта_закупки2xx

Приложение № 3

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (Техническое задание)

Поставка хозяйственных материалов (порошок стиральный)

- Посмотреть таблицу с данными

В связи с тем, что характеристики, содержащиеся в КТРУ, не позволяют в полной мере определить соответствие Товара, предлагаемого к поставке, были установлены дополнительные характеристики для уточнения описания Товара, имеющие существенное значение для Заказчика.

Остаточный срок годности товара на момент поставки: не менее 12 месяцев.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 14.02.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000006

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Шишкова, д. 6, стр. 1

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 11592.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки самостоятельно. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. При этом в случае заключения контракта жизненного цикла контракт заключается после предоставления таким участником закупки обеспечения исполнения контракта в части, предусмотренной п. 1 ч. 1.1 ст.96 Федерального закона N 44-ФЗ.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"05671А76030

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ//УФК ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, г Тюмень

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

Остаточный срок годности товара на момент поставки: не менее 12 месяцев.

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение № 1 ОНМЦКпорошки

Проект контракта

1 Приложение № 2 Гос. контракт

Описание объекта закупки

1 Приложение № 3 Описание объекта закупки2

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение 4 Требования к заявке, инструкция

Дополнительная информация и документы

1 информационная карта

Приложение_№_1_ОНМЦКпорошки - Посмотреть таблицу с даннымиинформационная_карта_xx - Посмотреть таблицу с данными

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Извещение №_______

о проведении открытого аукциона в электронной форме

на заключение государственного контракта

«Поставка хозяйственных материалов (порошок стиральный)»

г. Тюмень

2024 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

о проведении открытого аукциона в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы)

в течении 10 (десяти) календарных дней с момента подписания контракта

Начальная (максимальная) цена государственного контракта

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одиннадцать тысяч пятьсот девяносто два) рубля 00 копеек

Цена контракта включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, доставку, разгрузку товара до места хранения, страхование и прочие сборы и другие обязательные платежи, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации

Источник финансирования

Федеральный бюджет

Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Российский рубль

Размер аванса (если предусмотрена выплата аванса)

Не предусмотрено

Информация о банковском сопровождении контракта

Банковское сопровождение контракта не установлено

Возможность заказчика заключить контракты, указанные в ч. 10 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, с несколькими участниками закупки с указанием количества указанных контрактов

Не предусмотрено

Возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ

Предусмотрено

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке

22.02.2024 г. 10:00 часов по местному времени

Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ)

Предусмотренная настоящим пунктом процедура начинается через два часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

26.02.2024 г.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ И ТРЕБОВАНИЯХ К УЧАСТНИКАМ

Единые требования к участникам закупки (в соответствии с ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ), а также требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 настоящего Федерального закона (при наличии таких требований)

Предъявляются.

1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6. участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8. Отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

9. участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

10. участник закупки не является иностранным агентом;

11. отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Соответствие участника закупки требованиям, установленным в п. п.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьнастоящего раздела, подтверждается декларацией о соответствии участника требованиям.

12. Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера.

13. Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 « О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц».

Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Федерального закона N 44-ФЗ

УСТАНОВЛЕНО

Дополнительные требования к участникам закупки в соответствии с ч. 2 ст.31 Федерального закона N 44-ФЗ

НЕ УСТАНОВЛЕНО

Дополнительные требования к участникам закупки в соответствии с ч. 2.1 ст.31 Федерального закона N 44-ФЗ

НЕ УСТАНОВЛЕНО

Предоставление преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы

НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

Предоставление преимуществ организациям инвалидов

НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

Закупка у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

УСТАНОВЛЕНО

Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

НЕ УСТАНОВЛЕНО

Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Приказ Минфина России от 04.06.2018 № 126н (размер преимуществ 15%) «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 617 "Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Обстоятельства, допускающие исключение из установленных запретов или ограничений

Обоснование невозможности соблюдения запрета, ограничения допуска

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЯВКИ

Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, условия независимой гарантии, реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном ч. 13 ст. 44 Федерального закона N 44-ФЗ

НЕ УСТАНОВЛЕНО

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления и требования к обеспечению исполнения контракта

УСТАНОВЛЕНО

Обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере 5 % (пять процентов) от цены контракта.

Обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки самостоятельно.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. При этом в случае заключения контракта жизненного цикла контракт заключается после предоставления таким участником закупки обеспечения исполнения контракта в части, предусмотренной п. 1 ч. 1.1 ст.96 Федерального закона N 44-ФЗ.

