Тендер - 531-ЗК(ЭЛ) Поставка запасных частей для анализаторов хлора №266060168

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Обоснование_НМЦД.XLSX

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть68 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Свердловская обл
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 12.02.2024 по 21.02.2024Место предоставления документации:ЕИС (https://zakupki.gov.ru) и ФЭТП ТЭК-Торг (https://zakupki.tektorg.ru)Порядок предоставления документации:В соответствии с извещением о запросе котировокОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:12.02.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):21.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с извещением о запросе котировок
Подведение итоговМесто подведения итогов:г. Екатеринбург, ул. Царская, д.4, к.526/1Дата подведения итогов:21.02.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с извещением о запросе котировок - Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_2

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по персоналу

МУП «Водоканал»

__________________/А.А. Лейтнер/

«12» февраля 2024 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок

в электронной форме

№ 531-ЗК(ЭЛ)

на поставку запасных частей для анализаторов хлора

г. Екатеринбург

2024 г.

Правила подготовки и проведения закупки

1. Требования к участникам запроса котировок в электронной форме

1.1. Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

• Участники закупки должны соответствовать следующим обязательным требованиям, соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1.2.1. обладать необходимыми разрешительными документами, в том числе лицензиями или свидетельствами о допуске, если данные требования установлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

1.2.2.обладать необходимыми документами, подтверждающими соответствие товаров требованиям законодательства Российской Федерации, если данные требования установлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

1.2.3.не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или не быть признанным по решению арбитражного суда (юридические лица, индивидуальные предприниматели) несостоятельным (банкротом), в отношении которого открыто конкурсное производство.

1.2.4.не являться организацией, на имущество которой наложен арест, запрет по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена.

1.2.5.не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедшие 3 (три) месяца, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.

1.2.6.обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, деловой репутацией, а также человеческими ресурсами, необходимыми для исполнения договора.

1.3. Дополнительные требования:

1.3.1. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 223-ФЗ;

• • отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом № 44-ФЗ.

1.3.3. иные требования, предусмотренные извещением о закупке.

1.4. В случае подачи заявки несколькими физическими лицами, несколькими юридическими лицами, несколькими индивидуальными предпринимателями, объединившимися на стороне одного участника закупки (группа лиц), требованиям, указанным в извещении о закупке, должна отвечать такая группа лиц, а не отдельно взятые лица, входящие в ее состав.

2. Условия допуска к участию в запросе котировок в электронной форме

2.1. При рассмотрении заявок на участие в запросе котировок участник закупки не допускается Закупочной комиссией к участию в закупке в случае:

• несоответствия участника закупки требованиям, установленным Положением о закупке товаров, работ, услуг, утвержденным локальным нормативным актом Заказчика (далее – Положение), и извещением о проведении закупки;
• несоответствия коммерческого предложения (ценового предложения) участника закупки условиям документации и (или) извещения о закупке;
• невнесения в сроки, в размере и порядке, указанные в извещении
  о проведении закупки, задатка, вносимого в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование об обеспечении заявки указано в извещении о проведении закупки, отсутствия суммы задатка на расчетном счете Заказчика на момент проведения процедуры вскрытия конвертов и/или рассмотрения заявок на участие в закупке, внесения части суммы задатка на расчетный счет Заказчика;
• несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации и (или) извещения о закупке, в том числе:
• отсутствия в составе заявки хотя бы одного документа из перечня обязательных документов, прилагаемых к заявке, определенного документацией и (или) извещением, нарушения требований к оформлению заявки;
• содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме сведений об участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении либо содержания во второй части данной заявки сведений о ценовом предложении, при осуществлении закупок, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;
• отрицательный опыт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по ранее заключенному договору с МУП «Водоканал» (наличие претензий о нарушении предусмотренных договором обязательств (сроки и/или иные существенные условия договора), а также расторжение договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договора);
• нарушения участником закупки иных требований, установленных документацией и (или) извещением о закупке.

2.2. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником закупки в соответствии с требованиями Положения и документации о закупке, установления факта проведения процедуры ликвидации в отношении участника закупки - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедшие 3 (три) месяца, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник закупки не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, факта наличия участника закупки в реестрах недобросовестных поставщиков (участников), закупочная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в закупке на любом этапе их проведения.

2.3. Решение Закупочной комиссии об отстранении участника закупки от участия в закупке либо решение закупочной комиссии об отказе в допуске к участию в закупке оформляется протоколом.

Обеспечение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

3.1. Условием для участия в закупке может являться установление в извещении и (или) документации о закупке требования об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупки в виде задатка, предоставляемого участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком в документации о закупке и/или извещении.

3.2. Размер, сроки и порядок внесения участниками закупки задатка определяются в извещении и (или) документации о закупке. При отсутствии в извещении и (или) документации о закупке информации о размере, сроках и порядке внесения задатка, закупка проводится без внесения задатка.

3.3. Сумма задатка определяется Заказчиком в извещении и (или) документации о закупке.

Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (пять миллионов) рублей.

В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (пять миллионов) рублей, Заказчик вправе установить в документации о закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены договора.

3.4. Факт внесения суммы задатка на расчетный счет Заказчика подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. Обязательство участника закупки по перечислению задатка считается исполненным, если денежные средства поступили на расчетный счет Заказчика в срок, указанный в извещении и (или) документации о закупке и находятся на расчетном счете Заказчика на дату рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки.

3.5. Документ, подтверждающий факт перечисления суммы задатка на расчетный счет Заказчика, предоставляется в составе заявки на участие в закупке.

3.6. В случае если закупка не состоялась, задаток подлежит возврату в сроки и в порядке, установленные документацией о закупке и (или) извещении о закупке .

3.7. Задаток возвращается также участникам закупки, отозвавшим свои заявки, участникам закупки, которые не были допущены к участию в закупке либо отстранены от участия в закупке Закупочной комиссией, а также которые участвовали в закупке, но не стали победителем.

3.8. Срок возврата задатка Заказчиком – 7 (семь) рабочих дней со дня:

• принятия решения об отмене конкурентной закупки – участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке;
• поступления уведомления об отзыве заявки на участие в закупке – участнику закупки, подавшему заявление об отзыве заявки на участие в закупке;
• подписания и размещения в ЕИС протокола об итогах закупки – участнику закупки, подавшему заявку после окончания срока их приема;
• подписания и размещения в ЕИС протокола об итогах закупки – участнику закупки, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в закупке в связи с несоответствием заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке;
• подписания и размещения в ЕИС протокола об итогах закупки – участникам закупки, которые участвовали, но не стали победителями закупки;
• подписания и размещения в ЕИС протокола об итогах закупки – участнику закупки, не принявшему участие в процедуре закупки;
• заключения договора – победителю закупки;
• заключения договора с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям документации – такому участнику закупки;
• заключения договора с единственным допущенным к участию в закупке участником – такому участнику закупки;
• заключения договора с единственным участником закупки, принявшим участие в процедуре закупки – такому участнику закупки.

3.9. Возврат задатка осуществляется на расчетный счет участника закупки, указанный в заявке на участие в закупке или письма-требования участника закупки, отозвавшего заявку на участие в закупке.

3.10. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в следующих случаях:

• уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
• непредставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом № 223-ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

Порядок удержания денежных средств в таких случаях установлен в документации о закупке и (или) извещении о закупке.

3.11. В зависимости от предмета закупки, начальной (максимальной) цены договора (лота) Заказчик вправе установить иной способ обеспечения заявки на участие в закупке, предусмотренный Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением проведения закупки в соответствии со статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ. Способ обеспечения заявки указывается в извещении и (или) документации о закупке.

Обеспечение исполнения договора, заключенного по результатам запроса котировок в электронной форме

4.1. Заказчик вправе установить требование об обеспечении исполнения договора, заключаемого по итогам закупки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Форма, размер, сроки и порядок внесения обеспечения исполнения договора указываются в извещении и (или) документации о закупке.

