Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Если в описании объекта закупки используется значение показателя, которые сопровождается словами «не менее», «не более», то указываются значения такого показателя (без слов «не менее», «не более»).
РАЗДЕЛ 3. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора
на поставку _____________________________________________
Дата:
Исх. №
В Государственное автономное учреждение здравоохранение Амурской области «Амурская областная клиническая больница» (ГАУЗ АО «АОКБ») от:
В случае признания ________________________________________ победителем в запросе котировок мы
(наименование Участника закупки)
обязуемся своевременно заключить и исполнить договор на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.
Настоящей заявкой______________________________________ (наименование Участника закупки) в лице ____________________________________________________________, действующего (наименование должности руководителя, Ф.И.О.) на основании_________________, (Устава, доверенности)
предлагает осуществить поставку указанных ниже товаров, в указанных объемах, по указанным ценам в соответствии с условиями, изложенными в извещении запроса котировок в электронной форме №_________
Общая стоимость предлагаемого к поставке товара составляет: _________________ рублей ___ копеек, в том числе НДС __ %, что составляет ________________ рублей ____ копеек (если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается»).
Государственное автономное учреждение здравоохранение Амурской области «Амурская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и __________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________ [1] __, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании протокола рассмотрения и оценки заявок в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № ____ от «__» ___________ 202__г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет Договора
Поставщик обязуется поставить и передать на условиях, предусмотренных настоящим Договором реактивы (далее-товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.
Наименование, характеристики, количество, единица измерения и цена за единицу товара определяются в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Цена Договора. Условия и порядок оплаты
Цена Договора составляет ___________ (________________) руб. ___ коп. (в случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора).
Цена Договора включает в себя стоимость товара, доставку товара, а также все расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, все виды налогов, сборов и другие обязательные платежи, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора.
Оплата за поставленный товар производится Заказчиком российскими рублями по безналичному расчету перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки в течение 7-ми рабочих дней на основании подписанного Сторонами акта приемки товара и предъявленного счета, товарной накладной (или УПД). Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке
Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке.
Источники финансирования: средства обязательного медицинского страхования, средства областного бюджета
Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества товара, Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.
По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренных Договором количества и качества поставляемого товара, и иных условий Договора.
Качество и упаковка товара
Качество товара должно соответствовать требованиям Договора, техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).
Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
Товар должен иметь необходимые маркировки и инструкции на русском языке, а также наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.
Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Спецификации на поставку товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим Договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.
Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки должен составлять не менее 70% от срока годности, установленного производителем товара. В случае поставки товара ненадлежащего качества или с остаточным сроком годности менее 70% Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить товар в течение 5 дней с момента уведомления Заказчиком.
При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с указанными в Договоре.
Порядок и срок поставки, приемка товара
Поставка товара и передача документации осуществляется в течение 30 календарных дней с момента заключения Договора.
Поставщик своими силами и средствами осуществляет поставку и выгрузку товара, согласно спецификации, на склад Заказчика, расположенный по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Благовещенск, ул. Воронкова, д. 26, в рабочие дни с 8:30 до 14:30 часов. Контактные телефоны: аптека▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-86-16.
В случае если дата поставки совпадает с праздничным или выходным днём, то срок поставки переносится на ближайший рабочий день перед нерабочим днём. Заказчик по согласованию с поставщиком вправе направить заявку о досрочной поставке любой части партии товара.
Грузоподъемность транспортного средства при въезде на территорию не должна превышать 3,5 тонн
Одновременно с товаром Поставщик передает Заказчику подписанные со своей стороны оригиналы товарной накладной, счета в 1-м экземпляре с обязательной ссылкой на номер Договора (или УПД), а также экземпляр копии спецификации к Договору, документы, подтверждающие качество товара, предусмотренные действующим законодательством, и иные документы, предусмотренные настоящим Договором.
Приемка товара (партии товара) и оформление результатов приемки осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поставки товара и представления документов, предусмотренных настоящим Договором.
При приемке товара Заказчик проверят соответствие его количества, качества и иных характеристик товара требованиям, установленным в Договоре.
Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного товара, не соответствующего спецификации или иным требованиям, указанным в настоящем Договоре либо несвоевременно поставленного товара, несет Поставщик.
Датой исполнения Поставщиком обязательств по Договору считается дата подписания Заказчиком товарной накладной.
Права и обязанности Сторон
Заказчик вправе:
Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Договоре, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.
Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором.
Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.
Заказчик обязан:
Обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
Своевременно оплатить товар, поставленный в соответствии с условиями Договора.
Своевременно сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.
Поставщик вправе:
Требовать своевременной приемки и оплаты поставленного товара в соответствии с условиями Договора.
Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.
Поставщик обязан:
Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями Договора.
Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
Предоставлять одновременно с товаром копию лицензии, в случае если поставка товара подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством, а также данные документа, подтверждающего страну происхождения товара, при наличии такого документа.
Сообщать Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме об изменении своего расчетного счета с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
Представлять Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или почтового адреса в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения.
Соблюдать внутриобъектовый и пропускной режим на объекте Заказчика, посредством оформления пропусков на транспорт и представителей Поставщика, а также соблюдения правил пребывания на территории Заказчика, с которыми представители Поставщика знакомятся под роспись на пункте пропуска
Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством.
Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Ответственность Заказчика:
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Ответственность Поставщика:
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (пеню). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф). Размер штрафа составляет 10% от цены Договора за неисполнение и каждый случай ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (пени, штрафа).
Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются Поставщиком в пятидневный срок после получения соответствующего требования от Заказчика.
В случае неоплаты неустойки (пени, штрафов) Поставщиком в пятидневный срок со дня получения требования, Заказчик вправе уменьшить сумму оплаты за товар на сумму неоплаченной по требованию Заказчика неустойки (пени, штрафов).
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством.
После того, как решение об одностороннем отказе от исполнения Договора принято, Заказчик на следующий день обязан направить уведомление Поставщику одним из следующих способов:
- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
- телеграммой;
- посредством факсимильной связи;
- по адресу электронной почты;
- с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Обстоятельства непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Свидетельство, выданное соответствующим компетентной организацией или государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
Сторона, для которой исполнение обязательства оказалось невозможным по указанным выше причинам, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств.
Порядок разрешения споров, претензий Сторон
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 5 (пяти) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Амурской области.
Прочие условия Договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
Изменение условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения к Договору.
Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В части, неурегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