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта:

Получатель: УФК по Тюменской области

(ФКУ «ГБ МСЭ по Тюменской области» Минтруда России)

л/с 05671А76030

Банк получателя: Отделение Тюмень Банка России//УФК по Тюменской области г. Тюмень р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01

КБК – отсутствует

УИН – 0002

В платежном поручении в графе «Назначение платежа» указывается: «Поставка хозяйственных материалов (порошок стиральный)».

Обеспечение исполнения контракта призвано обеспечить основные обязательства по контракту.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

Порядок и сроки возврата денежных средств, внесенных для обеспечения исполнения контракта указан в проекте контракта.

Срок, порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта устанавливаются в соответствии со ст. 96 Закона о контрактной системе.

Положения Закона о контрактной системе об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае:

1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.

Обеспечение гарантийных обязательств, размер, порядок предоставления, требования к такому обеспечению

НЕ УСТАНОВЛЕНО

Перечень прикрепленных документов

Приложение № 1. Обоснование НМЦК

Приложение № 2. Проект контракта

Приложение № 3. Описание объекта закупки (Техническое задание)

Приложение № 4. Требования к содержанию, составу заявки, инструкция по ее заполнению

За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ.

Приложение_№_2_Гос._контрактxx

Приложение № 2

проект Государственного контракта № _____________

Поставка хозяйственных материалов (порошок стиральный)

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Тюмень «___» ____________ 2024г.

Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тюменской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФКУ «ГБ МСЭ по Тюменской области» Минтруда России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее от имени Российской Федерации, в лице ___________________, действующего на основании _________________, с одной стороны и ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________, действующего на основании _______, с другой стороны, далее именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "____"__________ ____ г. № ________, на основании протокола _________________ от "____"__________ _____г., заключили настоящий «Государственный Контракт», (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. «Поставщик» обязуется поставить хозяйственные материалы (порошок стиральный) (далее – Товар), а «Заказчик» обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого товара указаны в спецификации (Приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

2. Цена Контракта и порядок оплаты

2.1. Цена Контракта составляет _____________ (___________) руб. ___ коп., в том числе НДС ____%/НДС не предусмотрен. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения «Заказчика», стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

Сумма, подлежащая уплате «Заказчиком» уменьшается юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации «Заказчиком».

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Контрактом.

2.3. Источник финансирования – федеральный бюджет.

2.4. Расчеты между «Заказчиком» и «Поставщиком» производятся не позднее 7 рабочих дней с даты подписания «Заказчиком» документа о приемке. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления «Заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Поставщика», указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета «Поставщик» обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом «Заказчику», указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением «Заказчиком» денежных средств на указанный в Контракте счет «Поставщика», несет «Поставщик».

2.5. Обязательства по оплате считаются выполненными в день списания денежных средств с лицевого счета «Заказчика».

2.6. «Заказчик» вправе в одностороннем порядке отказаться (полностью или частично) от оплаты за расходы, не предусмотренные в данном контракте.

3. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

3.1. «Поставщик» обязуется произвести поставку Товара, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения контракта. Поставка товара осуществляется силами и средствами «Поставщика», с предоставлением действующих сертификатов соответствия, технических паспортов производителя товара на русском языке, для подтверждения соответствия поставляемого товара характеристикам.

Наименование товара и производитель поставляемых товаров, должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке товара документах (накладной и счет - фактуре).

3.1.1. Периодичность поставок – одной партией.

3.1.2. Место поставки: г. Тюмень, ул. Шишкова, д. 6, стр. 1. Режим работы: с понедельника по четверг с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов, в пятницу с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов. Перерыв с понедельника по четверг с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов, в пятницу с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 12:30.

3.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи «Поставщиком» Товара и документов предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.

3.3. «Заказчик» проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах «Поставщика».

3.4. Оформление и обмен документами о приемке поставленного товара осуществляется сторонами в соответствии с ч.13 ст.94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в единой информационной системе в сфере закупок.

3.5. Для проверки предоставленных «Поставщиком» результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта «Заказчик» проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться «Заказчиком» своими силами (приемочная комиссия) или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов.

В случае привлечения «Заказчиком» экспертов, экспертных организаций результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации.