4.2. Размер обеспечения исполнения договора должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении закупки.

4.3. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

4.4. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

4.5. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

4.6. Передача Заказчику в залог денежных средств. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, должны быть зачислены по реквизитам счета Заказчика, указанным в документации о закупке и (или) извещении о закупке до заключения договора. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. В противном случае обеспечение исполнения договора в виде внесения денежных средств считается непредставленным.

4.7. Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по договору в течение всего срока. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании к Заказчику.

4.8. Банковская (независимая) гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ.

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией:

– предусмотренный договором срок поставки товара, окончания выполнения работ, оказания услуг;

– предусмотренные договором сроки выполнения этапов работ, оказания услуг, периоды поставки товара;

– надлежащее качество товара, выполнения работ, оказания услуг.

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статьи 96 Закона № 44-ФЗ (срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц).

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения договора.

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

Независимая гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и ссылки на протокол, составленный по результатам закупки, как основание заключения договора.

4.9. Срок выплаты гарантийной суммы банком Заказчику – не более 5 (пяти) рабочих дней, с момента преставления Заказчиком документов, свидетельствующих о том, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не исполнил или вследствие каких-либо причин не сможет надлежащим образом исполнить обязательства по договору.

4.10. Независимая гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей независимой гарантии.

4.11. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Закона № 44-ФЗ, с учетом требований Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (вместе с «Дополнительными требованиями к банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Правилами ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра банковских гарантий»).

5. Отмена запроса котировок в электронной форме

5.1. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.

5.2. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения.

5.3. По истечении срока отмены закупки в соответствии с частью 5 статьи 3.2. Закона № 223-ФЗ и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

5.1. Порядок направления запросов о предоставлении разъяснений извещения о запросе котировок в электронной форме

5.1.1. Любой участник запроса котировок в электронной форме вправе направить Заказчику в порядке, предусмотренном Законом № 223-ФЗ и Положением о закупке, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

Текст запроса должен быть составлен на русском языке.

5.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о закупке и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос.

5.1.3. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, а так же если текст запроса представлен не на русском языке.

5.1.4. Разъяснения положений извещения о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

5.1.5. Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурентной закупки размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в извещение о проведении конкурентной закупки срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного Положением о закупке для данного способа закупки.

6. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме

6.1. Участнику закупки для участия в закупке необходимо получить аккредитацию на ЭТП в порядке, установленном оператором ЭТП.

6.2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке указываются в извещении о проведении запроса котировок.

6.3. Все документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие в закупке, должны быть представлены в формате полученного в результате оцифровки изображения оригинала документа.

Применение факсимильных подписей в документах, входящих в состав заявки на участие в закупке, не допускается.

6.4. Участник закупки, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору ЭТП.

6.5. Электронные документы участника закупки, Заказчика, оператора ЭТП должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика, оператора ЭТП.

6.6. Прием заявок на участие в закупке прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в закупке, установленного извещением о закупке.

6.7. Правила и процедуры проведения закупки в электронной форме с использованием ЭТП устанавливаются регламентом работы ЭТП и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором ЭТП.

6.8. При проведении закупки в электронной форме проведение переговоров Заказчика с оператором ЭТП и оператора ЭТП с участником закупки не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в закупке и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

6.9. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части и ценового предложения.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать:

1) предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора;

2) предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса котировок в электронной форме:

а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, на условиях, предусмотренных проектом договора (в случае, если осуществляется закупка работ или услуг);

б) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и в отношении которого в таком извещении в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ содержится указание на товарный знак, на условиях, предусмотренных проектом договора и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме;

в) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и конкретные показатели которого соответствуют значениям эквивалентности, установленным данным извещением (в случае, если участник запроса котировок в электронной форме предлагает поставку товара, который является эквивалентным товару, указанному в таком извещении), на условиях, предусмотренных проектом договора;

3) иную информацию и документы, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

6.10. Оператор ЭТП направляет 3аказчику заявки на участие в запросе котировок в электронной форме не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, установленного в извещении об осуществлении запроса котировок в электронной форме.

7. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме

7.1. Закупочная комиссия в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

7.2. Участники закупки не вправе присутствовать на процедуре рассмотрения их заявок на участие в закупке.

7.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок Закупочной комиссией принимается решение о допуске к участию в запросе котировок участника запроса котировок и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в закупке, участником запроса котировок или об отказе в допуске такого участника запроса котировок к участию в запросе котировок в порядке и по основаниям, предусмотренным Положением и извещением о проведении запроса котировок.

7.4. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, соответствующий требованиям извещения о проведении запроса котировок и предложивший самую низкую цену договора.

7.5. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе котировок, совпадают, победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

7.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок Закупочной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок, который подписывается всеми присутствующими членами Закупочной комиссии в срок не более 7 (семи) рабочих дней после проведения процедуры рассмотрения заявок, после чего размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.

Протокол должен содержать следующие сведения:

- о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);

- сведения об участниках запроса котировок, подавших заявки на участие в запросе котировок;

- дата подписания протокола;

- количество поданных на участие в запросе котировок заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

- результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в запросе котировок, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе котировок с указанием положений извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка;

- причины, по которым запрос котировок признан несостоявшимся, в случае его признания таковым.

- причины, по которым запрос котировок признан несостоявшимся, в случае его признания таковым.

7.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка на участие в закупке или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок признается несостоявшимся.

В случае, если извещением о закупке предусмотрено два и более лота, запрос котировок признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, где подана только одна заявка на участие в закупке или не подано ни одной такой заявки.

7.8. Заказчик заключает договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, если запрос котировок признан не состоявшимся по следующим основаниям:

- по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям извещения о закупке;

- по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок только одна заявка признана соответствующей требованиям извещения о закупке.

7.9. Договор по результатам закупки заключается в порядке, предусмотренном разделом 8 извещения о закупке.

8. Порядок заключения и исполнения договора (включая изменение и расторжение договора)

8.1. Заключение договора.

8.1.1. По результатам конкурентной закупки Заказчиком заключается договор в соответствии с условиями и сроками, указанными в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке в порядке, установленном внутренними нормативными документами Заказчика, на условиях, предусмотренных проектом договора, извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.

Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, Закупочной комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, Закупочной комиссии, оператора электронной площадки.

8.1.2. Победитель закупки (участник закупки, обязанный заключить договор) обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента размещения в ЕИС итогового протокола предоставить Заказчику сметы (сметные расчеты, калькуляцию), графики выполнения работ, иные документы, необходимые для заключения договора, в двух экземплярах.

8.1.3. В случае, если извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке предусмотрено требование к обеспечению исполнения обязательств по договору (обеспечение договора), договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с пунктом 9.1. Положения о закупке.

8.1.4. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, лицо, с которым заключается договор, в течение 2 (двух) рабочих дней составляет и направляет заказчику протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению об осуществлении закупки, документации о закупке, заявке на участие в закупке, с учетом п. 16.2.1 Положения, с указанием соответствующих положений данных документов; проект договора при этом не подписывается. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней рассматривает протокол разногласий и направляет лицу, с которым заключается договор, доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. Направление протокола разногласий осуществляется однократно.

8.1.5. В случае, если победитель закупки или иной участник закупки, с которым заключается договор в соответствии с Положением о закупке, в срок, предусмотренный извещением об осуществлении закупки, не представил Заказчику подписанный договор, документы, предусмотренные п. 16.2.3. Положения о закупке, и (или) обеспечение исполнения договора (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора предусмотрено извещением об осуществлении закупки), и/или предоставил недостоверные сведения в составе таких документов, такой победитель, участник закупки, признается уклонившимся от заключения договора.

8.1.6. В случаях, когда победитель закупки или участник закупки, с которым заключается договор, уклоняется от заключения договора на условиях, предусмотренных в извещении о закупке, а также в случаях, предусмотренных в п. 16.2.6. Положения о закупке, Заказчик вправе:

- обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;

- заключить договор с участником закупки, предложение которого признано лучшим после предложения победителя закупки, зафиксировав данное обстоятельство в соответствующем протоколе. Проект договора составляется Заказчиком путем включения в проект договора условий исполнения договора, предложенных этим участником закупки в порядке и сроки, аналогичные для заключения договора с победителем закупки, при этом срок направления Заказчиком проекта договора исчисляется с даты размещения в единой информационной системе решения о заключении договора с таким участником;

- провести новую закупочную процедуру.

8.1.7. В случаях уклонения участника закупки, заявке которого присвоен второй и последующие по окончательному ранжированию номера, от заключения договора Заказчик вправе:

- обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;

- заключить договор с участником закупки, Заявке которого присвоен последующий по окончательному ранжированию номер, при условии уклонения участника закупки Заявке которого присвоен предыдущий номер, зафиксировав данное обстоятельство в соответствующем протоколе. Проект договора составляется Заказчиком путем включения в проект договора условий исполнения договора, предложенных этим участником закупки в порядке и сроки, аналогичные для заключения договора с победителем закупки, при этом срок направления Заказчиком проекта договора исчисляется с даты размещения в единой информационной системе решения о заключении договора с таким участником;

- провести новую Закупочную процедуру.

8.1.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке была подана только одна заявка на участие в закупке, и эта заявка была признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным извещением об осуществлении закупки, Заказчик заключает договор с таким участником. Заказчик передает участнику закупки проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником закупки в заявке на участие в закупке, в проект договора, прилагаемый к извещению об осуществлении закупки. Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. Такой участник закупки обязан предоставить Заказчику подписанный договор в течение 10 (десяти) дней со дня направления Участнику закупки указанного договора.

8.1.9. В случае, если договором предусмотрена поставка нескольких позиций товара, нескольких этапов исполнения договора (при наличии), то итоговая стоимость каждой позиции, каждого из этапов может быть пересчитана Заказчиком с применением коэффициента снижения начальной (максимальной) цены договора к цене договора, предложенной победителем в ходе проведения конкурентной закупки, то есть итоговая стоимость каждой позиции, каждого из этапов выполнения работ (оказания услуг) может рассчитываться пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены договора, полученного в ходе проведения конкурентной закупки. Полученная итоговая стоимость позиций, этапов исполнения договора (при наличии) и общая итоговая цена договора вносятся в проект договора, направляемого победителю конкурентной закупки.

8.1.10. В случае невозможности точного математического пересчета цены договора на коэффициент снижения, Заказчик вправе выделить из общего количества товара (работы, услуги) единицу товара (работы, услуги) по цене, позволяющей Заказчику привести общую итоговую цену договора в математическое соответствие цене, предложенной победителем конкурентной закупки.

8.1.11. В случае несогласия победителя конкурентной закупки с итоговой стоимостью каждой позиции, каждого из этапов исполнения договора (при наличии), победитель конкурентной закупки вправе направить Заказчику протокол разногласий, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя конкурентной закупки, с указанием своих цен за единицу товара (работы, услуги). При этом цена договора должна быть равна цене договора, указанной в итоговом протоколе, являющимся основанием для заключения договора.

8.1.12. При заключении договора в соответствии с абз. а), в), г) пп. 4) п. 14.5 Положения о закупке стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора, если иное не установлено законом или не вытекает из существа соответствующих отношений и было прямо предусмотрено в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью извещения об осуществлении закупки.

8.1.13. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его существенных условий (количество, объем, цена закупаемого товара, работ (услуг), сроки исполнения договора), указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных Положением о закупке.

8.1.14. В зависимости от формы закупки договор составляется:

- в форме электронного документа – в случае заключения договора по результатам закупки, осуществленной в электронной форме.

- в письменной форме – в случае заключения договора по результатам закупки, осуществленной не в электронной форме.

8.1.15. Договор по результатам конкурентной закупки в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика. Порядок подготовки и направления проекта договора аналогичен порядку, установленному п. 16.2.1, п. 16.2.2. Положения о закупке с учетом особенностей настоящего пункта.

8.1.16. В течение 3 (Три) рабочих дней со дня заключения договора Заказчик вносит соответствующую информацию и документы в реестр договоров ЕИС. Если в договор были внесены изменения, Заказчик вносит в реестр договоров такие информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения, об изменении или расторжении договора вносится Заказчиком в реестр договоров в течение 10 (Десять) дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.

8.2. Исполнение договора

8.2.1. Исполнение договора осуществляется в соответствии с условиями договора, требованиями законодательства и основывается на принципе надлежащего исполнения условий договора его сторонами.

8.2.2. Порядок взаимодействия структурных подразделений и отдельных работников заказчика в целях обеспечения исполнения договора утверждается локальными актами заказчика.

8.2.3. Исполнение договора включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения договора и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и Положением о закупке, в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных договором;

2) оплату Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных договором;

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении договора, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или Заказчиком условий договора.

8.2.4. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные договором, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с Положением о закупке, условиями договора.

8.2.5. Для проверки предоставленных поставщиком (исполнителем, подрядчиком) результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в соответствии с Положением о закупке и законодательством Российской Федерации.

8.2.6. Договор считается полностью исполненным сторонами, а информация об исполнении договора подлежит внесению в реестр договоров ЕИС, при осуществлении Заказчиком в совокупности приемки предусмотренных договором товаров, выполненной работы, оказанной услуги, подписания сторонами акта сверки или последнего документа, подтверждающего приемку товара (выполнения работы, оказания услуги) и оплаты всего количества поставленного по договору товара, выполненной работы, оказанной услуги в полном объеме.

8.3. Внесение изменений в договор.

8.3.1. Стороны договора вправе вносить изменения и (или) дополнения
в договор, заключенный по результатам закупки, в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, таким договором, Положением о закупке.

В случае если при исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемого товара, работ (услуг) или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, Заказчик не позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор официально размещает информацию и документы об изменении договора с указанием измененных условий. В случае заключения дополнительных соглашений к договору по изменению иных условий договора официальное размещение информации и документов об изменении договора не осуществляется за исключением случаев, прямо установленных нормами законодательства.

8.3.2. Внесение изменений в договор в ходе его исполнения допускается только по соглашению сторон в отношении изменения условий договора (количество, объем, цена закупаемого товара, работ (услуг), сроков исполнения договора) в случаях, установленных договором, а также в случаях:

1) увеличения объема товара по ранее заключенному договору на поставку товара на сумму не более 10% (Десять процентов) от первоначальной стоимости договора (по совокупности всех дополнительных соглашений) с сохранением первоначальных цен (стоимости) за единицу товара либо их снижением с изменением срока исполнения обязательств по договору (при необходимости) не более чем на 10% (Десять процентов);

2) изменения предусмотренного договором объема работ (услуг), если необходимость выполнения дополнительных работ (услуг) возникла в ходе исполнения договора, не была отражена в документации о закупке, либо если отпала необходимость в выполнении полного объема работ, оказания полного комплекса услуг. При изменении объема работ Заказчик праве изменить первоначальную стоимость договора пропорционально стоимости затрат на производство дополнительных работ (услуг), пропорционально стоимости затрат на производство работ (услуг), необходимость в которых отпала.

3) изменение сроков исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой исполнения Заказчиком своих обязательств по договору или иным независящим от воли сторон обстоятельствам, а так же в случае невыборки всего объема товара, работ (услуг) указанного в договоре до окончания срока действия договора, без изменения предусмотренного договором количества товара, работ (услуг) и стоимости за единицу товара;

4) замены поставляемого товара (в том числе при выполнении работ, оказании услуг) на товар с аналогичными техническими, функциональными характеристиками в случае, если к моменту заключения договора какой-либо товар, указанный в извещении (документации) о закупке, снят с производства и поставить его невозможно, с сохранением первоначальных цен (стоимости) за единицу товара либо их снижением;

5) улучшения условий исполнения договора для заказчика (отмена или уменьшение аванса, предоставление отсрочки или рассрочки при оплате, улучшение характеристик продукции, увеличение сроков и объема гарантий, изменение процентной ставки);

6) заключение дополнительного соглашения с целью снижения цены договора без изменения объема закупаемого товара, работ (услуг).