В случае установления «Заказчиком» фактов поставки товара ненадлежащего качества «Поставщик» обязан своими силами и за свой счет в установленные «Заказчиком» сроки устранить выявленные недостатки.

3.6. В случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара ненадлежащего качества «Поставщик» компенсирует «Заказчику» все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы по предъявлении «Заказчиком» письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты «Заказчика».

3.7. «Поставщик» не позднее двух рабочих дней с даты поставки товара формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени «Исполнителя», и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

3.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, «Заказчик» подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени «Заказчика», и размещает в единой информационной системе поступивший документ о приемке или формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени «Заказчика», и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

3.9. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, «Заказчик» в срок, установленный в пункте 3.8. Контракта, отказывает в приемке Товара, направляя «Поставщику» мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

3.10. Во всех случаях, влекущих возврат Товара «Поставщику», «Заказчик» обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств «Поставщика». Расходы, понесенные «Заказчиком» в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению «Поставщиком».

3.11. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от «Поставщика» к «Заказчику» с момента приемки Товара «Заказчиком» и подписания Сторонами документов о приемке в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона №44-ФЗ.

3.12. «Заказчик» вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено «Поставщиком».

3.13. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного «Заказчиком».

3.14. Устранение «Поставщиком» недостатков поставленного товара не освобождает его от уплаты пени и штрафа по контракту.

4. Права и обязанности сторон

4.1. «Заказчик» обязан:

4.1.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

4.1.2. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 Контракта;

4.1.3. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить «Поставщику» стоимость Товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству.

4.1.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.2. «Заказчик» вправе:

4.2.1. Требовать от «Поставщика» надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.2.2. Требовать от «Поставщика» своевременного устранения выявленных недостатков и дефектов товара в соответствии с условиями Контракта.

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.3. «Поставщик» обязан:

4.3.1. Передать товар, соответствующий по качеству и количеству требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта, не обремененный правами третьих лиц, не состоящий под арестом и не являющийся предметом спора.

4.3.2. Обеспечить возможность осуществления «Заказчиком» контроля за соответствием качества Товара, поставляемого по Контракту, требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов «Заказчика», условиям Контракта.

4.3.3. Передать Товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 3 Контракта.

4.3.4. Оплатить все расходы, связанные с заменой Товара ненадлежащего качества.

4.3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту возместить ущерб, причиненный «Заказчику» неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.3.6. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.3.7. Соответствовать в течение срока действия Контракта требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах.

4.3.8. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов товара в соответствии с разделом 3 Контракта. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

4.3.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.4. «Поставщик» вправе:

4.4.1. Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого «Заказчиком» Товара в соответствии с условиями раздела 2 Контракта.

4.4.2. Требовать уплату неустойки (штрафов, пеней) согласно разделу 7 Контракта.

4.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.4.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту.

4.4.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5. Качество поставки Товара, Обеспечение гарантийных обязательств

5.1. Поставляемый товар должен быть новым, а также свободным от прав на него третьих лиц и отвечать стандартам и требованиям, предъявляемым к товару данного рода.

5.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Спецификации (приложение № 1 к Контракту).

5.3. Требование по обеспечению гарантийных обязательств не установлено.

6. Транспортирование, хранение, упаковка и маркировка

6.1. «Поставщик» гарантирует целостность и сохранность Товара при его перевозке, поставке, хранении и передаче (доставке, вручении) «Заказчику».

6.2. Товар должен быть поставлен в упаковке производителя. Упаковка товара должна соответствовать требованиям стандартов и характеристик, предусмотренных действующими нормативно правовыми документами и обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении в течение всего срока хранения.

6.3. Товар должен быть упакован в транспортную тару, разрешенную для этих целей в установленном порядке.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

7.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

7.3. В случае просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, «Поставщик» уплачивает «Заказчику» пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Поставщиком» обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных «Поставщиком».

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, согласно части 4 Правил определения размера штрафа и пени, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 №1042.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, «Поставщик» уплачивает «Заказчику» штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (одна тысяча) рублей.

7.6. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, «Поставщик» вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.7. За каждый факт неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, «Поставщик» вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (одна тысяча) рублей.

7.8. За каждый день просрочки исполнения «Поставщиком» обязательства по предоставлению нового обеспечение исполнения Контракта, предусмотренного пунктом 8.8 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 7.3 Контракта.