8.3.3. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.3.4. В процессе исполнения договора не допускается изменение его предмета, а также заключение дополнительных соглашений, направленных на отмену или уменьшение общего размера предоставляемого обеспечения исполнения договора.

8.3.5. Дополнительное соглашение к ранее заключенному договору в случаях, предусмотренных настоящим разделом, заключается в порядке, предусмотренным локальными актами Заказчика.

8.4. Расторжение договора.

8.4.1. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским законодательством и договором (по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора) и локальными актами Заказчика.

8.4.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, договоров и (или) по основаниям, предусмотренным договором.

8.4.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае установления факта проведения в отношении участника закупки ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, а также процедуры банкротства в отношении участника, факта приостановления его деятельности, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.4.4. При заключении и исполнении договора Заказчик обязан:

отказаться от заключения договора, а также принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора с участником закупки, в случае, если будет выявлен факт предоставления участником закупки недостоверных сведений, что позволило ему стать победителем определения поставщика (исполнителя, подрядчика);

отказаться от заключения договора с участником закупки, в случае если после принятия решения о заключении с ним договора, сведения о таком участнике будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков (если извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке были установлены такие требования).

8.4.5. В случае расторжения договора по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика, в отношении которого иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, введены политические или экономические санкции и (или) в отношении которого иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера, от исполнения договора в связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора Заказчик в соответствии с требованиями постановления Правительства от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»» направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, сведения о таком участнике, копию решения суда о расторжении договора.

9. Применение национального режима при осуществлении закупок

9.1. При проведении конкурентных закупок заказчик предоставляет установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925) приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, в случаях и порядке, установленными в постановлении Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925.

9.2. Заявка на участие в закупке должна содержать информацию о наименовании страны происхождения товара, предлагаемого к поставке.

9.3. Ответственность за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара несет участник закупки, предоставивший такие сведения.

9.4. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

9.5. Участники закупок относятся к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

9.6. В договоре заключенном по результатам закупки указывается страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной Участником закупки, с которым заключается договор.

9.7. Не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техническое и функциональные характеристики таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

9.8. Приоритет не предоставляется, если:

- закупка признана не состоявшейся, и договор заключается с единственным участником закупки;

- в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

- в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

- в заявке на участие в закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными гражданами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

9.9. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации и/или извещении о закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 6, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

9.10. В случае, если участником закупки не задекларирована в установленном порядке страна происхождения товара – товар, указанный в заявке признается товаром иностранного происхождения.

II. Сведения о закупке

Заказчик - Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства (сокращенное наименование – МУП «Водоканал») приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в закупке, проводимой в форме запроса котировок в электронной форме.

Предмет договора: поставка запасных частей для анализаторов хлора (количество – 56 шт.).

Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей (с НДС).

Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей (без НДС).

Место поставки товара:

Склады Покупателя, расположенные по адресам:

г. Екатеринбург, Московский тракт 11 км, д 4 (ЗФС);

г. Екатеринбург, Водонасосная, 29 (ГСВ);

г. Екатеринбург, ул. Московский тракт, 11 км, 4 (АТП);

г. Екатеринбург, ул. Косарева, 24 (Центральный склад);

Сведения о Заказчике: МУП «Водоканал».

Место нахождения и почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Екатеринбург, ул. Царская, стр. 4.

Место проведения закупки (место рассмотрения заявок): г. Екатеринбург, ул. Царская, стр.4, к.526/1.

ФИО контактного лица: Бойцова Анастасия Викторовна

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб.5056).

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Порядок проведения закупки:

Закупка проводится на электронной торговой площадке АО «ТЭК-Торг» в сети "Интернет" по адресу http:// www.tektorg.ru.

Для участия в закупке необходимо своевременно подать заявку на участие в закупке, в порядке, установленном регламентом электронной торговой площадки, подготовленную в соответствии с требованиями документации. Заявка подается через электронную торговую площадку АО «ТЭК-Торг» в сети "Интернет" по адресу http:// www.tektorg.ru.

Даты начала и окончания срока предоставления участникам разъяснений положений извещения о закупке:

Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений извещения о закупке: «12» февраля 2024 года.

Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений извещения о закупке: «21» февраля 2024 года.

Запрос на разъяснение положений извещения о закупке может быть направлен на электронной торговой площадке АО «ТЭК-Торг» в сети "Интернет" по адресу http:// www.tektorg.ru.

Заявки принимаются с момента размещения настоящего извещения о закупке в ЕИС.

Срок окончания приема заявок на участие в закупке: 14.00 ч.: «21» февраля 2024 года.

Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок: 15.00 ч.: «22» февраля 2024 года.

Участники закупки не вправе присутствовать на процедуре рассмотрения заявок на участие в закупке.

Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, соответствующий требованиям извещения о проведении запроса котировок и предложивший самую низкую цену договора.

Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе котировок, совпадают, победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок

В случае если один или несколько участников процедуры закупки не являются плательщиком НДС, то в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются начальная цена договора и цены, предложенные участниками закупки, без учета НДС.

Заказчик вправе самостоятельно произвести вычет НДС из ценового предложения участника закупки, в случае, если участник в своей заявке (коммерческом предложении) не указал цену договора без учета НДС.

Условия договора:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по персоналу

МУП «Водоканал»

__________________/А.А. Лейтнер/

«12» февраля 2024 г.

Техническое задание на поставку запасных частей для анализаторов хлора.

- Посмотреть таблицу с данными

Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие в закупке и подтверждающие его соответствие требованиям извещения

- Посмотреть таблицу с данными

Дополнительно участником закупки может быть предоставлена любая другая информация, содержащая информацию о товаре, иллюстрационный материал, фотографии, проспекты, буклеты.

V. Приложения (формы документов)

Приложение № 1

к извещению № 531-ЗК(ЭЛ)

Председателю Закупочной комиссии

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ [2]

Ознакомившись с извещением о проведении закупки в форме запроса котировок в электронной форме на право заключения договора _______________________________ (наименование лота) __________________________ (полное наименование участника закупки (ФИО) по учредительным документам) в лице ______________________ (наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество полностью) (далее – Участник закупки) просит принять настоящую заявку на участие в закупке, проводимом Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал»).

Подавая настоящую заявку на участие в закупке, участник обязуется соблюдать условия проведения закупки, содержащиеся в вышеуказанном извещении о проведении закупки в форме запроса котировок в электронной форме, оформлять документы в строгом соответствии с формами документов, являющимися приложениями к извещению о проведении закупки.

Настоящим участник закупки подтверждает, что он ознакомлен с условиями извещения о проведении запроса котировок.

Настоящим участник закупки соглашается, что данная заявка считается участвующей в закупке только в том случае, если она подана в сроки, установленные извещением о закупке, и допущена Закупочной комиссией к участию в закупке на основании результатов рассмотрения поданных заявок.

В случае признания победителем участник закупки обязуется:

- заключить договор с Заказчиком по форме, предусмотренной извещением о проведении закупки, на условиях проведения закупки, определенных извещением о проведении закупки, с учетом цены, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, а также представленной участником закупки в соответствии с настоящим извещением о проведении закупки информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара, стране происхождения товара), в срок не позднее 20 (Двадцать) календарных дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола;

- в течение 3 (трех) рабочих дней с момента размещения в ЕИС итогового протокола предоставить Заказчику документы, необходимые для заключения договора (в т.ч. ССР и ЛСР по видам работ, калькуляцию, график (-ки) выполнения работ), документ (-ты), содержащий (-ие) информацию о наименовании страны происхождения поставляемых товаров (по каждому наименованию и/или позиции поставляемого товара).

Участник закупки подтверждает, что до заключения договора его коммерческое предложение и протокол о результатах закупки (рассмотрения заявок) имеют силу договора.

В случае если заявке участника будет присвоен номер, следующий за первым номером, он согласен сохранить свои обязательства по заключению договора до момента заключения договора между победителем и Заказчиком.

Настоящим участник закупки гарантирует достоверность представленной в составе заявки информации.

Настоящим участник заявки подтверждает, что в отношении _____________________ (полное наименование (ФИО) участника) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании его банкротом и об открытии процедуры конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что отсутствует просроченная задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

Настоящим участник подтверждает, что он ______________________(является /не является) субъектом малого и среднего предпринимательства.

Должность, фамилия, имя, отчество, контактный телефон лица, уполномоченного участником закупки на подачу заявки на участие в запросе котировок: _____________________

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ____________ листах.

________________________________/__________________________/_________________________________

(должность руководителя) (подпись) М.П. (расшифровка)

Приложение № 2

к извещению № 531-ЗК(ЭЛ)

Председателю Закупочной комиссии

Коммерческое предложение*

на поставку ________________________________

(указать предмет)

*Коммерческое предложение оформляется в строгом соответствии с настоящей формой (Приложение № 2 к извещению).

Включение в форму Коммерческого предложения каких-либо условий помимо содержащихся в нем показателей, значений, дописок и прочего, равно как и исключение из формы Коммерческого предложения каких-либо условий, является основанием для не допуска участника закупки к участию в закупке (раздел I Извещения о проведении закупки).

- Посмотреть таблицу с данными

________________________________/__________________________/_________________________________

(должность руководителя) (подпись) М.П. (расшифровка)

При заполнении коммерческого предложения заполнению подлежат все столбцы.

Указание параметров товаров, сопровождающихся словами «или», «либо», «и/или», «от», «до», «не более», «не менее», «не свыше», «не ниже», «выше», «свыше» и пр., которые не позволяют определить его четкое значение, не допускается.

Участник при заполнении коммерческого предложения указывает конкретные цифровые значения параметров, указанных Заказчиком в Техническом задании, за исключением случаев, если Заказчиком при описании показателей товара в Техническом задании использованы ссылки на ГОСТ, ТУ, стандарты и иные нормативные правовые акты, предусматривающие допустимость указания параметров в сопровождении слов «или», «либо», «и/или», «от», «до», «не более», «не менее», «не свыше», «не ниже», «выше», «свыше» и пр.

При использовании Заказчиком в Техническом задании диапазонных значений, или нескольких цветов, участник указывает в функциональных характеристиках предлагаемого к поставке товара диапазонные значения, цвета, указанные Заказчиком в Техническом задании.

Если технические регламенты, стандарты и иные нормативные правовые акты Российской Федерации о техническом регулировании содержат иные требования к диапазонным показателям, то при заполнении коммерческого предложения следует руководствоваться требованиями технических регламентов, стандартов и иных нормативных правовых-актов Российской Федерации о техническом регулировании.

В случае применения Заказчиком в техническом задании требований об одновременном соответствии предлагаемых участниками показателей товара как значениям, предусмотренным техническими регламентами, стандартами, иными нормативными-правовыми актами Российской Федерации о техническом регулировании, так и значениям, указанным в техническом задании, последние не должны противоречить требованиям технических регламентов, стандартов, иных нормативным правовых актов Российской Федерации о техническом регулировании.

Приложение № 3

к извещению № 531-ЗК(ЭЛ)

Председателю Закупочной комиссии

Анкета участника закупки

- Посмотреть таблицу с данными

________________________________/__________________________/_________________________________

(должность руководителя) (подпись) М.П. (расшифровка)

Приложение № 4

к извещению № 531-ЗК(ЭЛ)

Председателю Закупочной комиссии

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Сведения об аффилированных лицах

Настоящим, мы подтверждаем, что ни один из работников МУП «Водоканал» не является учредителем, участником, акционером, органом управления, лицом руководящего звена, уполномоченным лицом по доверенности, родственником (супруги, родители, братья, сестры, дети) ________________________________ (наименование участника закупки), который лично заинтересован в результате закупки.

Список сотрудников руководящего звена _____________________ (наименование участника закупки):

- Посмотреть таблицу с данными

________________________________/__________________________/_______________________________

(должность руководителя) (подпись) М.П. (расшифровка)

Приложение № 5

к извещению № 531-ЗК(ЭЛ)

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Настоящим подтверждаем, что______________________________________________________

(наименование участника закупки, адрес места нахождения)

соответствует приведенным ниже требованиям на дату подачи заявки на участие в запросе котировок:

1. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок.

3. Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято.

4. Отсутствие сведений об участниках закупки и (или) их субподрядчиках (соисполнителях) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, а также отсутствие сведений об участниках закупки и (или) их субподрядчиках (соисполнителях) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

6. Отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в запросе котировок участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

конец формы

Инструкции по заполнению

Участник закупки указывает свое наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес места нахождения.

Приложение № 6

к извещению № 531-ЗК(ЭЛ)

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

(приложено отдельным файлом)

Приложение № 7

к извещению № 531-ЗК(ЭЛ)

ДОГОВОР № _____

г. Екатеринбург «___» __________ 2024 г.

_____________________________________ (сокращенное наименование - _____________________), в лице ______________________________, действующего (ей) на основании ______________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, и

Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства (сокращенное наименование - МУП «Водоканал»), в лице ________________________________________, действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку Товаров, указанных в Техническом задании (на поставку товара), являющемся Приложением № 1 к настоящему Договору (далее по тексту – Товар), в установленный настоящим договором срок с передачей в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар.

При этом, учитывая специфику хозяйственной деятельности Покупателя, а также то, что Товар по настоящему Договору приобретается в целях обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоотведения МО «Город Екатеринбург», Поставщик должен обеспечить поставку Товара точно в установленные Приложением № 1 к Договору сроки или в соответствии с порядком определения сроков, установленным Приложением № 1 к Договору.

1.2. Наименование, максимальное количество товара; требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, установленные Покупателем и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Покупателя; максимальная цена за единицу Товара, максимальная цена Договора, расходы, связанные с поставкой Товара (порядок формирования цены Договора); форма, сроки, порядок оплаты Товара; условия поставки (разовая поставка, либо отдельными партиями), срок (периоды), способ, место поставки Товара предусмотрены Приложением № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Поставка товара осуществляется на основании письменных заявок Покупателя, в которых указываются наименование, необходимое количество Товара, место поставки Товара (при необходимости). В случае, если Приложением № 1 к Договору предусмотрена поставка Товара отдельными партиями, то письменная заявка оформляется и направляется Поставщику на каждую отдельную партию Товара.

Письменная заявка, подписанная уполномоченным лицом Покупателя, направляется по номеру факса либо адресу электронной почты Поставщика, указанным в разделе 12 Договора.

Письменная заявка Покупателя считается принятой Поставщиком к исполнению, в случае если в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента направления заявки одним из указанных способов от Поставщика не поступило замечаний.

1.3. На момент передачи Покупателю Товара, последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

1.4. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям технических регламентов, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документов, разработанных и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иным требованиям, связанным с определением соответствия поставляемого Товара, потребностям Покупателя.

1.5. Качество Товара, поставляемого в соответствии с условиями настоящего Договора, подтверждается Поставщиком документами, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами и Приложением № 1 к Договору, в требуемом количестве. В случае, если Приложением № 1 к Договору предусмотрена поставка товара отдельными партиями, то указанные документы предоставляются Поставщиком на каждую отдельную партию товара.

1.6. Поставщик гарантирует качество Товара от скрытых недостатков, допущенных при производстве или транспортировке Товара, в течение срока, указанного в Приложении № 1 к Договору.

1.7. В случае, если в связи со спецификой товара его поставка возможна только в таре (упаковке), то такой товар упаковывается и маркируется Поставщиком согласно требованиям нормативной документации. Тара (упаковка) товара должны обеспечивать его товарный вид, сохранность и надлежащее качество при условии соблюдения правил транспортировки и хранения.