7.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.10. «Заказчик» вправе удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных «Заказчиком» поставщику (подрядчику, исполнителю), из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю) или из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) «Заказчику» в качестве обеспечения исполнения Контракта.

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.13. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Контракт заключается после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения Контракта в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный «Заказчиком» счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими «Заказчику». Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ поставщиком (подрядчиком, исполнителем) самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта распространяется, в том числе, на случаи неисполнения обязательств по настоящему Контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных настоящим Контрактом.

8.3. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 % от цены Контракта, что составляет ______ руб. ___коп.

8.4. Если при проведении электронного аукциона поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, Контракт заключается только после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в п. 8.3 Контракта, но не менее чем десять процентов от цены Контракта, или информацию, подтверждающую добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в п. 8.3 Контракта.

8.5. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

В ходе исполнения Контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить «Заказчику» взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.6. Участник закупки, с которым заключается Контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре Контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех Контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких Контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

8.7. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления «Заказчиком» поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.8. В случае если поставщиком (подрядчиком, исполнителем) выбрано в качестве обеспечения исполнения Контракта внесение денежных средств на указанный «Заказчиком» счет, то указанные денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) в течение пятнадцати дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом.

Реквизиты счета «Заказчика» для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:

Получатель: УФК по Тюменской области

(ФКУ «ГБ МСЭ по Тюменской области» Минтруда России)

л/с 05671А76030

Банк получателя: Отделение Тюмень Банка России//УФК по Тюменской области г. Тюмень

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01

КБК – отсутствует

УИН – 0002

В платежном поручении в графе «Назначение платежа» указывается: «Поставка хозяйственных материалов (порошок стиральный)».

8.9. В случае если поставщиком (подрядчиком, исполнителем) выбрано в качестве обеспечения исполнения Контракта внесение денежных средств на указанный «Заказчиком» счет и размер обеспечения исполнения Контракта уменьшен в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ, то «Заказчик» возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в срок, установленный пунктом 8.8 Контракта, в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный «Заказчиком» на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.

8.10. «Заказчик» возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, путем их перечисления на банковский счет поставщика (подрядчика, исполнителя), реквизиты которого указаны в настоящем Контракте.

8.11. Требования настоящего раздела Контракта не применяются к казенным учреждениям.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный
и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть
от воли Сторон.

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна
без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их наступления, известить о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

9.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления,
но не позднее 3 (трех) дней после их прекращения, известить об этом другую Сторону
в письменной форме.

В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

9.4. Сторона должна в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения
форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне документ (сертификат, справку, иное)компетентного органа или организации о наличии и продолжительности
форс-мажорных обстоятельств.

9.5. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

10.2. Ведение претензионной переписки при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением «Поставщиком» или «Заказчиком» условий контракта осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени «Заказчика», «Поставщика» и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

10.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десяти) рабочих дней, с даты ее размещения в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

10.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке судом (арбитражным судом) по месту нахождения «Заказчика».

11. Изменение и расторжение Контракта

11.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

11.3. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны надлежаще уполномоченными
на то представителями Сторон. Все соглашения являются неотъмлемой частью Контракта.

11.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

• по соглашению Сторон;
• в судебном порядке;
• в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.

11.5. «Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае:

поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для «Заказчика» срок;

неоднократного нарушения сроков поставки товара.

неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» иных обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и контрактом.

11.6. «Заказчик» обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в соответствии с требованиями ч.15 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.7. «Поставщик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а именно в случаях:

неоднократного нарушения «Заказчиком» сроков оплаты товара, и иных случаях.

11.8. В случае расторжения Контракта по любым основаниям «Заказчик» обязан оплатить «Поставщику» стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям «Заказчика», фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

11.9. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

11.10. Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи, при которых одна из сторон вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке.

12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.05.2024 года включительно, а в части принятых обязательств до полного их исполнения.

13. Прочие условия

13.1. Настоящий Контракт заключен в электронной форме через функционал единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок.

13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, эта Сторона она обязана в течение 3 (трех) дней со дня внесения данных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемыми частями.

Приложение № 1: Спецификация;

14. Адреса и банковские реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к государственному контракту

от «__» ___________2024 г.

№ ____________________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_4_Требования_к_заявке,_инструкция ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 4

Требования К содержанию, состав заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по еЕ заполнению

- Посмотреть таблицу с данными