1.8. Договор заключен на основании решения Комиссии по осуществлению закупок (закупочной комиссии), что подтверждается протоколом № ____ от «____» __________ 20___.

2. Максимальная цена договора, форма, сроки и порядок оплаты товара

2.1. Максимальная цена за единицу товара, максимальная цена договора, расходы, связанные с поставкой товара (порядок формирования цены договора), форма, сроки и порядок оплаты товара определяются в Техническом задании (на поставку товара) (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Цена настоящего Договора может изменяться в ходе его исполнения, в случаях, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал»).

2.3. В случае, если Поставщик в ходе исполнения обязательств по Договору изменил систему налогообложения, максимальная цена за единицу товара, максимальная цена договора, расходы, связанные с поставкой товара, определяются Покупателем в одностороннем порядке по цене, указанной в п. 3.3. Технического задания (на поставку товара) (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2.4. Независимо от применяемой Поставщиком системы налогообложения, в случае, если в максимальной цене за единицу товара, максимальной цене договора, стоимости расходов, связанных с поставкой товара, учтена сумма НДС, то Поставщик обязуется во всех первичных документах, а именно: счете на оплату, счете-фактуре, товарной накладной, универсальном передаточном документе выделить сумму НДС и предоставить таким образом оформленные документы Покупателю, а также заплатить налог в бюджет. В этом случае, Поставщик, не являющийся плательщиком НДС, пользуется возможностями, предоставленными п. 5 ст. 173 НК РФ. В случае непредставления указанных в данном пункте документов, Покупатель вправе отказаться от приемки Товара, а также применить к Поставщику последствия, предусмотренные п. 4.1. Договора.

2.5. В случае, если сторонами в Приложении № 1 к Договору согласовано условие о предварительной оплате товара, то оплата товара производится Покупателем только за товар, указанный в письменной заявке Покупателя, на основании выставленного Поставщиком счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок, указанный в Приложении № 1 к Договору.

2.6. В случае, если сторонами в Приложении № 1 к Договору согласовано условие об отсрочке оплаты поставленного товара, то Покупатель обязуется произвести оплату товара в установленный Приложением № 1 срок только за фактически поставленный товар на основании письменной заявки Покупателя и при наличии полного пакета товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, и документов, указанных в п. 2.4., 3.4. Договора.

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3. Порядок и сроки поставки Товара

3.1. Условия поставки (разовая поставка, либо отдельными партиями), срок (периоды), способ, место поставки товара предусмотрены Приложением № 1 к Договору либо определяются в соответствии с порядком, установленным Приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Моментом исполнения обязательства Поставщика по поставке товара считается дата вручения (передачи) Товара Покупателю по месту поставки, определенному в Приложении № 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, и подписания сторонами товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В случае, если Приложением № 1 к Договору предусмотрены способы поставки Товара: выборка Товара со склада Поставщика (п. 3.2.2. Договора), либо доставка Товара силами перевозчика (п. 3.2.3. Договора), то моментом исполнения обязательства Поставщика по поставке Товара считается дата подписания товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в случае, если в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления Товара на склад Покупателя не поступило замечаний от Покупателя по качеству товара. А в случае, если такие замечания поступили, то Поставщик считается не исполнившим обязательство по поставке Товара.

3.2.1. В случае, если в Приложении № 1 к Договору предусмотрено условие о доставке товара Поставщиком до склада Покупателя либо иного места, указанного Покупателем, то местом поставки товара считается склад Покупателя либо иное место, указанное Покупателем.

Приемка Товара по количеству и качеству и подписание товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, производятся в момент вручения (передачи) Товара Покупателю в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим договором (Раздел 4 Договора).

В таком случае моментом исполнения обязательства Поставщика по поставке Товара считается дата вручения (передачи) Товара на складе Покупателя либо ином месте, указанном Покупателем, и подписания сторонами товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.2.2. В случае, если Приложением № 1 к Договору предусмотрено условие о выборке Товара со склада Поставщика, то местом поставки считается склад Поставщика.

В этом случае Покупатель на складе Поставщика принимает Товар только по количеству, в соответствии с порядком, предусмотренным п. 4.3. Договора. Подписание Покупателем товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, означает лишь фактическое получение товара по количеству и факт исполнения Поставщиком обязанности по передаче товара, а не его приемку по качеству.

Приемка Товара по качеству производится Покупателем на своем складе в сроки и порядке, предусмотренные Разделом 4 Договора.

При этом, если в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления Товара на склад Покупателя последний не заявит о явных недостатках товара (п. 4.4. Договора), то подписанные при передаче Товара товаросопроводительные документы, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, будут подтверждать приемку Товара Покупателем по количеству и качеству Товара, и исполнение Поставщиком обязательства по поставке Товара.

3.2.3. В случае если Приложением № 1 к Договору предусмотрено условие о доставке Товара силами перевозчика, то местом поставки Товара считается либо склад Покупателя, либо склад перевозчика в момент передачи Товара Покупателю.

В случае если местом поставки определен склад Покупателя, то приемка товара оформляется в соответствии с п. 3.2.1. и Разделом 4 Договора.

В случае если местом поставки определен склад перевозчика в момент передачи Товара Покупателю, то приемка товара оформляется в соответствии с п. 3.2.2. и Разделом 4 Договора.

3.3. Переход права собственности на Товар, риска случайной гибели и риска случайного повреждения Товара к Покупателю происходит в момент подписания Покупателем товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.4. Поставщик обязан одновременно с передачей (вручением) Товара передать Покупателю принадлежности к Товару и относящиеся к нему документы, в том числе заверенные Поставщиком документы, подтверждающие качество Товара, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами и Приложением № 1 к Договору, в требуемом количестве, а также надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные п. 2.4. Договора. В случае отсутствия документов, предусмотренных настоящим пунктом, Покупатель вправе отказаться от приемки Товара, а также применить последствия, предусмотренные п. 4.1. Договора.

3.5. В связи со спецификой хозяйственной деятельности Покупателя и целей приобретения товара по настоящему Договору (п. 1.1. Договора), Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от поставки товара полностью или в части, в случае, если Поставщик не поставил товар точно в установленный Приложением № 1 к Договору срок, о чем Покупатель письменно уведомляет Поставщика. В таком случае Покупатель не возмещает Поставщику расходы, связанные с данной поставкой товара, а также убытки.

Кроме того, Покупатель в таком случае вправе приобрести непоставленные товары у других лиц и потребовать от Поставщика возмещения убытков.

Товары, поставленные до получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от поставки в связи с нарушением срока поставки, Покупатель обязуется принять и оплатить.

3.6. В целях соблюдения требований постановления Правительства Российской Федерации 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки», стороны договорились после исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара, указанного в Приложении № 1 к Договору, оформлять Отчет об исполнении договора поставки по форме, установленной в Приложении № 2 к Договору, а после осуществления Покупателем всех расчетов по договору – Акт сверки взаимных расчетов.

Отчет об исполнении договора поставки оформляется Покупателем и направляется в адрес Поставщика в течение с момента исполнения Поставщиком обязательств по поставке всего товара (п. 3.2. Договора).

В случае, если в течение срока действия договора Покупателем заявки на поставку товара не направлялись, стороны подписывают нулевой отчет.

Акт сверки взаимных расчетов оформляется Покупателем и направляется в адрес Поставщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента осуществления Покупателем всех расчетов по договору.

Указанные документы направляются в адрес Поставщика по номеру факса либо адресу электронной почты, указанным в разделе 12 Договора.

Поставщик в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения какого-либо из указанных документов рассматривает его, подписывает и направляет Покупателю.

Данные документы подписываются только для целей их размещения Покупателем в реестре договоров в единой информационной системе в сфере закупок в качестве информации об исполнении договора и не используются для целей подтверждения качества товара.

4. Приемка Товара по количеству и качеству

4.1. Приемка Товара оформляется товаросопроводительными документами, оформленными в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, которые должны быть подписаны уполномоченными представителями Сторон. Стороны обязаны обеспечить явку своих надлежаще уполномоченных представителей (с доверенностью) для приемки Товара.

В случае отсутствия надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пп. 2.4., 3.4. Договора, Покупатель вправе отказаться от приемки Товара и возвратить товар Поставщику, Поставщик в таком случае считается не исполнившим обязанность по поставке Товара, Покупатель вправе потребовать возврата произведенной предварительной оплаты Товара.

Приемка Товара по количеству и качеству товара производится Покупателем только при наличии документов, предусмотренных пп. 2.4, 3.4. Договора.

4.2. Приемка Товара производится на предмет соответствия требованиям по количеству, ассортименту, комплектности, состоянию упаковки Товара, его целостности, наличия маркировки, соответствия качеству, а также иным требованиям, предусмотренным Договором, Приложением № 1 к Договору, либо нормативными правовыми актами по месту, определенному Приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью Договора, с учетом особенностей, предусмотренных п. 3.2.1, 3.2.2., 3.2.3. Договора, лицом, назначенным Покупателем, с участием уполномоченного лица Поставщика.

4.3. Приемка Товара по количеству, ассортименту, комплектности, состоянию упаковки Товара, его целостности, наличия маркировки осуществляется в следующем порядке: уполномоченные представители Сторон проводят внешний осмотр Товара, проверяют количество тарных мест, ассортимент, комплектность, состояние упаковки Товара, его целостность, наличие маркировки, производят сверку данных, указанных в Приложении № 1, Товаросопроводительных документах, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, иных документах, передаваемых вместе с Товаром, с фактически полученным количеством Товара. Полученные данные о количестве Товара фиксируются в Товаросопроводительных документах, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, которые подписываются Сторонами.

Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Покупателем по количеству в соответствии с условиями настоящего Договора, указанными в Товаросопроводительных документах, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, данными, если уполномоченный представитель Покупателя при приемке Товара не заявит о претензиях по количеству и подпишет Товаросопроводительные документы, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, без замечаний.

В случае, если при приемке обнаружены недостатки Товара по количеству (явные недостатки): недостача Товара, нарушение целостности упаковки Товара, отсутствие маркировки, несоответствие Товара сопроводительным документам и иные обстоятельства, которые могут повлиять на количество передаваемого Товара, - представитель Покупателя и представитель Поставщика оформляют двухсторонний акт о чем делают отметку на обоих экземплярах Товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. В этом случае Товаросопроводительные документы, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, подписываются уполномоченными представителями Сторон на то количество Товара, которое фактически поставлено Поставщиком.

Покупатель вправе отказаться от приемки Товара, недостатки по количеству которого обнаружены. В этом случае такой Товар будет считаться непоставленным. Поставщик обязуется возместить все документально подтвержденные расходы Покупателя, возникшие в связи с отказом Покупателя от Товара. В любом случае Поставщик обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента приемки Товара передать Покупателю исправленные экземпляры Товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В случае если представитель Поставщика не участвовал в приемке, то все документы подписываются Покупателем в одностороннем порядке. При этом стороны договорились, что составленные и подписанные таким образом документы будут иметь для сторон обязательную юридическую силу.

4.4. Приемка Товара по качеству производится на складе Покупателя в следующие сроки:

- при доставке Товара (п. 3.2.1. Договора) - в момент вручения (передачи) Товара Покупателю на складе Покупателя, если иное не предусмотрено Приложением № 1 к Договору;

- при выборке Товара со склада Поставщика и доставке Товара силами перевозчика (п. 3.2.2., 3.2.3. Договора) - в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления Товара на склад Покупателя, если иное не предусмотрено Приложением № 1 к Договору.

При обнаружении некачественности Товара, т.е. его несоответствия объему требований, предусмотренных Договором, Приложением № 1 к Договору, нормативными правовыми актами (явные недостатки), в случае, если в приемке товара по качеству участвует уполномоченный представитель Поставщика, то стороны составляют двусторонний акт об обнаруженных недостатках по качеству товара и согласовывают сроки устранения замечаний.

В случае, если в приемке товара по качеству уполномоченный представитель Поставщика не участвует, Покупатель, при обнаружении некачественности Товара, обязан незамедлительно составить акт об обнаруженных недостатках в одностороннем Порядке, направить письменное уведомление об обнаруженных недостатках Товара и вызове представителя Поставщика с приложением акта для участия в приемке и удостоверении некачественности Товара. Письменное уведомление с приложенным актом направляются Поставщику по номеру факса либо адресу электронной почты, указанным в разделе 12 Договора, и дублируется по почте (телеграммой, письмом). Представитель Поставщика обязан прибыть для участия в приемке Товара по качеству в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения уведомления и акта. Представитель Поставщика должен иметь надлежащим образом оформленную доверенность. В случае неприбытия представителя Поставщика в вышеуказанный срок стороны Договора установили, что акт, составленный Покупателем в одностороннем порядке и приложенный к уведомлению об обнаруженных недостатках Товара и вызове представителя Поставщика, будет считаться составленным надлежащим образом, иметь для сторон юридическую силу и подтверждать не качественность поставленного Товара.

Покупатель вправе отказаться от приемки Товара, недостатки по качеству которого обнаружены. При этом такой Товар будет считаться непоставленным, а Покупатель вправе применить последствия, предусмотренные ст. 475 ГК РФ. Поставщик возмещает все документально подтвержденные расходы Покупателя, возникшие в связи с отказом Покупателя от Товара.

В случае возникновения у Покупателя претензий по качеству Товара в процессе его эксплуатации (скрытые недостатки), Покупатель вправе в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента возникновения претензий, но в пределах срока гарантии на Товар, указанного в Приложении № 1 к Договору, заявить о них Поставщику в следующем порядке: в указанный срок Покупатель составляет акт об обнаруженных недостатках в одностороннем Порядке и направляет его вместе с претензией Поставщику. Уполномоченный представитель Поставщика в течение 2 (Двух) рабочих дней, с момента получения претензии и акта об обнаруженных недостатках, должен прибыть для составления совместного акта о скрытых недостатках. В случае неявки уполномоченного представителя Поставщика акт, составленный Покупателем в одностороннем порядке, приложенный к претензии, будет считаться составленным надлежащим образом, иметь для сторон юридическую силу и подтверждать не качественность поставленного Товара. Поставщик обязан устранить выявленные Покупателем недостатки в срок, установленный Покупателем.

4.5. В случае отказа Покупателя от приемки Товара (пп. 4.1., 4.3., 4.4. Договора), Покупатель обязуется письменно уведомить Поставщика о своём отказе принять Товар с указанием причин отказа в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента принятия такого решения.

4.6. При обоснованности отказа Покупателя от приемки Товара (пп. 4.1., 4.3., 4.4. Договора), Поставщик обязуется вывезти Товар, полученный Покупателем, или распорядиться им иным способом в десятидневный срок с момента получения уведомления Покупателя.

4.7. В случае если Поставщик в десятидневный срок не вывез Товар, или не распорядился им иным способом, Поставщик обязуется оплатить услуги по ответственному хранению товара на основании выставленного Покупателем требования. Расчет стоимости услуг производится Покупателем по следующей формуле: тариф, действующий у Покупателя, за 1 кв.м. х количество кв.м., фактически занимаемых товаром, х количество дней хранения, начиная со дня, следующего за днем отказа Покупателя от приемки товара.

4.8. Плата за хранение товара производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предъявления Поставщику требования об оплате. В случае неисполнения Поставщиком требования об оплате, Покупатель вправе обратиться в Арбитражный суд Свердловской области с соответствующим иском.

4.9. В случае необоснованного отказа Покупателя от принятия Товара, переданного Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя оплаты Товара, согласно условиям Договора.

5. Обязательства сторон

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. обеспечить работоспособность телефона, факса, электронной почты, указанных в разделе 12 Договора, для оперативного получения заявок Покупателя. В случае несвоевременного получения Поставщиком заявки по указанным в разделе 12 Договора номеру факса, адресу электронной почты, Поставщик несет связанные с этим риски.

5.1.2. поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложения № 1 к Договору. А в случае, если в Приложении № 1 к Договору содержится требование о выполнении каких-либо работ (монтажных работ, пуско-наладочных работ, работ по установке и т.п.) в отношении поставленного Товара, то Поставщик также обязуется выполнить работы в соответствии с требованиями, предусмотренными Приложением № 1 к Договору.

5.1.3. сообщить адрес (-а) склада (-ов) по номеру факса либо адресу электронной почты Покупателя, указанным в разделе 12 Договора, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения Договора в случае, если Приложением № 1 к Договору предусмотрен способ поставки Товара: выборка Товара Покупателем со склада (-ов) Поставщика (п. 3.2.2 Договора), доставка товара силами перевозчика до склада перевозчика в момента передачи товара Покупателю (п. 3.2.3. Договора). В случае, если Приложением № 1 к Договору предусмотрен иной срок уведомления, Поставщик руководствуется условиями, предусмотренными Приложением № 1 к Договору.

5.2. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара требованиям технических регламентов, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документов, разработанных и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иным требованиям, связанные с определением соответствия поставляемого Товара, потребностям Покупателя, при его использовании и хранении и несёт все расходы по замене и ремонту дефектного Товара, выявленного Покупателем в течение гарантийного срока, указанного в Приложении № 1 к Договору.

5.3. Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За исключением случаев, прямо предусмотренных российским законодательством, совокупный предел ответственности каждой из Сторон за весь «реальный ущерб» (в соответствии с определением, содержащимся в статье 15 Гражданского кодекса Российской Федерации), причиненный в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, независимо от оснований для возникновения такой ответственности, не может ни при каких обстоятельствах превышать стоимость оплаты, фактически осуществленной Покупателем. Невзирая на иные положения настоящего Договора, Стороны не несут ответственность по настоящему Договору или в связи с ним за упущенную выгоду (в соответствии с определением статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации), возникающую по любой причине, независимо от того, были ли такие убытки предвидимы или рассматривались Сторонами.

6.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору при выполнении его условий, несёт ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана и т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.

Положения настоящего пункта договора его Сторонами применяются независимо от того, в чьей собственности в тот момент находился Товар, предусмотренный предметом настоящего договора.

6.4. При возникновении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения взаимных обязательств продлевается на период времени, в течение которого такие обстоятельств действуют. Если форс-мажорные обстоятельства продолжают действовать свыше шести месяцев, то каждая из Сторон может отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору, при этом ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны возмещения возможного ущерба.

6.5. Сторона имеет право ссылаться на действие непреодолимой силы, если незамедлительно (но не позднее 10 дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств) уведомила другую Сторону о начале и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению договора.

6.6. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика выплаты неустойки в размере 0,02% от стоимости несвоевременно поставленного Товара за каждый день просрочки.

6.7. При нарушении сроков оплаты Товара, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать от Покупателя выплаты неустойки в размере 0,02% от стоимости неоплаченного Товара за каждый день просрочки.

6.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны договора от исполнения обязательств по договору в полном объеме.

7. Изменение, расторжение договора

7.1. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами договора и скреплены печатями Сторон.

7.2. Стороны, по согласованию, вправе изменить несущественные условия Договора.

7.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

7.4. Нарушение Поставщиком любого срока поставки признается сторонами существенным нарушением и дает Покупателю право потребовать расторжения Договора.

7.5. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Договор прекращает свое действие со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними Договора, либо иного дня, указанного в соглашении Сторон.

7.6. Последствия расторжения настоящего договора определяются соглашением сторон или судом по требованию любой из Сторон Договора.

8. Решение споров

8.1. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 15 (Пятнадцать) дней с момента получения претензии.

8.2. Спорные вопросы, вытекающие из настоящего договора, по которым стороны не пришли к соглашению, разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Свердловской области.

8.3. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон договора, имея ввиду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны настоящего договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

9. Действие договора

9.1. В зависимости от формы закупки:

9.1.1. В случае заключения Договора по результатам закупки, осуществленной в электронной форме, Договор вступает в силу с момента его подписания Покупателем и размещения в Единой информационной системе.

9.1.2. В случае заключения Договора по результатам закупки, осуществленной не в электронной форме, Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами Договора.

9.2. Договор действует по «31» января 2024 года.

9.3. После окончания срока действия договора, обязательства Поставщика по поставке товара прекращаются. При этом окончание срока действия настоящего договора не влечет за собой прекращение обязательств Покупателя по оплате поставленного в пределах срока действия договора товара и не освобождает Стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.

9.4. При прекращении настоящего договора, в том числе до наступления срока, на который он был заключен, обязанность Поставщика по поставке товара, неуказанного Покупателем в заявках, и обязанность Покупателя по приемке и оплате неуказанного в заявках товара прекращаются.

10. Заключительные положения

10.1. В зависимости от формы закупки:

10.1.1. В случае заключения Договора по результатам закупки, осуществленной в электронной форме, Договор составляется в форме электронного документа. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию Договора и всех приложений к нему на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Покупателя и Поставщика.

10.1.2. В случае заключения Договора по результатам закупки, осуществленной не в электронной форме, Договор составляется в письменной форме в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Покупателя и Поставщика.

10.2. Копии дополнительных соглашений к Договору и всех приложений к нему, направленных сторонами по факсу либо электронной почте имеют юридическую силу, при этом стороны обязуются обеспечить наличие подлинников документов в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения копии.

10.3. В случае изменения юридического адреса, обслуживающего банка и т.д. Стороны договора обязаны в трехдневный срок письменно уведомить об этом друг друга. В случае изменения номера факса, адреса электронной почты, на которые направляются письменные заявки Покупателя, Поставщик обязуется немедленно уведомить об этом Покупателя. В противном случае сообщения, письменные заявки, переданные по последнему известному адресу, номеру факса, адресу электронной почты (соответственно), считаются переданными надлежащим образом.

10.4. Право (требование), принадлежащее Поставщику (Кредитору) по Договору может быть передано им третьему лицу только с письменного согласия Покупателя.

11. Перечень документов, прилагаемых к договору

11.1. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются Приложение № 1 * «Техническое задание (на поставку товара)», Приложение № 2 форма «Отчет об исполнении договора поставки», подписанные сторонами договора.

11.2. В случае если настоящий Договор заключается путем проведения закупки у единственного поставщика, то Поставщик обязан предоставить Покупателю (при заключении Договора) заверенные копии следующих документов: Устав организации; доверенность от организации на право подписания договоров (в случае, когда договор подписывается по доверенности); свидетельство о государственной регистрации (налоговая, администрация); свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН); выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, карточку организации с указанием номера телефона, факса, адреса электронной почты за подписью руководителя организации; декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства. В случае их не предоставления Покупатель вправе не исполнять свои обязательства по настоящему договору.

12. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

* Приложение №1 «Техническое задание (на поставку товара)» оформляется в соответствии с разделом III документации.

Приложение № 2

к договору поставки от ___________ № _________

Отчет об исполнении договора поставки

- Посмотреть таблицу с данными

Данные документы подписываются только для целей их размещения Покупателем в реестре договоров в единой информационной системе в сфере закупок в качестве информации об исполнении договора и не используются для целей подтверждения качества товара.

- Посмотреть таблицу с данными

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты опубликования извещения о проведении торгов (в частности, выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса) ↑

Заявка на участие в закупке оформляется в строгом соответствии с настоящей формой (Приложение № 1 к извещению). Включение в форму Заявки на участие в закупке каких-либо условий помимо содержащихся в ней условий, дописок и прочего, равно как и исключение из формы Заявки на участие в закупке каких-либо условий, является основанием для не допуска участника закупки к участию в закупке (раздел I Извещения о проведении закупки). ↑

Реквизиты, которые будут использованы при заключении договора. ↑